合同范本>承包合同>工程承包合同

工程承包合同

时间:2024-10-27 00:10:02 承包合同 我要投稿

【精华】工程承包合同范文集合十篇

  在人们愈发重视契约的社会中,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,签订合同也是避免争端的最好方式之一。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编整理的工程承包合同10篇,希望能够帮助到大家。

【精华】工程承包合同范文集合十篇

工程承包合同 篇1

  甲方:

  乙方:

  某某公司因生产需要安装******kVA配电变压器**台以及架设**等级线路**km。根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经甲乙双方协商决定,甲方将此受电工程以包死形式承包给乙方并达成本协议,双方共同遵守。

  第一条工程名称:

  第二条工程地点:

  第三条工程内容:

  第四条 施工期限: 年月日至年月日确因不可抗力或民事工作影响而被迫停工时,工期顺延。

  第五条 合同价款

  合同价款总额(大写) (人民币),(小写)

  ¥ (元。)

  第六条付款方式:甲方于合同签订后两日内向乙方支付合同价款的80%;工程结束,验收合格送电前结清剩余工程款。

  第七条 甲方责任

  1、甲方负责本工程的青苗赔偿、树木砍伐、附着物的拆迁和赔偿以及保证施工正常进行而采取的地方性行政协调工作,负责为线路

  施工所跨越的公路、电力线、通讯线、河流办理相应的审批手续。若因甲方协调工作未及时处理,而导致乙方的怠工,甲方应承担相应误工费用。

  2、甲方按合同规定拨付工程款。

  3、甲方负责监督乙方的施工进度与工程质量。

  第八条乙方责任

  1、按照施工图和有关规范要求组织文明施工,服从甲方代表的监督。

  2、按照施工工艺保质、保量、按期完成施工任务,并负责竣工验收等事宜。

  3、严格执行《电力安全工作规程》、《电力建设工作规程》,依据有关规程要求组织施工。乙方在施工中因违反安全工作规定和现场工作要求,以及由于个人违章所造成的人员、设备、工程质量等方面的事故,均由乙方自行承担,与甲方无关。

  4、乙方承包工程范围内的项目,必须自行组织施工,不得转包、分包,否则甲方有权停止其转、分包施工,由此发生的全部经济损失由乙方承担。

  第九条验收及移交

  1、工程验收:工程竣工验收由乙方书面通知甲方,由甲方会同验收单位按施工图纸及《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》作为质量评定和验收标准。在验收中发现属乙方施工质量问题,乙方

  应及时无偿返工处理,如造成工程延期每日按已收工程款的'千分之三向甲方支付违约金。(如因设计和材料存在问题,由乙方负责。)

  2、工程移交:工程竣工验收合格后交付甲方。

  第十条质量保修

  本工程所使用材料质量保修期为 个月,保修期起始日自工程竣工验收交付之日计算。保修期内因材料质量出现问题,由乙方无偿进行返修。因甲方原因造成的维修,相关费用由甲方承担。

  第十一条争议解决

  因履行合同所发生的一切争议,甲乙双方应友好协商解决。如协商不能解决争议,则应将争议提交合同签订地法院进行裁决。除非法院另有裁定,诉讼费用应由败诉一方承担。在法院诉讼期间,除诉讼部分之外的其他合同条款应继续履行。

  第十二条附则

  1、本合同自双方签字或盖章之日起生效,本合同一式两份,双方各执一份,效力均等,完成合同规定的全部内容后终止。

  2、本合同条款的任何变更,须经双方协商一致并签订书面协议,该协议作为本合同的附件。

  甲方(盖章) 乙方(盖章)

  委托人: 委托人:

  时间: 年月日 时间: 年月日 合同签订地点:

工程承包合同 篇2

  合同编号:

  发包单位:(以下简称甲方)

  承包单位:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《装饰装修工程合同条例》及有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的有关事项,并结合本工程具体情况,双方达成如下协议,共同守约。

  第一条工程概况

  1.1工程名称:

  地点:

  1.2工程内容(附工程设计图纸及文字说明和工程预算书)

  装饰内容以图纸和预算为依据,实际施工如有增减应征得双方同意,并以书面形式予以确认,增减部分按实际结算。

  1.3承包方式:经充分协商双方确定为_______________类承包方式。

  a类为包工包料b类为包工不包料

  1.4根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。

  双方确定合同额为元,金额大写(人民币).

  设计费为元,金额大写(人民币).

  1.5施工期限:根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。

  自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。

  1.6如遇下列情况,工期相应顺延。

  1.6.1按施工准备规定,不能提供施工现场场地,电源线路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工。

  1.6.2不属于系数范围内的重大设施变更,提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度。

  1.6.3在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。

  1.6.4甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。

  1.6.5因甲方材料供应不及时而影响施工。

  1.6.6未按合同规定拨预付款,工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

  1.6.7因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素,而延误工期。

  第二条工程监理

  若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订(工程监理合同),并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

  第三条甲方义务

  3.1开工前_______________天,为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。

  施工期间:甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进行24小时检查验收,合格后并签署意见,由乙方保存作为竣工验收依据。

  3.2不拆动原建筑承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的`审批手续。

  3.3做好及时供应工作,发现材料不足时需立即补足。

  3.4参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。

  第四条乙方义务

  4.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质保量完成工程。

  4.2保证施工现场的整洁。严格执行市(区)县有施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。

  第五条工程变更

  工程项目或施工方式如需变更,双方协商一致,鉴定书面变更协议同时调相关工程费用及工期。

  第六条工程验收

  6.1隐蔽工程:甲方需派技术负责人会同乙方对隐蔽工程24小时进行检查,验收合格并签署意见,由乙方保存作为竣工验修依据。

  6.2工程竣工后:乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知后,两天内组织验收,填写验收单,逾期即视为该工程验收合格,在工程款结清后办理移交手续。

  第七条工程款交付方式

  7.1第一次于合同签订之日,甲方支付合同总额的_______%,即_______元。

  7.2第二次于工程进度的_______%时,甲方支付合同总额的________%,即______元。

  7.3第三次于工程进度的_____%时,甲方支付合同总额的______%,即________元。

  7.4工程验收合格后,由乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方,甲方接到资料后三日内如未有异议,即视为同意。双方填写工程结算清单,七日内付清余款。

  第八条违约责任

  8.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

  8.2未办理验收移交手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。

  8.3因单方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

  8.4甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。

  8.5由于甲方原因,工期延误,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。

  8.6由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理工期不予顺延。

  8.7由于乙方原因,工期延误,每延误一天向对方支付违约金_______________元。

  第九条保修

  9.1本工程保修期为壹年,自验收合格双方签字之日起计算。

  9.2乙方提供终身维修服务,保修期外的维修费用由甲方负责。

  9.3人为破坏及外来因素,甲方指定或提供材料的质量原因,自然灾害和人力不可抗拒的因素等原因造成的损失不在保修范围。

  第十条纠纷解决方式

  本协议执行中如发生纠纷,双方可以提请经济合同仲裁委员会仲裁或直接向法院提起诉讼。

  第十一条其它项目具体规定

  11.1因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,甲方负责垃圾清运费(此费用不在工程价内)

  11.2工程竣工决算以实际工程量计算为准。

  11.3增减项目由双方协商,双方签证为依据。

  第十二条附则

  12.1本合同经甲、乙双方签字后生效。

  12.2甲、乙双方直接鉴定合同,本合同一式________份,甲乙双方各执________份。

  12.3本合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。

  12.4本合同实行当事人自愿签证原则,可将合同文本提交所在市(区)县有关签证部门进行签证,以保护合同双方当事人的合法权益。

  12.5合同的其它附件。

  附件一:装饰装修工程预算书

  附件二:装饰装修工程设计图纸

  附件三:装饰装修工程变更单

  附件四:装饰装修工程验收单

  附件五:工程结算单

  附件六:工程保修单

  第十三条其它约定条款

  发包单位

  (盖章)

  地址:

  委托代理人:

  联系电话:

  签约地点:

  签约时间:

  承包单位:

  (盖章)

  地址:

  委托代理人:

  联系电话:

  签约地点:

  签约时间:

工程承包合同 篇3

  甲方:

  乙方:

  由经双方协商确定外墙保温由乙方负责施工,为明确双方职责,确定以下承包协议:

  一、承包内容

  1、乙方根据甲方提供的施工图纸及相关的施工资料,制定外墙保温工程施工计划,确保工程按质按量的完成。本工程工期为( )。

  2、乙方按合同要求制定有力措施,确保项工程质量达标。

  3、乙方依据甲方提供的施工图纸施工,所使用材料外墙保温按设计要求为防火等级B2级6厘米厚挤塑聚苯乙烯泡沫板,所有材料均需乙方现场取样送检合格后,乙方提供样板,待甲方确定合格后,乙方 方可施工,施工中所需一切材料及辅助材料、工具均由乙方负责,施工过程中乙方 要确保质量要求。

  4、乙方 承包施工期间,施工人员住、吃、材料堆放及垂直运输均由乙方负责。施工用电,用水甲方均提供至一级配电箱,水池。

  5、施工期间因各工种工期进度塔接配合等因素造成等工,乙方应主动协调安排施工,甲方不承担补偿责任。

  6、施工期间乙方负有管理责任,乙方应加强施工现场安全管理,所有施工人员进场必须佩带安全帽,架体内施工人员正确佩带安全带及使用安全绳,乙方 在安装吊篮必须符合建筑安装安全检查标准,施工期间出现任何安全事故均由乙方负责。

  7、乙方负责承担施工期间及竣工保修期内一切质量问题。并根据通知及时处理,如因乙方延误,造成的一切损失,甲方有权在其保修金内扣除。

  8、付款方式:

  按乙方完成的工程量及核定单价( ),计算总造价,预算面积为( )。材料及所有设备进场后,甲方应付材料款按每车总价付款。施工一星期需付生活费。施工至每栋楼的三分之一后,甲方支付每栋楼的35%,施工至每栋楼的三分之二后支付每栋楼的35%,待竣工验收合格后,支付每栋楼的25%,留每栋楼的`5%作为质理保证金,待保修期满 后结清。

  9、本工程要保证按质按量的完成,达到国家外墙保温验收标准,如乙方未按合同规定按时完工,给甲方造成损失,由乙方予以补偿,如在施工期间由于不可抗力造成的工期延误,给予相应顺延。

  10、本合同有效期限:

  自双方签订合同之日起至本合同所涉及工程保修期满,工程款结清止。

  1

  1、本合同一式两份经甲、乙双方签字生效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

工程承包合同 篇4

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  甲方承建的108团裕和宛小区7#、8#住宅工程,其土建部分,实行清工形式承包,现由乙方根据工程的施工图纸和甲方意愿要求的内容,自愿承担本工程土建部分的施工任务为,眀确责任遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,该双方共同协商,特签订如下合同:

  一、工程概况:

  1.工程名称:108社区裕和菀小区7#、8#住宅工程

  2.工程地点:108团社区

  二、承包范围:

  1.临时设施的搭建和外墙的围护,施工图纸中所有的土建工程(水暖电、外墙保温、涂料、房顶SBS除外),施工现场达标、设备的装卸、材料的卸车。

  三、承包方式:

  包清工按期付款、按完成工程量付款。

  四、承包价款:

  1.按建筑面积每平方米190元。

  2.7#楼2611平米,8#楼2207平米合计4818平米。

  3. 总价款;4818*190=915420元。

  4.建筑面积按实际建筑面积,其中地下室只算一半。

  五、质量要求:

  1乙方必须按照施工图纸和甲乙双方协商的要求施工,按照国家质量验收规范进行自检、自检合格报甲方验收。

  2.乙方施工的工程质量必须达到合格标准,若质量达不到标准要求,必须无条件返工,返工费用由乙方自负。

  3.乙方除按照国家规范标准执行外,还必须遵守甲方现场管理人员合理的质量技朮要求。

  4.甲方负责原材料, 施工大型工具附属设备供应,乙方如需用吊车费用由甲乙双方各付一半,工程出现材料质量问题由甲方负责,若出现施工质量问题则由乙方负责。

  六.、工程款支付:

  1.地下室封顶付10%,二层封顶付20%,主体封顶付30%,全部完工付30%,其余工程款交工后十日内付清。

  2.工人工资每月造工资表,按工资表必须发到民工手中。

  七、安全生产管理:

  1.乙方在施工过程中必须迖到甲方规定的安全生产标准化管理要求,听从甲方现场管理。

  2.乙方必须保证自已承包范围内的卫生保洁工作,做到卫生整洁。

  3.乙方要认真遵守有关安全生产,文明施工条例、法令、法规,做好治安保卫消防安全和文明施工工作,违反上述规定而发生事故造成的损失由乙方负责。

  4. 乙方必须做好各个班组的安全教育和安全防范工作,协助甲方做好治安工作,严禁带小孩等闲杂人员进场。

  八、工期要求;

  1. 按甲方合理的.施工进度计划进行,每施工层必须在规定的吋间完成,乙方必须各班组相互配合和其它工种及时合理组织技工进行操作,不得无故延误工期,按甲方的施工计划施工,工作总天数为150个工作曰,工期每延误一天扣罚10元每平方米, 在施工组织过程中如遇下列情况得延期, 双方应及时进行协商确定顺延期限:

  1.因天灾和不可抗力;

  2.因甲方提出变更计划或变更施工图;

  3因甲方不能按期供图、供料或其它材料不合格要求。

  九、 其它有关事项:

  1. 乙方使用的各种机械及防护设施,应验收确认符合安全标准后,方可使用;

  2. 乙方应雇请有经验的技术人员及熟练工人上岗,自觉接受甲方及主管部门的检验,严格按文明施工,若乙方施工过程中质量和进度难以达到甲方的要求,甲方有权终止本协议;

  3. 甲方有权要求乙方调离不守纪律、不称职、不恰当雇用人员;

  4. 乙方模板、钢筋、设备施工工具,应按工地要求堆放整齐,按排专人看管,工程竣工后应及时清理现场,一星期后任沒有清理,甲方有权派人员凊理,并按发生费用3倍,从乙方承包费中扣除;

  5. 乙方必须按项目要求协调意见,与其它工种密切配合,不得扯皮戓自行其是,以免造成工期损失,如工作中出现矛盾,应先行协商,协商不成,报甲方协商,如不报甲方,后果由乙方负责。

  十、开工时间:20xx年4月22日竣工吋间20xx年9月 1日

  以下合同条款自签字后生效,双方必须遵守本合同,一式2份,双方各执一份。

  甲 方: 乙 方:

  电 话: 电 话:

  身份证号: 身份证号:

  日 期: 日 期

工程承包合同 篇5

  发包方(甲方):______________

  承包方(乙方):______________

  甲乙双方很据现场装修内容,在审议后签订本装修合同,具体内容如下:

  1. 承包工程:_____________地点:_____________________

  承包范围:_______________________承包方式:_________________ 承包内容:见《施工项目报价清单》附件。

  2. 承包工期:______天,从每笔工程款预付到位立即继承施工起计算工天,在保证工程质量的前提下,可适当提前,因不可抗拒因素的,工期顺延。

  3. 工程质量:按乙方提供的图纸设计要求进行施工装修。部分可参照甲方要求。

  4. 付款方式:

  (1) 签订合同后,以双方核定的工程总造价金额(RMB)。付工程款__15000_元(大

  写:___壹万伍仟__元),甲方未预付金额的不得进场施工。

  (2) 木工基础完工,甲方付给乙方工程款___20000__元(大写:__贰万_____元)

  (3) 木工基础完工及砖工完工,甲方付给乙方工程尾款_8000__元(大写:_____捌

  仟____元)

  (4) 整个工程完工验收合格完工半年后,甲方付给乙方工程质保金___20xx___元

  (大写:___贰仟______元)

  如甲方未按合同要求付款,影响工程进度,由甲方负责。乙方不得承担任何责任。

  5. 乙方做到安全施工,文明施工,乙方人员施工时出现安全问题,由乙方自行负责。

  6. 合同双方当事人的任何一方,因未履行合同的约定,应处以违约金

  ____________元,甲乙双方均遵守国家法规及有关条文规定,违者自行承担责任。

  7. 整个工程保质保量,如有质量问题而返工,其材料,人工费,由乙方负责,未完工甲方提前施工或私自动用工程成品而造成的经济损失,由甲方负责。

  8. 在装修过程中,应按照物业管理及有关部门的.要求进行施工,不能违规操作,分清甲乙双方的责任和义务,如发生纠纷事宜,甲乙双方协商进行解决处理。

  9. 装饰装修施工中产生的垃圾,由乙方负责运出现场,搬到楼下指定的堆放地点,施工完成后由乙方对装修垃圾彻底清除。但乙方应收取甲方相应的垃圾转运费及材料搬运费。

  10. 质保期:防水处理限期为2年,其余工程项目质保期为1年。

  11. 按合同附表项目施工,如另有增加项目,甲乙双方应现场定价,由甲乙双方签字后进行施工。

  12. 本合同附件《施工项目报价清单》是本合同的重要组成部分,具有合同的同等法律效益。

  13. 合同一式两份,当事人签字后生效。

  甲方: 乙方:

  电话: 电话:

  日期: 日期:

工程承包合同 篇6

  甲方(发包方): 身份证号码:

  乙方(承包方): 身份证号码:

  甲方将位于惠州市惠阳区新圩镇长布村自住房的建房施工工程承包给乙方施工。为明确双方权利和义务,本着平等、互利、诚信的原则,根据本工程的具体情况,经双方协商同意签订本合同,以期共同遵守:

  一、承包方式:

  采用包工不包料方式承包:甲方提供建房所需的建筑材料,包括:建筑用水、用电、红砖、水泥、沙、碎石、钢材、铁钉、扎丝、安全网等一切建筑材料;乙方提供劳务、施工技术、施工工具、施工所需的木料、板材及生产、生活的一切用具等。

  乙方负责施工过程中组织、管理工人,指挥工人施工,施工人员的生活由乙方妥善安置,乙方及其施工工人与甲方不存在雇佣关系,乙方及施工人员就餐、饮用水、烟等均自理。施工工人用工合同及工资由乙方负责,如有劳资等用工纠纷与甲方无关,乙方须负全责并处理好。

  二、 施工范围:

  在甲方一栋自住房三层基础上再承建三层,一层毛坯房约100m2(以实际面积计算)。乙方严格按照甲方提供的要求或图纸进行施工(如有更改,双方应提前协商),承建结果以甲方实际情况而定,如出现其他情况甲方可以就此工程的一个阶段做为结束可以终止施工(如主体建好、外墙装修内部毛坯、全部建成并装修完工);乙方接受承包后不得以任何理由单方面终止施工。

  三、承包工程内容及金额:

  按滴水平方面积计算,毛坯房三层按叁佰叁拾圆整(¥330.00元)每平方米结算,乙方工程含吊所有建筑材料、搭排山(协助围网)、做板面、楼梯、砌内外墙、外墙贴瓷片、内墙过水泥沙浆、安装排污管道、协助钻孔、建筑垃圾清理至一楼垫底。其他:泵车费用甲乙双方各付一半;甲方应付原三层搭排山人工竹架款,按排山面积每平方柒圆整(¥7.00元)结算;甲方应付原三层外墙贴瓷,每平方按墙面面积计算,门窗不除,每平方叁拾圆整(¥30.00元)结算;甲方应付订网人工费共陆佰圆整(¥600.00元),如甲方有协助做就减少贰佰圆整(¥200.00元);甲方按每倒好一层板面补助人工加餐伙食贰佰圆整(¥200.00元)、倒板面时每个人工一包烟、一瓶水;最顶层楼梯间按每平方贰佰叁拾圆整(¥230.00元)的百分之七十结算(以曾来方屋主的样式做);协助完成天面四周截水墙;天面栏河砌红砖不计,有贴瓷片按每平方伍拾圆整(¥50.00元)结算。在20xx年6月1日前装修完工四、五、六层按叁佰捌拾圆整(¥380.00元)每平方结算,在原来毛坯房基础上增加如下项目:四层房间和厅地板,规格为60 cm *60cm,厅地板规格为80 cm *80 cm;房和厅墙面贴瓷片1.2米高,规格为25cm*40cm;厨房卫生间墙面贴瓷片至顶,需要做防水工程。五、六层房间地板规格为60 cm *60cm,贴地脚线;厅地板规格为80 cm *80 cm,厅墙面贴瓷片至顶;厨房卫生间墙面贴瓷片至顶,需要做防水工程。楼梯墙面贴瓷片1.6米高;协助安装门窗等装修;天面另计。甲方需要另行增加工程,双方协商定价。

  四、施工工期:

  按毛坯房建筑工期自公历从 年 月 日至 年 月 日完工,工期前后不超过 天;全部装修完工甲乙双方具体协商。乙方应按时

  施工,如因乙方的原因造成工期拖延三个月以上,甲方有权按总工程款每天扣除1%的费用。

  五、付款方式:

  甲方按每层倒好楼面后五天内付壹万伍仟圆整(¥15000.00元)给乙方;砌砖完,付壹万伍仟圆整(¥15000.00元)给乙方;其他工程款按工程进度的'80%付款,工程完工结算所有工程款。总工程款拖欠不得超过壹万伍仟圆整(¥15000.00元),拖欠时间最长不超过壹年(1年),如甲方经济许可应提前付款。一年内甲方房屋出现有工程质量问题,乙方须重新修缮。

  六、施工安全:

  在施工过程中,乙方必须做到安全生产、文明施工,全程对施工安全负完全责任。乙方应在工地安装一切必要的安全防护装置,不得违法违规操作,确保施工人员人身安全,甲方不承担乙方在施工过程中发生的一切伤亡事故的赔偿责任。由于乙方对施工工地管理疏忽等原因造成施工人员以外的第三方人身及财产损失,乙方应对此负全部责任。如遇当地有违建执法,造成乙方建筑用具被没收、拖走,甲方应给予赔偿。

  七、其它未尽事宜,双方协商解决;本合同一式贰份,甲乙双方各执一份;一经签字即具有法律效力,双方必须共同遵守本合同条款。

  甲方签字: 乙方签字:

  日 期: 日 期:

工程承包合同 篇7

  发包人: (以下简称甲方)

  承包人: (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方共同协商,甲方同意将湖语城二期脚手架工程发包给乙方施工,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,以资共同遵守执行。

  一、 工程概况

  1、工程名称:木雅广场工程。

  2、建筑面积:101390.56平方米。

  3、结构层次:框架剪力墙结构,1号楼:26/3,2号楼:5/3,3号楼:28/3。

  4、工程地址:雅江县解放街。

  二、承包的内容及范围

  1、乙方承包范围:

  1)所有内、外墙脚手架搭设与拆除、安全防护设施、安全通道以及所有临边洞口的防护搭设与拆除等(包括但不限于外墙脚手架的搭设与拆除;脚手架挑排的预埋、搭设、拆除等;各种安全防护棚的搭设与拆除;临边洞口防护搭设与拆除;楼梯的扶手搭设;电梯井内脚手架、隔离、防护门的安装与拆除;人货电梯及井架口防护、平台、围护的搭设与拆除、脚手架踏脚板、脚手架的软硬隔离等)。

  2)所有工地上使用的(包括但不限于脚手架、钢筋棚、木工棚、各类防护棚、安全通道、安全网等。

  2、承包方式:包工包料。

  3、施工工期:20xx年10月至20xx年1月。

  4、工程质量标准:脚手架等防护设施符合国家JGJ59-20xx标准、地方安监部门要求。以中新科技城人才公寓工程为标准。

  三、承包单价及承包方式

  1、按建筑面积计算,建筑面积以图纸标注的建筑面积为准,结算时以此面积进行计算。

  2、每平方米,该承包单价已综合包含合同条款的第二条的所有内容,今后如遇人工涨价因素或政策性人工调增均与本合同无关。

  3、安全通道有乙方搭设,在1000m2以内的所有费用有乙方承担,在1000m2以上的人工费有甲方承担。

  4、承综合单价中含所有安全网、油漆及搭拆人工费。

  四、考核、验收、奖罚

  1、工程质量:按国家JGJ59-20xx标准进行验收检查验收,如达不到质量标准要求的,甲方有权对乙方进行处罚,由于乙方施工失误发生质量安全等事故,损失费全部由乙方承担。

  2、工期:甲方根据乙方进度计划及时提供所需材料,如因甲方不按计划提供钢管、扣件等影响甲方工期,甲方有权对甲方进行处罚。

  3、安全生产:乙方应按照建筑工程有关安全操作规程进行施工,确保安全生产。如因乙方不按安全操作规程施工和自身原因发生任何事故,均与甲方无关,所有责任和费用均由乙方承担。并且因乙方原因给甲方带来负面影响的,甲方有权对乙方进行处罚。

  4、施工现场应合理使用材料,并及时做好落手清工作。

  五、付款方式

  1、付款每月按工程进度的70%支付(含工人生活费在内)。

  2、工程结构全部结束峻工验收合格后,甲方支付乙方工程造价的95%,余款5%工程峻工验收合格后一年内结清。

  六、甲方的权利和义务

  1、积极为乙方创造必要的施工条件。

  2、乙方做挑排架子时,甲方相应配合乙方配备电焊机、电箱等附助设备。

  3、外架每层拉节点成形7字形由甲方钢筋废料中提供,工字钢吊筋成形由甲方提供,原材料乙方自备。挡脚板、四步一隔离封隔板由项目部现场废木料堆中提供。

  4、及时提供施工图纸和有关技术资料,并进行施工组织交底、质量安全交底及标准化、文明施工交底和施工进度计划交底。

  5、甲方在施工现场有偿提供乙方保卫用宿舍、仓库用房、办公用房等。

  6、根据进度计划支付工程款。

  七、乙方的职责和义务

  1、乙方按甲方的各项技术质量要求和安全要求进行交底,认真组织实施操作,落实现场施工安全生产措施,做好各项基础工作,若违章作业造成的事故均由乙方负责。

  2、乙方进入施工现场的施工人员中,不得私自招用社会闲散劳动力和盲流人员,不得使用不满18周岁的童工,否则甲方有权清退此类人员,对此而造成的一切后果,均由乙方负责,甲方不承担任何责任。

  3、乙方必须精心施工,产品质量必须符合《建筑安装工程施工验收规范》及有关质量评定标准的要求,如乙方因施工不慎造成的质量事故,一切责任均有乙方负责,并承担由此造成的甲方直接经济损失和间接经济损失。

  4、在施工过程中,乙方必须遵纪守法,自觉遵守甲方项目部的各项规章制度及甲乙双方签订的'各项协议,并接受甲方各部门的监督和检查,对甲方提出的各项整改措施应及时完成整改,如乙方拒不执行,甲方有权对乙方作出相应的处罚。

  5、乙方必须按规定提供合格的材料,钢管、扣件等材料必须通过具有资质的检测单位检测合格后方可进场使用,并向甲方提供检测报告。否则,如因材料质量问题所引起的一切后果和责任全部有乙方负责并承担一切费用。

  6、施工前乙方必须向甲方提供整体和分体脚手架的搭设的施工方案或施工组织设计,经项目负责人和技术负责人批准后方可施工。另外,乙方要向项目部提供所有操作人员有效特种作业人员上岗证。

  7、乙方必须按项目部的进度要求完成施工任务,如乙方因人员不足满不能按项目部进度要求完成施工任务,甲方有权另请其它班组清包单位进场施工,所产生的施工费用均有乙方承担,该款项直接从乙方工程款中扣除,乙方无异议。

  8、项目部和上级主管部分开的整改通知的相关内容必须在甲方规定的时间内完成,逾期未完成的,甲方有权对其进行罚款。

  9、由于本工程为省文明工地,所有竹排、安全网必须使用新材料,钢管等必须按甲方要求刷油漆。

  八、安全生产

  1、本合同以外的其他附件或补充协议等均与本合同具有同等法律效力。

  2、乙方必须加强自身的安全意识教育,进入施工现场应严格遵守甲方一切安全操作规定,做好安全防护措施,如因乙方原因违章作业造成的安全事故,一切责任与损失由乙方自负,甲方不承担任何责任。

  3、乙方必须每月定期对施工人员进行安全教育,教育的内容及受教育人员名单应报甲方备查。

  九、违约责任

  1、乙方在实施过程中,如达不到甲方的质量、工期、文明施工等各项指标及要求,又不能及时整改的,由于乙方原因而不能确保省文明工地而造成的损失均有乙方承担。

  2、乙方违约后甲方有权终止合同,并依据法律要求乙方赔偿甲方由此而造成的一切经济损失。

  3、本合同经双方盖章生效后,双方不得违约,如有违约,按国家有关法律、法规处理。

  十、其他

  1、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,经甲方盖章、乙方签字后即生效,工程竣工验收、工程款结清后自动失效。

  2、本合同签订后,甲方指派同志,乙方指派负责对本合同及其合同附件条款的执行。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程承包合同 篇8

  乙方(承包方):

  该工程为民房住宅一栋,为明确双方权利责任,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律法规签字本合同,双方共同遵守。

  第一条:工程名称:住宅平房一栋

  第二条:工程地点:

  第三条:工程概况:该住宅毛石基础、地圈梁、红砖结构、钢筋混凝土现浇面,建筑面积为 平方米。

  第四条:承包方式:包工包料,包括人工费、设备费、模板租赁费、脚手架、工具、用具安全费以及主体工程所需一切建筑材料费,均有承包方自构,甲方把关材料质量。

  第五条:工程施工依据:以甲方提供图纸及施工说明书为依据进行施工。如需要变更的双方协商。

  第六条:承包金额:每平方米人民币元,共平方,共计 元,竣工决算按实际建筑面积结算。

  第七条:付款方式:基础工程完成付给人民币完成付给人民币 元,内外墙抹灰完成付给人民币 元,余款工程全部竣工后一次性结清该款。

  第八条:施工工期为天,自年 月 日止。如有不可抗拒的天气变化造成停工,工程双方协商顺延。

  第九条:双方的'权利与责任:

  甲方的权利与责任

  (一) 甲方有权监督所用的工程材料,劣质材料不得使用。

  (二)工程质量监督有甲方指定人员,发现质量问题及时提出。

  (三)甲方必须按合同规定的执行,付款到位,否则造成停工由甲方承担责任。

  乙方的权利与责任

  (一)乙方有权自主组织精干施工人员对工程质量严格要求,按图纸及施工说明施工,确保工程质量过关。

  (二)在施工期间确保安全,不得违章做业,如造成不安全事故由乙方承担责任。

  第十条:工程竣工后由甲乙双方组织有关人员对工程验收落实好双方的权利与责任,任何一方不得违约,否则由违约方承担经济损失和法律责任。

  第十一条:本合同一式二份,双方各执一份,签字后具有法律效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程承包合同 篇9

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国经济法》,《建筑安装工程承包条例》及《建筑安装工程总分包实施办法》等有关规定。双方本着共同合作,互惠互利的原则,制定本合同,具体条款如下:

  一、施工内容:

  给甲方海河东二路建材园区内的两栋厂房以清包的方式上彩钢瓦,包括焊砣,下预埋件,上彩钢瓦等相关彩钢的项目。

  二、甲方管理规定:

  1、乙方在施工过程中必须按工地的各项施工管理制度执行。

  2、乙方在施工过程中必须以报价单的施工项目、施工工艺、施工材料为准。

  3、乙方在每天的下班前必须把施工工地的卫生搞好,做到每天清扫干净。

  4、现场的施工材料必须堆放整齐,摆放有序。

  5、乙方在施工过程中必须以公司签订的施工工期为准并在施工工期内完工。

  三、合同签生效后,甲方按如下表中约定直接向乙方支付工程款:

  付款方式如下:

  本工程的工程总价为: __________

  第一次:工程款为______﹪

  第二次:工程款为______﹪

  第三次:工程款为______﹪

  四、甲方责任:

  1、甲方负责与乙方的各项协调工作。

  2、负责协调乙方办理入场的`各项管理手续。

  3、负责工程进展的监督检查,竣工验收。

  五、乙方责任

  1、乙方作为工程合同的具体执行人,要对甲方负责。

  2、负责工程的施工管理、施工质量、施工工艺、施工材料、施工质量验收工作。

  3、必须保证施工人员的人身安全。出现各种安全事故乙方全权负责。

  4、劳动保护用品及施工工具由乙方自行解决。

  5、由于乙方对各种事故负全责。乙方应承担各种事故给甲方造成的各种损失并赔偿损失。

  六、附则

  1、本协议经甲乙双方签后生效。

  2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效率。

  3、本协议未尽事宜,双方可另行商议。

  甲方签〔签章〕: 乙方签〔签章〕:

  ___年__月__日 ___年__月__日

工程承包合同 篇10

  甲方:

  乙方:

  根据中华人民共和国经济合同法和建筑工程承包合同条例的.相关规定,结合实际, 经甲.乙双方共同协商,为明确双方在工程施工中的权利.义务和经济责任,特约定以下条款,以便共同遵守

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、工程承包范围:

  四、工程期限:承包价格及承包方式:

  五、付款方式:

  地址:剑川县滇藏南路30号 电话:0872-4523906 邮编:6713000

  六、双方责任:甲方监督乙方施工进度、工程质量、如有问题双方协商解决,产生费用由乙方负责。

  七、因承包方造成的返工,安全事故、质量事故等费用全部由乙方负责。

  八、按规范要求施工,质量达到国家验收合格标准。

  本合同一式三份,双方签订后生效,结束后自然终止,合同未尽事宜双方协商解决。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

《【精华】工程承包合同范文集合十篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【工程承包合同】相关文章:

工程承包合同范文工程承包合同怎么写?08-11

工程承包合同 承包合同和建设工程合同11-11

工程承包合同模板 建筑工程承包合同模板11-21

工程承包合同水暖工程04-22

建筑工程工程承包合同01-17

工程承包合同04-30

工程承包合同06-07

工程承包合同05-16

工程承包合同08-10

工程承包合同08-11

【精华】工程承包合同范文集合十篇

  在人们愈发重视契约的社会中,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,签订合同也是避免争端的最好方式之一。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编整理的工程承包合同10篇,希望能够帮助到大家。

【精华】工程承包合同范文集合十篇

工程承包合同 篇1

  甲方:

  乙方:

  某某公司因生产需要安装******kVA配电变压器**台以及架设**等级线路**km。根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经甲乙双方协商决定,甲方将此受电工程以包死形式承包给乙方并达成本协议,双方共同遵守。

  第一条工程名称:

  第二条工程地点:

  第三条工程内容:

  第四条 施工期限: 年月日至年月日确因不可抗力或民事工作影响而被迫停工时,工期顺延。

  第五条 合同价款

  合同价款总额(大写) (人民币),(小写)

  ¥ (元。)

  第六条付款方式:甲方于合同签订后两日内向乙方支付合同价款的80%;工程结束,验收合格送电前结清剩余工程款。

  第七条 甲方责任

  1、甲方负责本工程的青苗赔偿、树木砍伐、附着物的拆迁和赔偿以及保证施工正常进行而采取的地方性行政协调工作,负责为线路

  施工所跨越的公路、电力线、通讯线、河流办理相应的审批手续。若因甲方协调工作未及时处理,而导致乙方的怠工,甲方应承担相应误工费用。

  2、甲方按合同规定拨付工程款。

  3、甲方负责监督乙方的施工进度与工程质量。

  第八条乙方责任

  1、按照施工图和有关规范要求组织文明施工,服从甲方代表的监督。

  2、按照施工工艺保质、保量、按期完成施工任务,并负责竣工验收等事宜。

  3、严格执行《电力安全工作规程》、《电力建设工作规程》,依据有关规程要求组织施工。乙方在施工中因违反安全工作规定和现场工作要求,以及由于个人违章所造成的人员、设备、工程质量等方面的事故,均由乙方自行承担,与甲方无关。

  4、乙方承包工程范围内的项目,必须自行组织施工,不得转包、分包,否则甲方有权停止其转、分包施工,由此发生的全部经济损失由乙方承担。

  第九条验收及移交

  1、工程验收:工程竣工验收由乙方书面通知甲方,由甲方会同验收单位按施工图纸及《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》作为质量评定和验收标准。在验收中发现属乙方施工质量问题,乙方

  应及时无偿返工处理,如造成工程延期每日按已收工程款的'千分之三向甲方支付违约金。(如因设计和材料存在问题,由乙方负责。)

  2、工程移交:工程竣工验收合格后交付甲方。

  第十条质量保修

  本工程所使用材料质量保修期为 个月,保修期起始日自工程竣工验收交付之日计算。保修期内因材料质量出现问题,由乙方无偿进行返修。因甲方原因造成的维修,相关费用由甲方承担。

  第十一条争议解决

  因履行合同所发生的一切争议,甲乙双方应友好协商解决。如协商不能解决争议,则应将争议提交合同签订地法院进行裁决。除非法院另有裁定,诉讼费用应由败诉一方承担。在法院诉讼期间,除诉讼部分之外的其他合同条款应继续履行。

  第十二条附则

  1、本合同自双方签字或盖章之日起生效,本合同一式两份,双方各执一份,效力均等,完成合同规定的全部内容后终止。

  2、本合同条款的任何变更,须经双方协商一致并签订书面协议,该协议作为本合同的附件。

  甲方(盖章) 乙方(盖章)

  委托人: 委托人:

  时间: 年月日 时间: 年月日 合同签订地点:

工程承包合同 篇2

  合同编号:

  发包单位:(以下简称甲方)

  承包单位:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《装饰装修工程合同条例》及有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的有关事项,并结合本工程具体情况,双方达成如下协议,共同守约。

  第一条工程概况

  1.1工程名称:

  地点:

  1.2工程内容(附工程设计图纸及文字说明和工程预算书)

  装饰内容以图纸和预算为依据,实际施工如有增减应征得双方同意,并以书面形式予以确认,增减部分按实际结算。

  1.3承包方式:经充分协商双方确定为_______________类承包方式。

  a类为包工包料b类为包工不包料

  1.4根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。

  双方确定合同额为元,金额大写(人民币).

  设计费为元,金额大写(人民币).

  1.5施工期限:根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。

  自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。

  1.6如遇下列情况,工期相应顺延。

  1.6.1按施工准备规定,不能提供施工现场场地,电源线路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工。

  1.6.2不属于系数范围内的重大设施变更,提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度。

  1.6.3在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。

  1.6.4甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。

  1.6.5因甲方材料供应不及时而影响施工。

  1.6.6未按合同规定拨预付款,工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

  1.6.7因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素,而延误工期。

  第二条工程监理

  若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订(工程监理合同),并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

  第三条甲方义务

  3.1开工前_______________天,为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。

  施工期间:甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进行24小时检查验收,合格后并签署意见,由乙方保存作为竣工验收依据。

  3.2不拆动原建筑承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的`审批手续。

  3.3做好及时供应工作,发现材料不足时需立即补足。

  3.4参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。

  第四条乙方义务

  4.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质保量完成工程。

  4.2保证施工现场的整洁。严格执行市(区)县有施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。

  第五条工程变更

  工程项目或施工方式如需变更,双方协商一致,鉴定书面变更协议同时调相关工程费用及工期。

  第六条工程验收

  6.1隐蔽工程:甲方需派技术负责人会同乙方对隐蔽工程24小时进行检查,验收合格并签署意见,由乙方保存作为竣工验修依据。

  6.2工程竣工后:乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知后,两天内组织验收,填写验收单,逾期即视为该工程验收合格,在工程款结清后办理移交手续。

  第七条工程款交付方式

  7.1第一次于合同签订之日,甲方支付合同总额的_______%,即_______元。

  7.2第二次于工程进度的_______%时,甲方支付合同总额的________%,即______元。

  7.3第三次于工程进度的_____%时,甲方支付合同总额的______%,即________元。

  7.4工程验收合格后,由乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方,甲方接到资料后三日内如未有异议,即视为同意。双方填写工程结算清单,七日内付清余款。

  第八条违约责任

  8.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

  8.2未办理验收移交手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。

  8.3因单方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

  8.4甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。

  8.5由于甲方原因,工期延误,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。

  8.6由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理工期不予顺延。

  8.7由于乙方原因,工期延误,每延误一天向对方支付违约金_______________元。

  第九条保修

  9.1本工程保修期为壹年,自验收合格双方签字之日起计算。

  9.2乙方提供终身维修服务,保修期外的维修费用由甲方负责。

  9.3人为破坏及外来因素,甲方指定或提供材料的质量原因,自然灾害和人力不可抗拒的因素等原因造成的损失不在保修范围。

  第十条纠纷解决方式

  本协议执行中如发生纠纷,双方可以提请经济合同仲裁委员会仲裁或直接向法院提起诉讼。

  第十一条其它项目具体规定

  11.1因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,甲方负责垃圾清运费(此费用不在工程价内)

  11.2工程竣工决算以实际工程量计算为准。

  11.3增减项目由双方协商,双方签证为依据。

  第十二条附则

  12.1本合同经甲、乙双方签字后生效。

  12.2甲、乙双方直接鉴定合同,本合同一式________份,甲乙双方各执________份。

  12.3本合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。

  12.4本合同实行当事人自愿签证原则,可将合同文本提交所在市(区)县有关签证部门进行签证,以保护合同双方当事人的合法权益。

  12.5合同的其它附件。

  附件一:装饰装修工程预算书

  附件二:装饰装修工程设计图纸

  附件三:装饰装修工程变更单

  附件四:装饰装修工程验收单

  附件五:工程结算单

  附件六:工程保修单

  第十三条其它约定条款

  发包单位

  (盖章)

  地址:

  委托代理人:

  联系电话:

  签约地点:

  签约时间:

  承包单位:

  (盖章)

  地址:

  委托代理人:

  联系电话:

  签约地点:

  签约时间:

工程承包合同 篇3

  甲方:

  乙方:

  由经双方协商确定外墙保温由乙方负责施工,为明确双方职责,确定以下承包协议:

  一、承包内容

  1、乙方根据甲方提供的施工图纸及相关的施工资料,制定外墙保温工程施工计划,确保工程按质按量的完成。本工程工期为( )。

  2、乙方按合同要求制定有力措施,确保项工程质量达标。

  3、乙方依据甲方提供的施工图纸施工,所使用材料外墙保温按设计要求为防火等级B2级6厘米厚挤塑聚苯乙烯泡沫板,所有材料均需乙方现场取样送检合格后,乙方提供样板,待甲方确定合格后,乙方 方可施工,施工中所需一切材料及辅助材料、工具均由乙方负责,施工过程中乙方 要确保质量要求。

  4、乙方 承包施工期间,施工人员住、吃、材料堆放及垂直运输均由乙方负责。施工用电,用水甲方均提供至一级配电箱,水池。

  5、施工期间因各工种工期进度塔接配合等因素造成等工,乙方应主动协调安排施工,甲方不承担补偿责任。

  6、施工期间乙方负有管理责任,乙方应加强施工现场安全管理,所有施工人员进场必须佩带安全帽,架体内施工人员正确佩带安全带及使用安全绳,乙方 在安装吊篮必须符合建筑安装安全检查标准,施工期间出现任何安全事故均由乙方负责。

  7、乙方负责承担施工期间及竣工保修期内一切质量问题。并根据通知及时处理,如因乙方延误,造成的一切损失,甲方有权在其保修金内扣除。

  8、付款方式:

  按乙方完成的工程量及核定单价( ),计算总造价,预算面积为( )。材料及所有设备进场后,甲方应付材料款按每车总价付款。施工一星期需付生活费。施工至每栋楼的三分之一后,甲方支付每栋楼的35%,施工至每栋楼的三分之二后支付每栋楼的35%,待竣工验收合格后,支付每栋楼的25%,留每栋楼的`5%作为质理保证金,待保修期满 后结清。

  9、本工程要保证按质按量的完成,达到国家外墙保温验收标准,如乙方未按合同规定按时完工,给甲方造成损失,由乙方予以补偿,如在施工期间由于不可抗力造成的工期延误,给予相应顺延。

  10、本合同有效期限:

  自双方签订合同之日起至本合同所涉及工程保修期满,工程款结清止。

  1

  1、本合同一式两份经甲、乙双方签字生效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

工程承包合同 篇4

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  甲方承建的108团裕和宛小区7#、8#住宅工程,其土建部分,实行清工形式承包,现由乙方根据工程的施工图纸和甲方意愿要求的内容,自愿承担本工程土建部分的施工任务为,眀确责任遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,该双方共同协商,特签订如下合同:

  一、工程概况:

  1.工程名称:108社区裕和菀小区7#、8#住宅工程

  2.工程地点:108团社区

  二、承包范围:

  1.临时设施的搭建和外墙的围护,施工图纸中所有的土建工程(水暖电、外墙保温、涂料、房顶SBS除外),施工现场达标、设备的装卸、材料的卸车。

  三、承包方式:

  包清工按期付款、按完成工程量付款。

  四、承包价款:

  1.按建筑面积每平方米190元。

  2.7#楼2611平米,8#楼2207平米合计4818平米。

  3. 总价款;4818*190=915420元。

  4.建筑面积按实际建筑面积,其中地下室只算一半。

  五、质量要求:

  1乙方必须按照施工图纸和甲乙双方协商的要求施工,按照国家质量验收规范进行自检、自检合格报甲方验收。

  2.乙方施工的工程质量必须达到合格标准,若质量达不到标准要求,必须无条件返工,返工费用由乙方自负。

  3.乙方除按照国家规范标准执行外,还必须遵守甲方现场管理人员合理的质量技朮要求。

  4.甲方负责原材料, 施工大型工具附属设备供应,乙方如需用吊车费用由甲乙双方各付一半,工程出现材料质量问题由甲方负责,若出现施工质量问题则由乙方负责。

  六.、工程款支付:

  1.地下室封顶付10%,二层封顶付20%,主体封顶付30%,全部完工付30%,其余工程款交工后十日内付清。

  2.工人工资每月造工资表,按工资表必须发到民工手中。

  七、安全生产管理:

  1.乙方在施工过程中必须迖到甲方规定的安全生产标准化管理要求,听从甲方现场管理。

  2.乙方必须保证自已承包范围内的卫生保洁工作,做到卫生整洁。

  3.乙方要认真遵守有关安全生产,文明施工条例、法令、法规,做好治安保卫消防安全和文明施工工作,违反上述规定而发生事故造成的损失由乙方负责。

  4. 乙方必须做好各个班组的安全教育和安全防范工作,协助甲方做好治安工作,严禁带小孩等闲杂人员进场。

  八、工期要求;

  1. 按甲方合理的.施工进度计划进行,每施工层必须在规定的吋间完成,乙方必须各班组相互配合和其它工种及时合理组织技工进行操作,不得无故延误工期,按甲方的施工计划施工,工作总天数为150个工作曰,工期每延误一天扣罚10元每平方米, 在施工组织过程中如遇下列情况得延期, 双方应及时进行协商确定顺延期限:

  1.因天灾和不可抗力;

  2.因甲方提出变更计划或变更施工图;

  3因甲方不能按期供图、供料或其它材料不合格要求。

  九、 其它有关事项:

  1. 乙方使用的各种机械及防护设施,应验收确认符合安全标准后,方可使用;

  2. 乙方应雇请有经验的技术人员及熟练工人上岗,自觉接受甲方及主管部门的检验,严格按文明施工,若乙方施工过程中质量和进度难以达到甲方的要求,甲方有权终止本协议;

  3. 甲方有权要求乙方调离不守纪律、不称职、不恰当雇用人员;

  4. 乙方模板、钢筋、设备施工工具,应按工地要求堆放整齐,按排专人看管,工程竣工后应及时清理现场,一星期后任沒有清理,甲方有权派人员凊理,并按发生费用3倍,从乙方承包费中扣除;

  5. 乙方必须按项目要求协调意见,与其它工种密切配合,不得扯皮戓自行其是,以免造成工期损失,如工作中出现矛盾,应先行协商,协商不成,报甲方协商,如不报甲方,后果由乙方负责。

  十、开工时间:20xx年4月22日竣工吋间20xx年9月 1日

  以下合同条款自签字后生效,双方必须遵守本合同,一式2份,双方各执一份。

  甲 方: 乙 方:

  电 话: 电 话:

  身份证号: 身份证号:

  日 期: 日 期

工程承包合同 篇5

  发包方(甲方):______________

  承包方(乙方):______________

  甲乙双方很据现场装修内容,在审议后签订本装修合同,具体内容如下:

  1. 承包工程:_____________地点:_____________________

  承包范围:_______________________承包方式:_________________ 承包内容:见《施工项目报价清单》附件。

  2. 承包工期:______天,从每笔工程款预付到位立即继承施工起计算工天,在保证工程质量的前提下,可适当提前,因不可抗拒因素的,工期顺延。

  3. 工程质量:按乙方提供的图纸设计要求进行施工装修。部分可参照甲方要求。

  4. 付款方式:

  (1) 签订合同后,以双方核定的工程总造价金额(RMB)。付工程款__15000_元(大

  写:___壹万伍仟__元),甲方未预付金额的不得进场施工。

  (2) 木工基础完工,甲方付给乙方工程款___20000__元(大写:__贰万_____元)

  (3) 木工基础完工及砖工完工,甲方付给乙方工程尾款_8000__元(大写:_____捌

  仟____元)

  (4) 整个工程完工验收合格完工半年后,甲方付给乙方工程质保金___20xx___元

  (大写:___贰仟______元)

  如甲方未按合同要求付款,影响工程进度,由甲方负责。乙方不得承担任何责任。

  5. 乙方做到安全施工,文明施工,乙方人员施工时出现安全问题,由乙方自行负责。

  6. 合同双方当事人的任何一方,因未履行合同的约定,应处以违约金

  ____________元,甲乙双方均遵守国家法规及有关条文规定,违者自行承担责任。

  7. 整个工程保质保量,如有质量问题而返工,其材料,人工费,由乙方负责,未完工甲方提前施工或私自动用工程成品而造成的经济损失,由甲方负责。

  8. 在装修过程中,应按照物业管理及有关部门的.要求进行施工,不能违规操作,分清甲乙双方的责任和义务,如发生纠纷事宜,甲乙双方协商进行解决处理。

  9. 装饰装修施工中产生的垃圾,由乙方负责运出现场,搬到楼下指定的堆放地点,施工完成后由乙方对装修垃圾彻底清除。但乙方应收取甲方相应的垃圾转运费及材料搬运费。

  10. 质保期:防水处理限期为2年,其余工程项目质保期为1年。

  11. 按合同附表项目施工,如另有增加项目,甲乙双方应现场定价,由甲乙双方签字后进行施工。

  12. 本合同附件《施工项目报价清单》是本合同的重要组成部分,具有合同的同等法律效益。

  13. 合同一式两份,当事人签字后生效。

  甲方: 乙方:

  电话: 电话:

  日期: 日期:

工程承包合同 篇6

  甲方(发包方): 身份证号码:

  乙方(承包方): 身份证号码:

  甲方将位于惠州市惠阳区新圩镇长布村自住房的建房施工工程承包给乙方施工。为明确双方权利和义务,本着平等、互利、诚信的原则,根据本工程的具体情况,经双方协商同意签订本合同,以期共同遵守:

  一、承包方式:

  采用包工不包料方式承包:甲方提供建房所需的建筑材料,包括:建筑用水、用电、红砖、水泥、沙、碎石、钢材、铁钉、扎丝、安全网等一切建筑材料;乙方提供劳务、施工技术、施工工具、施工所需的木料、板材及生产、生活的一切用具等。

  乙方负责施工过程中组织、管理工人,指挥工人施工,施工人员的生活由乙方妥善安置,乙方及其施工工人与甲方不存在雇佣关系,乙方及施工人员就餐、饮用水、烟等均自理。施工工人用工合同及工资由乙方负责,如有劳资等用工纠纷与甲方无关,乙方须负全责并处理好。

  二、 施工范围:

  在甲方一栋自住房三层基础上再承建三层,一层毛坯房约100m2(以实际面积计算)。乙方严格按照甲方提供的要求或图纸进行施工(如有更改,双方应提前协商),承建结果以甲方实际情况而定,如出现其他情况甲方可以就此工程的一个阶段做为结束可以终止施工(如主体建好、外墙装修内部毛坯、全部建成并装修完工);乙方接受承包后不得以任何理由单方面终止施工。

  三、承包工程内容及金额:

  按滴水平方面积计算,毛坯房三层按叁佰叁拾圆整(¥330.00元)每平方米结算,乙方工程含吊所有建筑材料、搭排山(协助围网)、做板面、楼梯、砌内外墙、外墙贴瓷片、内墙过水泥沙浆、安装排污管道、协助钻孔、建筑垃圾清理至一楼垫底。其他:泵车费用甲乙双方各付一半;甲方应付原三层搭排山人工竹架款,按排山面积每平方柒圆整(¥7.00元)结算;甲方应付原三层外墙贴瓷,每平方按墙面面积计算,门窗不除,每平方叁拾圆整(¥30.00元)结算;甲方应付订网人工费共陆佰圆整(¥600.00元),如甲方有协助做就减少贰佰圆整(¥200.00元);甲方按每倒好一层板面补助人工加餐伙食贰佰圆整(¥200.00元)、倒板面时每个人工一包烟、一瓶水;最顶层楼梯间按每平方贰佰叁拾圆整(¥230.00元)的百分之七十结算(以曾来方屋主的样式做);协助完成天面四周截水墙;天面栏河砌红砖不计,有贴瓷片按每平方伍拾圆整(¥50.00元)结算。在20xx年6月1日前装修完工四、五、六层按叁佰捌拾圆整(¥380.00元)每平方结算,在原来毛坯房基础上增加如下项目:四层房间和厅地板,规格为60 cm *60cm,厅地板规格为80 cm *80 cm;房和厅墙面贴瓷片1.2米高,规格为25cm*40cm;厨房卫生间墙面贴瓷片至顶,需要做防水工程。五、六层房间地板规格为60 cm *60cm,贴地脚线;厅地板规格为80 cm *80 cm,厅墙面贴瓷片至顶;厨房卫生间墙面贴瓷片至顶,需要做防水工程。楼梯墙面贴瓷片1.6米高;协助安装门窗等装修;天面另计。甲方需要另行增加工程,双方协商定价。

  四、施工工期:

  按毛坯房建筑工期自公历从 年 月 日至 年 月 日完工,工期前后不超过 天;全部装修完工甲乙双方具体协商。乙方应按时

  施工,如因乙方的原因造成工期拖延三个月以上,甲方有权按总工程款每天扣除1%的费用。

  五、付款方式:

  甲方按每层倒好楼面后五天内付壹万伍仟圆整(¥15000.00元)给乙方;砌砖完,付壹万伍仟圆整(¥15000.00元)给乙方;其他工程款按工程进度的'80%付款,工程完工结算所有工程款。总工程款拖欠不得超过壹万伍仟圆整(¥15000.00元),拖欠时间最长不超过壹年(1年),如甲方经济许可应提前付款。一年内甲方房屋出现有工程质量问题,乙方须重新修缮。

  六、施工安全:

  在施工过程中,乙方必须做到安全生产、文明施工,全程对施工安全负完全责任。乙方应在工地安装一切必要的安全防护装置,不得违法违规操作,确保施工人员人身安全,甲方不承担乙方在施工过程中发生的一切伤亡事故的赔偿责任。由于乙方对施工工地管理疏忽等原因造成施工人员以外的第三方人身及财产损失,乙方应对此负全部责任。如遇当地有违建执法,造成乙方建筑用具被没收、拖走,甲方应给予赔偿。

  七、其它未尽事宜,双方协商解决;本合同一式贰份,甲乙双方各执一份;一经签字即具有法律效力,双方必须共同遵守本合同条款。

  甲方签字: 乙方签字:

  日 期: 日 期:

工程承包合同 篇7

  发包人: (以下简称甲方)

  承包人: (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方共同协商,甲方同意将湖语城二期脚手架工程发包给乙方施工,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,以资共同遵守执行。

  一、 工程概况

  1、工程名称:木雅广场工程。

  2、建筑面积:101390.56平方米。

  3、结构层次:框架剪力墙结构,1号楼:26/3,2号楼:5/3,3号楼:28/3。

  4、工程地址:雅江县解放街。

  二、承包的内容及范围

  1、乙方承包范围:

  1)所有内、外墙脚手架搭设与拆除、安全防护设施、安全通道以及所有临边洞口的防护搭设与拆除等(包括但不限于外墙脚手架的搭设与拆除;脚手架挑排的预埋、搭设、拆除等;各种安全防护棚的搭设与拆除;临边洞口防护搭设与拆除;楼梯的扶手搭设;电梯井内脚手架、隔离、防护门的安装与拆除;人货电梯及井架口防护、平台、围护的搭设与拆除、脚手架踏脚板、脚手架的软硬隔离等)。

  2)所有工地上使用的(包括但不限于脚手架、钢筋棚、木工棚、各类防护棚、安全通道、安全网等。

  2、承包方式:包工包料。

  3、施工工期:20xx年10月至20xx年1月。

  4、工程质量标准:脚手架等防护设施符合国家JGJ59-20xx标准、地方安监部门要求。以中新科技城人才公寓工程为标准。

  三、承包单价及承包方式

  1、按建筑面积计算,建筑面积以图纸标注的建筑面积为准,结算时以此面积进行计算。

  2、每平方米,该承包单价已综合包含合同条款的第二条的所有内容,今后如遇人工涨价因素或政策性人工调增均与本合同无关。

  3、安全通道有乙方搭设,在1000m2以内的所有费用有乙方承担,在1000m2以上的人工费有甲方承担。

  4、承综合单价中含所有安全网、油漆及搭拆人工费。

  四、考核、验收、奖罚

  1、工程质量:按国家JGJ59-20xx标准进行验收检查验收,如达不到质量标准要求的,甲方有权对乙方进行处罚,由于乙方施工失误发生质量安全等事故,损失费全部由乙方承担。

  2、工期:甲方根据乙方进度计划及时提供所需材料,如因甲方不按计划提供钢管、扣件等影响甲方工期,甲方有权对甲方进行处罚。

  3、安全生产:乙方应按照建筑工程有关安全操作规程进行施工,确保安全生产。如因乙方不按安全操作规程施工和自身原因发生任何事故,均与甲方无关,所有责任和费用均由乙方承担。并且因乙方原因给甲方带来负面影响的,甲方有权对乙方进行处罚。

  4、施工现场应合理使用材料,并及时做好落手清工作。

  五、付款方式

  1、付款每月按工程进度的70%支付(含工人生活费在内)。

  2、工程结构全部结束峻工验收合格后,甲方支付乙方工程造价的95%,余款5%工程峻工验收合格后一年内结清。

  六、甲方的权利和义务

  1、积极为乙方创造必要的施工条件。

  2、乙方做挑排架子时,甲方相应配合乙方配备电焊机、电箱等附助设备。

  3、外架每层拉节点成形7字形由甲方钢筋废料中提供,工字钢吊筋成形由甲方提供,原材料乙方自备。挡脚板、四步一隔离封隔板由项目部现场废木料堆中提供。

  4、及时提供施工图纸和有关技术资料,并进行施工组织交底、质量安全交底及标准化、文明施工交底和施工进度计划交底。

  5、甲方在施工现场有偿提供乙方保卫用宿舍、仓库用房、办公用房等。

  6、根据进度计划支付工程款。

  七、乙方的职责和义务

  1、乙方按甲方的各项技术质量要求和安全要求进行交底,认真组织实施操作,落实现场施工安全生产措施,做好各项基础工作,若违章作业造成的事故均由乙方负责。

  2、乙方进入施工现场的施工人员中,不得私自招用社会闲散劳动力和盲流人员,不得使用不满18周岁的童工,否则甲方有权清退此类人员,对此而造成的一切后果,均由乙方负责,甲方不承担任何责任。

  3、乙方必须精心施工,产品质量必须符合《建筑安装工程施工验收规范》及有关质量评定标准的要求,如乙方因施工不慎造成的质量事故,一切责任均有乙方负责,并承担由此造成的甲方直接经济损失和间接经济损失。

  4、在施工过程中,乙方必须遵纪守法,自觉遵守甲方项目部的各项规章制度及甲乙双方签订的'各项协议,并接受甲方各部门的监督和检查,对甲方提出的各项整改措施应及时完成整改,如乙方拒不执行,甲方有权对乙方作出相应的处罚。

  5、乙方必须按规定提供合格的材料,钢管、扣件等材料必须通过具有资质的检测单位检测合格后方可进场使用,并向甲方提供检测报告。否则,如因材料质量问题所引起的一切后果和责任全部有乙方负责并承担一切费用。

  6、施工前乙方必须向甲方提供整体和分体脚手架的搭设的施工方案或施工组织设计,经项目负责人和技术负责人批准后方可施工。另外,乙方要向项目部提供所有操作人员有效特种作业人员上岗证。

  7、乙方必须按项目部的进度要求完成施工任务,如乙方因人员不足满不能按项目部进度要求完成施工任务,甲方有权另请其它班组清包单位进场施工,所产生的施工费用均有乙方承担,该款项直接从乙方工程款中扣除,乙方无异议。

  8、项目部和上级主管部分开的整改通知的相关内容必须在甲方规定的时间内完成,逾期未完成的,甲方有权对其进行罚款。

  9、由于本工程为省文明工地,所有竹排、安全网必须使用新材料,钢管等必须按甲方要求刷油漆。

  八、安全生产

  1、本合同以外的其他附件或补充协议等均与本合同具有同等法律效力。

  2、乙方必须加强自身的安全意识教育,进入施工现场应严格遵守甲方一切安全操作规定,做好安全防护措施,如因乙方原因违章作业造成的安全事故,一切责任与损失由乙方自负,甲方不承担任何责任。

  3、乙方必须每月定期对施工人员进行安全教育,教育的内容及受教育人员名单应报甲方备查。

  九、违约责任

  1、乙方在实施过程中,如达不到甲方的质量、工期、文明施工等各项指标及要求,又不能及时整改的,由于乙方原因而不能确保省文明工地而造成的损失均有乙方承担。

  2、乙方违约后甲方有权终止合同,并依据法律要求乙方赔偿甲方由此而造成的一切经济损失。

  3、本合同经双方盖章生效后,双方不得违约,如有违约,按国家有关法律、法规处理。

  十、其他

  1、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,经甲方盖章、乙方签字后即生效,工程竣工验收、工程款结清后自动失效。

  2、本合同签订后,甲方指派同志,乙方指派负责对本合同及其合同附件条款的执行。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程承包合同 篇8

  乙方(承包方):

  该工程为民房住宅一栋,为明确双方权利责任,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律法规签字本合同,双方共同遵守。

  第一条:工程名称:住宅平房一栋

  第二条:工程地点:

  第三条:工程概况:该住宅毛石基础、地圈梁、红砖结构、钢筋混凝土现浇面,建筑面积为 平方米。

  第四条:承包方式:包工包料,包括人工费、设备费、模板租赁费、脚手架、工具、用具安全费以及主体工程所需一切建筑材料费,均有承包方自构,甲方把关材料质量。

  第五条:工程施工依据:以甲方提供图纸及施工说明书为依据进行施工。如需要变更的双方协商。

  第六条:承包金额:每平方米人民币元,共平方,共计 元,竣工决算按实际建筑面积结算。

  第七条:付款方式:基础工程完成付给人民币完成付给人民币 元,内外墙抹灰完成付给人民币 元,余款工程全部竣工后一次性结清该款。

  第八条:施工工期为天,自年 月 日止。如有不可抗拒的天气变化造成停工,工程双方协商顺延。

  第九条:双方的'权利与责任:

  甲方的权利与责任

  (一) 甲方有权监督所用的工程材料,劣质材料不得使用。

  (二)工程质量监督有甲方指定人员,发现质量问题及时提出。

  (三)甲方必须按合同规定的执行,付款到位,否则造成停工由甲方承担责任。

  乙方的权利与责任

  (一)乙方有权自主组织精干施工人员对工程质量严格要求,按图纸及施工说明施工,确保工程质量过关。

  (二)在施工期间确保安全,不得违章做业,如造成不安全事故由乙方承担责任。

  第十条:工程竣工后由甲乙双方组织有关人员对工程验收落实好双方的权利与责任,任何一方不得违约,否则由违约方承担经济损失和法律责任。

  第十一条:本合同一式二份,双方各执一份,签字后具有法律效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程承包合同 篇9

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国经济法》,《建筑安装工程承包条例》及《建筑安装工程总分包实施办法》等有关规定。双方本着共同合作,互惠互利的原则,制定本合同,具体条款如下:

  一、施工内容:

  给甲方海河东二路建材园区内的两栋厂房以清包的方式上彩钢瓦,包括焊砣,下预埋件,上彩钢瓦等相关彩钢的项目。

  二、甲方管理规定:

  1、乙方在施工过程中必须按工地的各项施工管理制度执行。

  2、乙方在施工过程中必须以报价单的施工项目、施工工艺、施工材料为准。

  3、乙方在每天的下班前必须把施工工地的卫生搞好,做到每天清扫干净。

  4、现场的施工材料必须堆放整齐,摆放有序。

  5、乙方在施工过程中必须以公司签订的施工工期为准并在施工工期内完工。

  三、合同签生效后,甲方按如下表中约定直接向乙方支付工程款:

  付款方式如下:

  本工程的工程总价为: __________

  第一次:工程款为______﹪

  第二次:工程款为______﹪

  第三次:工程款为______﹪

  四、甲方责任:

  1、甲方负责与乙方的各项协调工作。

  2、负责协调乙方办理入场的`各项管理手续。

  3、负责工程进展的监督检查,竣工验收。

  五、乙方责任

  1、乙方作为工程合同的具体执行人,要对甲方负责。

  2、负责工程的施工管理、施工质量、施工工艺、施工材料、施工质量验收工作。

  3、必须保证施工人员的人身安全。出现各种安全事故乙方全权负责。

  4、劳动保护用品及施工工具由乙方自行解决。

  5、由于乙方对各种事故负全责。乙方应承担各种事故给甲方造成的各种损失并赔偿损失。

  六、附则

  1、本协议经甲乙双方签后生效。

  2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效率。

  3、本协议未尽事宜,双方可另行商议。

  甲方签〔签章〕: 乙方签〔签章〕:

  ___年__月__日 ___年__月__日

工程承包合同 篇10

  甲方:

  乙方:

  根据中华人民共和国经济合同法和建筑工程承包合同条例的.相关规定,结合实际, 经甲.乙双方共同协商,为明确双方在工程施工中的权利.义务和经济责任,特约定以下条款,以便共同遵守

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、工程承包范围:

  四、工程期限:承包价格及承包方式:

  五、付款方式:

  地址:剑川县滇藏南路30号 电话:0872-4523906 邮编:6713000

  六、双方责任:甲方监督乙方施工进度、工程质量、如有问题双方协商解决,产生费用由乙方负责。

  七、因承包方造成的返工,安全事故、质量事故等费用全部由乙方负责。

  八、按规范要求施工,质量达到国家验收合格标准。

  本合同一式三份,双方签订后生效,结束后自然终止,合同未尽事宜双方协商解决。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日