工程承包合同
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，我们用到合同的地方越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编为大家收集的工程承包合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
工程承包合同1
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：_建筑工程施工总承包（电梯、桩基、机械挖土方工程除外）
二、工程承包范围
承包范围：
1、按发包人提供的工程施工图、有关设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更、图纸会审记录等规定内容承包，除发包人明确直接发包工程外，均由承包人负责施工。
2、未经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包或将其承包的全部工程转包给第三方，否则视为承包人违约。
三、合同工期
开工日期：单位工程的实际开工日期以发包人或发包人委托的监理工程师下发的.开工通知书为准。
竣工日期：以单位工程具备验收条件时，承包方提前一周通知发包人，发包人验收合格之日为准。
合同工期总日历天数： 以单位工程核准工期，自单位工程开工之日起270日历天。
文化馆主体封顶期限：60天（不含基础处理工期）。
四、质量标准
工程质量标准：工程质量标准按国家现行施工验收规范《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-20xx）执行，工程质量各项指标按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-20xx）规范必须达到合格。
五、 合同价款与支付
1、合同价款及调整
本合同款采用_
1、合同价款：
（1）文化馆主体工程不让利，以施工图预算前造价为准;
（2）室外和精装工程全垫付、以施工图预算前造价优惠5%;以上（1）和（2）两部分相加作为合同价款;
2、付款方式：按本合同第五部分第2款执行方式确定。
风险范围以外合同价款调整方法:_
1、设计变更、签证。变更、签证及工程洽商须经监理、发包人签字认可。________ 采用可调价格合同，合同价款调整方法：
（一）工程价款编制依据：《河南省建设工程量清单综合基价》（08）版及其配套的定额解释和相关文件进行定额计价。
（二）工程取费标准：
（1）人工费调整;按豫建设标（20xx）5号文件执行。零星用工按发包人零星工程标准（53元/日）执行。
（2）社会保障费由发包人代缴;其他规费不计。
（3）安全文明施工费按安建（20xx）33号文件执行;二次搬运费、夜间施工措施费、雨季施工措施费、远途施工增加费、缩短工期增加费不计。
（4）税金按规定计取。
（5）只计取30Km以内大型机械进出场费。
（三）材料价差调整依据安阳市人民政府造价管理机构发布的材料价格执行，具体调整按发包人审批的月进度报表工程量为准;当期材料价格信息没有的，由承包商根据市场价格报发包方，由发包方签字认可。
双方约定合同价款的其他调整因素：
（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;
（2）工程造价管理部门公布的价格调整办法。
2、工程款（进度款）支付
采取分批付款，分别是文化馆主体封顶且验收合格之后支付所完成单体楼总造价的55%、外装修完成并验收合格之后支付至已完成工程量的80%、竣工验收合格且资料交齐之后支付至实际工程结算款的95%，预留5%作为本工程的质量保修金。
保修金的返还：若无质量问题则工程竣工验收合格满一年后30天内无息支付90%，其余10%竣工验收合格满二年内无息全部返还。
六、竣工结算
1、结算时工程定额执行：《河南省建设工程清单综合基价》（08）版及其计价办法、有关造价文件及其相关取费标准执行、本工程施工图纸、国家技术规范标准、经审批的施工组织设计、材料市场价格信息。
2、工程完工后1个月内按合同价款调整方法中的条款做出结算并报给发包方，发包方在1个月内予以确认;如发包方没有提出异议，承包方视为发包方已认可上报的结算价。
七、违约
双方约定的违约责任：
1、按双方约定工期：每拖延一天罚承包人10000元。提前一天奖励10000元。
2、由于工程施工质量不合格，或施工过程中造成的一切安全事故均由承包人付全责。
3、工程承包后，承包人不得转包或分包该工程。发包人一旦发现承包人分包或转包该工程，承包人应赔偿发包人由此引起的一切损失。
八、补充条款
1、 如发包人不能按约定支付工程款，承包人有权依据法律规定将承包工程留置优先受偿。
2、承包人做好电梯等外协项目的施工配合工作;配合费另行计算。
3、 农忙季节期间承包人保证经批准的《施工组织设计》所配备的施工人员，满足发包人施工进度要求，否则将给以伍万元的违约处罚，该违约金将用来奖励保勤的施工人员。
4、经过批准在合同规定的工期之内，发包人需要施工单位临建、施工机械迁移的，施工单位必须积极配合，费用由发包人承担。故意拖延、拒绝配合的，发包人有权进行处罚。
5、发包人施工图纸出来后的一周内承包人需报项目施工组织设计。
6、合同总价：承包人需接受发包人总工程预算价，发包人预算方式以08年定额为准并向承包人出示询价清单（需询价的材料设备），若承包人无法接受发包人总工程预算价，则视为自动放弃签约。
7、发包人与承包人施工图预算核对完成后，双方另行签订正式《龙安区文化馆施工合同》，本协议与正式合同不一致的，以正式合同为准。
8、 本协议一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份，均具有同等法律效力。
九、协议生效
协议订立时间： 年 月___日
协议订立地点：__
本协议双方约定 签字盖章之日起 生效。
发 包 人：（公章）
承 包 人：（公章）
住 所：
住 所：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电 话：
电 话：
传 真：
传 真：
开户银行：
开户银行：
帐 号：
帐 号：
邮政编码：
邮政编码：
工程承包合同2
甲方：xxxxx
乙方：xxxxx
甲方将_________所有建筑物拆除工程等，全部承包给乙方拆除。为了保证安全，按时完成拆迁任务。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着互惠互利的原则，经甲、乙双方共同协商达成以下协议：
一、甲乙双方对拆除房屋的约定：
1、拆除房屋的范围：xxxxxx办公楼、一栋食堂、二栋职工宿舍及地面其他附属建筑物等。
2、甲方将上述所有的房屋交由乙方进行拆除，清运旧房屋拆除的所有材料归乙方所有，甲方不向乙方支付其他任何费用。甲方负责到交通、城建部门办理旧房拆除、清土、清运等所需的.相关手续。
二、房屋拆除要求：
1、乙方必须按照甲方指定的旧房屋及地面建筑物有序拆除，拆除房屋必须从屋面至室外地坪面，甲方负责渣土清理，乙方不负任何费用。
2、拆除工期60天，自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日前必须全部拆除，清完场地，并将现场交甲方验收，雨天顺延。
3、甲方以每平方米按元残质费承包给乙方拆除，乙方收首付万元作为此拆除工程定金。乙方进场以天核量为准，乙方一次性向甲方付清此次拆除工程费。
三、乙方自签字之日起，甲方必须保证所有搬迁过程中，每户门窗齐全及建筑附属物不得他人拆除。
四、乙方在此次拆除工程期间确保安全，文明施工。在拆除过程中出现大小工伤事故一切由乙方承担，甲方不负任何法律责任。
五、乙方进场施工，必须确保15——20人团体保险。
六、此拆除工程，靠近xxxxxx，乙方必须搭封闭式脚手架及防护安全网，确保砖渣飞向马路砸伤过往行人，否则不让施工。
七、甲方提供拆除所需要水、电，费用乙方自负。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方：乙方：
法人代表：法人代表：
20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日
工程承包合同3
甲方：_______（发包方）
乙方：_______（承包方）
依照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则、经双方协商、达成如下共识。
一、工程概况
1、工程名称：重庆市七娃子饮食文化有限责任公司内部装修及外立面改造
2、工程地点：重庆南滨路第一大道B6号楼
3、建筑面积：1613 ㎡，框架结构，第一层，第二层，第三层，第四层，第五层，共计五层楼。
二、承包内容
1、初装修：天棚轻钢龙骨、纸面石膏板、乳胶漆喷涂饰面、墙面红砖隔墙、隔墙双面抹灰120mm、腻子灰，地面磨石，及店外水池。
2、精装修：形象墙，接待台、吧台，外立面整改、五楼棋牌室、办公室整改、造型墙面等。
3、强电、弱电、开关、插座及灯具安装等。
三、承包方式：
包工，包料
四、合同工期
1、本合同开工时间为，竣工时间为历时天。
2、此项工程在保证质量、保证安全的前提下、必须在合同约定的施工时间内完成。
五、质量标准
1、本工程合同质量标准以国家建设部颁发的“装饰工程施工规范”施工，并以此作为验收标准；
2、双方约定本工程质量为GB50210—20xx建筑装饰装修工程质量及验收规范进行验收。
3、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责
4、甲方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，不能保证质量应禁止使用
六、合同造价
施工中如有增加和减项，可根据情况由甲方现场签证进入决算。
七、安全管理
1承包人应遵守工程建设安全生产的有关规定，严格按照安全标准进行施工。该工程项目负责人必须懂得《施工现场安全及环境管理》和《施工现场消防保卫》并具备各个工种施工基本安全常识。施工中，如发生安全事故，概由承包人负责。发包人不承担任何经济责任和法律责任。
2施工区域烟感，喷淋等消防设备由发包方自行负责完善。
八、双方责任
1、发包人项目经理：
a 、负责提供施工图纸；
b 、负责提供施工面及临时用水、临时用电；
c 、负责与物管等部门的协调；
d 、对承包人施工中的质量、安全、工期、场地等方面进行监督；
e 、负责提供临时设施。
2、承包人项目负责人：
a 、将承包方施工人员名单交发包人备案，严禁使用违法乱纪及未成年人
b 、必须按图施工、保证质量、精心施工、在保证安全的前提下严格按照合同约定的期限完工；
c 、承包方必须服从发包方及相关部门的管理，施工中若承包方施工管理人员不作为及施工工人技术不到位，发包方有权要求承包方立即撤换称职人员上岗；特种行业必需持操作证上岗；
d 、承包人必须文明施工、争创标化工地、每天专人清理现场，垃圾倒在施工门口。
e 、承包方施工前做好烟感、喷淋、空调等成品的保护工作。
f 、承包方在施工工程中造成的一切损失由承包方自行负责。
g 、承包方所差材料普通材料必需提前两天提出。（定做尺寸、外加工、外地生产）
九、工期延误
对于以下原因、经发包人项目经理确认、工期相应顺延：
1、设计变更和工程量增加；
2、甲方自行采购材料为及时组织到位；
3、停水、停电2小时以上。
4、不可抗拒因素。
对于以下原因工期不顺延：
1、不按图纸施工和施工质量不合格而返工、造成材料、人工损失费用由承包人承担，工期不顺延；
2、因施工人员技术不到位而造成怠工的，工期不顺延。
十、付款方式
1、合同签订之后，开工进场前支付工程总价的40%，_______元。
2、工程进行到天棚吊顶完毕、隔墙及墙面木作基础层完毕，付工程总价的35%，_______元。
3、工程进行到乳胶漆完毕、开关、插座、灯具安装完毕、饰面材料施工完毕，工程竣工发包人验收合格付清工程尾款20%，_______元。
4、剩余的'5%元作为质保金于一年后全部付清。
5、工程款以现金或转账方式结算：收款人户名段成凤，开户银行建设银行，账号_______ 。
十一、特别约定
为了合同公平、公正：
1、承包人每阶段工程完成后，发包人将按照本合同第十条约定，在两个工作日内支付承包人应付金额。
2、工程完工后以现场实作收方按实计算。本工程实际造价以最后决算为准。
3、因甲方未按合同约定按时付款，工期顺延，由此造成的误工损失由甲方负责，并按实际施工人员计算（每人每天120元/天付给承包方）
4、因甲方材料不到位，工期顺延，由此造成的误工损失由甲方负责，（并按实际施工人员计算，每人每天120元/天付给承包方）
5、工程质保期壹年，（工程完工后留人工的5%作为维修，承包方24小时以内到现场处理，否则视未违约，甲方自行处理，所产生的费用从承包方的质保金中扣除）
6、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，本合同解除。
7、如有未尽事宜，双方协商解决。协商解决不了，双方可在过程所在当地人民法院起诉解决。
8、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力，因一方的原因造成合同无法履行时，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方向对方支付工程总价20%的违约金，并赔偿对方由此造成的经济损失；
十二条：合同生效
1、本合同和合同附件双方盖章，签字后生效。
2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3、本合同（包括合同附件、补充合同）一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程承包合同4
甲方：
身份证号：
乙方：
身份证号：
经甲、乙双方协商，甲方自愿将后头坝东至李坝院小路交界处，北边和大路徐山止，的山林及山场卖给乙方，为保障双方合法权益，现达成以下协议：
一、甲方当事人的姓名 住所 乙方当事人的姓名住所
二、甲方承包给乙方的山林位于后头坝东至李坝院小路交界处，北边和大路徐山止，的山林及山场卖给乙方，四至界线：东 西 南 北 面积约 亩。
三、甲方转让给乙方的山林要求保留原来的路，梗，以及原来的私人旱田不在本合同约束之内。
四、承包期限从________年____月____日起至________年____月____日。
五、甲方山场承包给乙方后，种植的林木所产生的经济效益于甲方无关。买卖山场XX达成如下协议：
六、买卖山场售价为二十一万五千元人民币，乙方一次性付清。
七、乙方必须于________年阳历____月22号前将林木砍伐后将XX栽上归还甲方，栽树的条件按标准执行。
八、一切开支费用由乙方支付。
九、砍伐后的'树枝归甲方所有。
十、承包期间，甲方负责处理周边村民关系，维护好山场内的正常经营，甲方应积极配合乙方各项工作，不得借故推诿。
十一、本协议签字生效后，乙方在遵守原甲方承包合同规定的前提下自主经营甲方不得干涉，且不得单方面终止合同，否则，乙方因此产生的经济损失由甲方赔偿。
十二、林木成林后，乙方同意砍伐才能砍伐，甲方不得随意在此山场砍伐，违者按村规民约处罚。
十三、林木成林后如甲方反悔，按市场价的十倍赔偿给乙方。
十四、砍山场由林业部门批复才能砍伐，否则甲方不负责任。
此协议一式 份，双方各执 份，村民 份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________ ________年____月____日
________年____月____日
工程承包合同5
发包人： (以下简称甲方)
承包人：(以下简称乙方)
依据国家有关法律，法规，经甲乙双方友好协商，现就淅化市新XX标准厂房二期工程建设达成以下协议：
一、工程概况
1.工程名称 ：淅化市新XX标准厂房二期工程。
2.建设内容：两层综合楼一栋、园区内原钢结构厂房剩余工程、配电室、泵房、传达室(含土建、水电、安装、消防等工程)。
3.工程造价：两层综合楼按照1100元平方米结算，园区内原钢结构厂房剩余工程按照490万元造价结算，配电室、泵房、传达室按总计价30万元结算。工程暂定造价718万元(最终以实际工程量结算)。
4.其他说明：给排水工程，甲方负责购买管线，乙方按照甲方要求给予施工安装。
5.工程地点：淅化市新XX。
6.工期： 1____日历天。开工日期：以开工通知书为准。
7.质量标准：合格。
8.协议签订地点：甲方办公室。
二、承包内容
1.承包范围：按甲方提供的图纸建设园区二层综合楼、园区内原钢结构厂房剩余工程、配电室、泵房、传达室(含土建、水电、安装、消防等工程)。
2.承包方式：包工包料。
三、甲方责任与义务
1.甲方组建与工程相适应的项目管理班子，指挥、督促乙方加强工程管理，建立健全各项规章制度，按时报送生产、经营各项报表资料。
2.甲方有权对乙方承包施工的工程进行全面监管。主要有：工程质量、工程进度、安全防护、计量检测、文明施工、工程资料、工人生活等，甲方有权随时检查具体施工过程，对存在的问题提出限期整改意见，督促落实与验收。在乙方不按照合同及图纸约定的条件规范履行的情况下，甲方有权自行从乙方的工程款中扣支相关费用。
3.甲方应组织乙方有关人员参加图纸会审，向乙方提供四套施工图纸用于施工，并审定乙方编制的施工方案及审计乙方每月相关财务报表。
4.甲方有权定期或不定期考核乙方完成承包情况。如发现乙方不能按规定履行有关协议内容或存在不能履行的趋势，乙方无法提供相应保障措施的，甲方有权与乙方终止本协议，由此给甲方造成的一切损失由乙方负责。
5.甲方负责聘请有相应监理资质的单位对该工程进行监理。
6.甲方负责协调施工场周围的治安维护等工作。
7.因甲方或监理方不能及时给出变更指令，确认、批准或其他应由甲方负责的工作未能及时到位而导致乙方造成损失的.，乙方可以书面形式向甲方出具索赔申请，甲方应于收到书面申请后2____日内给出明确答复，否则视同同意乙方提出的索赔申请。
8.甲方应按合同约定的时间按时足额支付工程款，否则由此给乙方造成的损失由甲方负责。
四、乙方责任与义务
1.乙方自备与工程有关的标注图集及施工所需的各种测量仪器，及时组织编制施工组织设计和各项施工方案并报送甲方。乙方应及时组织施工队伍，按批准后的施工方案做好各项准备工作，并及时明确各类人员职责，做到持证上岗。
2.乙方应严格按照图纸、会审纪要、设计变更、施工规范、规程及有关技术要求组织施工，并按标准和规范自检工程质量，确保工程符合甲方质量标准且按期竣工。自觉接受甲方的质量检查、监督及管理，如因质量不符合要求造成返工或罚款等损失由乙方承担。乙方应对甲方提供的图纸承担保密义务，未经许可不得供无关人员参阅。未经设计部门或甲方书面同意，乙方不得擅自更改图纸，否则发生的费用及由此导致的一切损失均由乙方承担，且延误工期不得顺延。
3.乙方应按时向甲方提交施工作业进度计划表、规定区域内的施工平面布置图，隐蔽工程验收通知及工程事故报告等相关文件。工程施工应严格按照国家现行施工及监理规范执行，工程资料必须真实、齐全、有效。竣工后乙方应向甲方及监理单位提供完整资料(含竣工图)3份。
4.乙方应建立规范的财务核算制度，建立健全财务帐簿。乙方在该工程上与外部的经济来往款项未经甲方书面批准，不得以甲方的名义与他方签订协议。
5.乙方应按时足额发放工人工资，及时结清设备租赁款等往来款项。乙方应以正规工资表形式(民工手签或指印签)发放工人工资并及时上报甲方。如乙方不能及时发放工人工资、材料款、设备租赁款，甲方有权自乙方工程款中扣支。乙方有义务确保不因拖欠工人工资、材料款导致其利益关系人到建设单位或政府部门上访、闹事的情况。如出现因拖欠工人工资及其他情况的上访闹事现象，每发现一起罚款壹万元。
6.乙方应严格执行9001质量体系标准、4001A环境体系标准及1800安全管理体系标准，认真学习贯彻执行甲方上级部门指定的各项管理制度、文件，并向甲方提供完整资料。
7.乙方应严格遵守施工方案、安全操作规程及地方相关要求与规定，妥善做好安全防护工作，自觉接受甲方及政府安全监督主管部门的监管与检查。乙方应配备专业安全人员负责施工安全，杜绝发生重大伤亡事故。乙方未按安全操作规程造成的质量问题，乙方应承担相应责任，返工、维修费用由乙方承担且工期不予顺延。
8.乙方应服从甲方工程项目经理部的指挥与施工安排，如因擅自行动造成重大后果的，甲方有权处罚，由此引起的所有损失与费用由乙方承担。因工程项目重大，乙方应严格按作业进度施工，如乙方在施工过程中无故拖延工期或停工、经过甲方通知后无改进措施、停工超过三天的，或未能履行合同规定义务及其承诺，甲方有权终止本合同，乙方必须无条件退出本工程，乙方应承担所有债务，前期所有投入归甲方所有。
9.乙方未经甲方同意自行毁约，乙方应承担由此造成的所有损失。
10.乙方应向甲方提供符合国家法律法规的正规发票，否则甲方(税金承担方)有权拒绝付款。
1
1.乙方在承包期间订立的任何债权、债务均与甲方无关。
1
2.乙方须对进入现场施工的相关材料、设备办理相关保险，保险费用由乙方承担。乙方进场的所有材料均由乙方自行保管，如出现遗失或损坏与甲方无关。
1
3.乙方派驻工地现场代表为李同志，该同志代表乙方行使本协议权利、义务与责任。未经甲方许可，乙方不得擅自更改其现场代表及主要管理人员，否则按违约处理。乙方如需更换工地现场代表，应至少提前7天以书面形式通知甲方，征得同意后方可派驻新代表行使前任职权。
五、工期约定
1.协议工期： 1____日历天。
2.由于甲方原因致使工期延误或遇有不可抗力原因，经甲方同意后工期可相应顺延。由于乙方原因造成的工期延误，工期不得顺延。
六、质量与安全
1.质量检查与验收：
(1)乙方应严格按照工程承包范围有关的质量验收规范、施工工艺及施工方案组织施工与验收工程质量。
(2)乙方应遵守每道施工工序的检查与验收质量规范。隐蔽工程在下道工序施工前应先由乙方自检合格后再书面通知甲方、监理单位，待验收并办理验收手续后方可进行下一步施工。验收不合格的，不得进行下一步施工。
2.安全施工：
(1)乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照淅化建筑施工现场管理标准和安全施工方案组织施工。乙方应承担因自身安全措施不力造成的人身伤亡事故责任与损失。
(2)乙方在施工中应对施工人员加强安全教育，自行配备符合要求的安全防护用品及设施。严格执行甲方对环境、职业安全健康管理体系方面的有关规定，确保安全施工。工程施工过程中出现的一切安全事故均由乙方负责并承担由此造成的所有损失。乙方在施工过程中应合理调度各分项工程，不得出现打架斗殴事件，发现每一起罚款伍仟元。如发生重大伤亡事故，乙方应在1小时内通知甲方，发现隐瞒不报的，则按地方法规及甲方内部有关规定给予经济处罚，并承担由此造成的一切刑事与民事后果。
(3)甲方对乙方在施工中存在的不安全因素，有权提出整改或要求施工方停工整顿。施工方拒不整改的，发现一起罚款叁万元(自应付工程款中扣除)。
(4)施工现场必须做到安全文明施工，材料堆放整齐，现场整洁。
七、工程款支付方式
合同签订后，甲方____月份支付乙方工程款100万元，____月份支付乙方工程款100万元，____月份支付乙方工程款100万元，____月份支付乙工程款60万元，余款于201________年内分4次付清。
八、争议处理
甲、乙双方在协议执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向工程所在地即淅化市人民法院提起诉讼。
九、其他情况
1.本合同自双方签字盖章后生效，至本工程帐务结清，保修期满后截止。
2.本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份。如有其他未尽事宜，双方可另行协商。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
工程承包合同6
甲方（发包方）：_________
乙方（承包方）：_________
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则，双方就新建工程钢筋分项工程施工事项协商一致，订立本施工合同，供双方在施工过程中严格遵守：
第一条、工程概况：
1、工程名称：_________。
2、工程地点：_________。
第二条、承包范围：
孔桩以上全部钢筋的进场验收、加工、配料、翻样、安装、对焊、绑扎、板筋支撑、电焊、场内全部水平和垂直运输、落手清理、废料堆码等全部人工费；根据钢筋工程需用配备的钢筋机械，弯曲机、切断机、调直机、电焊机、竖向对焊机等全部设备；电缆线、配电箱等全部机械费和配件、修理费等；铁丝扎丝、焊条、焊剂等全部辅材费。
施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部劳保费；工具费、超高、高层施工人工降郊费等等；上述承包内容包含了人工费、机械费、材料（钢筋除外）费、安全保险费、福利劳保费（工装、卫生用品）和税管费等。
第三条、承包具体工作内容：
乙方承包各项内容均包括：熟悉施工图纸和柱位臵、柱轴线、梁轴线的控制，自检并配合受检，做好文明施工安全工作。做好半成品的保护工作直至承包内容全部逐一完成交付给甲方。
第四条、承包方式：
包工（含施工工具、机械、铁丝和扎丝）包安全不包料（钢筋主材料）至钢筋制作绑扎验收合格。
第五条、承包合同工期：
总日历天数_________跟随泥工和模板工工期_________。
1、开工日期：甲方提前2天通知乙方进场。
2、竣工日期：紧随泥工和模板工施工进度施工，不得影响泥工和模板工施工进度，由于乙方施工人员不足，经甲方多次协商不能解决而影响工程进度时，所造成的损失由乙方承担。
第六条、施工质量：
乙方严格按照施工图纸的梁、板、柱定位及钢筋规格尺寸、技术规范、安全操作规程进行施工，按现行施工验收规范进行验收合格。由于乙方施工质量问题导致返工的材料和人工及检测费用等由乙方承担所有损失。质量要求为合格。
第七条、工程量计算方式及承包价款：
按建筑面积计算规则计算钢筋工程量套工程价款，每平方米建筑面积（大写）拾_________元整（_________元/M）。
第八条、工程付款办法：
在施工过程中甲方根据乙方实际完成的工程量，按第七条价款计算预付乙方_________%的工程款，余下款项待工程竣工验收合格交付建设方后一周内付清。
第九条、双方权利和义务：
1、甲方提前2天通知乙方进场，进场前乙方对其施工人员必须进行安全教育、文明施工、施工技术交底、进度计划等交底。具体施工作业中必须设立安全标志、佩戴安全帽，以确保安全、文明施工。
2、乙方必须有一定操作技术水平、并自行办妥一切手续及保险，保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定使工程顺利进行。乙方不得使用未满18周岁的人员、违返计划生育规定的人员及不得带小孩进入施工工地。
3、成品质量必须符合验收标准，施工过程中班组加强自检并记录，浇筑混凝土前报甲方进行验收。出现不合格品由乙方无条件返工并赔偿有关损失。
4、文明施工：乙方必须做好文明施工。
（1）安全：乙方进场前必须认真进行安全教育，安全技术操作规程的培训、交底，乙方必需设立质量、安全员，每日召开班前会，负责本班的质量、安全工作。
（2）乙方人员进入工地必须戴好安全帽，不得酒后上班，不准穿拖鞋或赤脚上班，如有违反，每发现一次罚款50元/人次。注意卫生，不得随意大小便，违者每发现一次罚款50元。不得在工地内酗酒、闹事、打架、偷盗、禁止使用电炉、煤油炉等明火炉具及热得快电阻等，若有违反，每人次罚款100元。情节严重者，送公安机关处理。
5、乙方自行负责与管理自己的施工机具、小型工具等，如尺、爷、锤、安全帽、铁丝、扎丝等。
6、乙方收到甲方工程款后，必须尽快发放至劳务人员手中，并建立工资发放登记表。
7、该工程完工并移交甲方且该合同未终止前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生的'一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。
8、乙方保证不将承包的施工任务再次分包（任务包干除外）或转包，如经甲方查实，甲方有权单方终止合同并按乙方已完工程量结算工程款并罚款20__元、另行安排其他队伍进场施工。
第十条、违约：
甲方发现乙方在质量、进度、安全、文明施工等各方面未能满足要求的，经甲方提出整改而拒不实行者，甲方有权单方解除合同，并令乙方撤离施工现场，由此发生的损失费用由乙方承担。
第十一条、争议：
履行合同中若甲、乙双方发生争议，双方应本着实事求是的态度协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院起诉。
第十二条、其它：
本合同未尽事宜，双方可经过协商另行补充。
第十三条、合同管理：
本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。合同经双方签字或按手印后即发生法律效力，至工程完成，结清工程款后失效。
甲方：_________乙方：_________
_________年____月____日
工程承包合同7
需方：(以下简称“甲方”)
供方：(以下简称“乙方”)
合同双方经友好协商，确定将甲方承建项目的外墙外保温施工工程以包工包料的形式承包给乙方施工。
为明确双方责任权利确保工程保质保量的完成，经双方协商一致，达成以下协议，供双方信守执行：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承揽范围：
二、施工价格、工程量及工期：
1、承接方式：包工、包料、包检测、包验收，即乙方提供无机保温材料，并组织施工，包括墙面贴饼、专业施工(包括窗边、护角、线条)。
该工程办公楼的保温系统材料层均外侧厚为，内侧。
(具体按照设计图纸或甲方现场要求)
2、工程单价：外墙保温以平米为单位，每平方_____元/平方米，内侧保温每平方_____元，此单价不含总包配合费，税金。
3、乙方根据甲方提供的建施图进行施工，内、外墙结算按实际施工展开面积结算，屋面按实际施工厚度乘以面积的保积结算。
若任何一方对结算面积有异议，则双方组织人员到施工现场进行实地测量，以实际测量数据结算;若建施图有变更，则甲方需提供变更施工图或出示联系单。
4、本工程定于20__年1月15日开工，至20__年2月10日外墙保温分项工程完工，合同工期25天(大风、雨、雪等不可抗拒因素外)
三、工程结算及付款方式：
1、工程量按实际施工面积进行结算。
2、付款方式：竣工验收前付80%
四、权利与义务
1、甲方为乙方工程期间提供必要手工条件(如规范脚手架、水电设置、材料工具间、工人住宿场所)。提供外墙立面施工图1份。
乙方对局部基层砼爆模，凹凸部位的修复、找平、墙面基层清理、界面剂、保温层、抗裂砂浆施工等工作。包含窗边、护角施工。
2、乙方负责本施工队伍的安全生产、文明施工并承担施工安全责任，接受有关部门管理和监督。
编制专项施工方案，提供相关技术资料，产品检测报告与材料备案手续。
五、工程验收
1、工程验收方式与标准：乙方必须按照甲方审核的'施工方案施工，质量要求按照国家有关标准进行验收。工程质量为合格。验收费用由甲方承担。
2、验收班子：甲方组织有关部门和乙方共同组成。
3、保温施工验收合格后，甲方须向甲方提供由国家质监部门出具的竣工验收报告或者由业主书面形式认可。甲方和乙方互相配合送检。
六、违约责任
1、甲方确保乙方按期进场和按约付款。
2、乙方确保按期进场、按期完工、保证质量。
3、若有违约行为的，违约方要承担违约所造成的经济损失。
七、本合同未尽事宜可由双方协商订立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
八、本合同发生争执时，双方可协商解决，协商不成时;因工程质量纠纷，由甲方所在人民法院诉讼解决，协商不成时;由乙方所在地人民法院诉讼解决。
九、本合同壹式贰份，甲方壹份，乙方壹份，双方签字(盖章)生效。
十、工程结束，账款结付清，本合同自动解除。
备注：水泥砂浆面积按_____元/平方计算，天棚保温和外墙保温为_____元/平方(型)内墙为_____元/平方(型)檐面底找平元/平方。整个外墙均由乙方施工。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_____________
_____年____月____日
_________年____月____日
工程承包合同8
甲方：________________
乙方：________________
经甲乙双方协商，甲方将县下达本村的人饮工程项目承包给乙方，双方达成一致的权利义务如下:
(一)甲方的权利义务
1、负责占地、青苗赔偿，做好群众作，不人为阻扰乙方施工，为忆方创造良好的施工条件;
2、根据需要，组织受益农户进行管道沟、水井、清水池等I程土石方开挖，组织受益农.户进行所需材料的`二次转运，农户在开挖、转运材料过程中出现任何安全事故均与乙方无关;
3、农户室内管材、管件、安装费用由各用户负责;
4、协调填报I程验收报的相关数据、报表。
(二)乙方的权利义务
1、按规划、设计和技术要求进行施工，保证工程质量，按时按量完成建设任务，经验收质量达到合格标准;
2、全额垫资工程建设所需资金，不得拖欠民工工资;
3、负责室外管道安装，即安装到各农户的屋檐处，以滴水为界;
4、在施工过程中必须做到安全第一，在衬砌和管道安装过程中出现的任何安全事故均与甲方无关。
(三)工期:两个半期，于________年________月________日完成，如遇特殊情况1可延长工期。
(四)工程结算:乙方以县人饮办编制该村工程量及验收结算全工程价款，甲方协助乙方搞好工程结算。
(五)此协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效，违约方承担违约责任。
甲方签字(盖章)：________________
乙方签字：________________
________年________月________日
工程承包合同9
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国森林法》等法律法规的规定，为了加强山林管理，盘活集体资产，美化、绿化家园，现将集体有所有权的山林租赁给乙方经营，承包山林合同范本。为明确双方的'权利和义务，经双方协商一致，签订合同如下：
一、承包地名：王__。四至为：
面积：
二、承包期限：________年____月____日至________年____月____日止计________年
三、上交租赁款：共计人民币（大写）万仟佰拾元角分整。
四、交款方式及时间：
租赁款人民币万元整，一次付清现金____万元，下欠两万元按合同上交壹仟元，上交时间为每年____月____日。
五、双方的权利和义务：
1、乙方有经营管理权，山林改造种植需报公司同意见；
2、在合同租赁期内，如遇租赁范围土地被国家征用或农场规划使用，乙方必须服从，征用后，乙方损失由乙方与开发方协商处理解决，甲方可进行协调。
3、乙方在合同租赁期内无权拒绝本族人在王__葬坟，但葬坟对山林造成的损失因协调处理，适当补偿。
4、承包期后________年，乙方砍伐应由生产队控制，确保承包期结束后保持山林原貌不变。
5、乙方在以后续包中有优先承包权。
6、乙方获得承包合同权后，如不按时上交年费、乱砍乱伐、任意改变山林地貌等甲方有权单方面终止合同，无需退还乙方所有上交款，且收回山林经营权，其乙方损失甲方概不负责。
7、其他未尽事宜，双方另行协商。
六、本__版合同式3份，甲方和乙方各执1份，报果茶公司备案1份。
七、本合同自签订之日起生效。
甲方（盖公章）：
乙方（盖章）：
________年____月____日
工程承包合同10
湖塘街道办事处：______以下简称甲方）
立协双方：______（以下简称乙方）
一、工程概况
1、工程名称：湖塘街道农贸市场钢棚
2、工程地点：湖塘街道湖塘村
3、工程内容：搭钢棚229.87平方，每平方160元，计36779.00元，搭铁架子4500元，浇水泥板1050元，合计42329元。
二、工程承包范围：本工程为施工图范围内包工包料，一次包定。
三、工程工期：从______年10月16日起到______年11月15日止。
四、工程质量及技术要求：
本工程严格按照施工图纸规范施工，质量必须达到合格及以上。
五、工程款的结算及支付
本工程为合同价（大写）：肆万贰仟叁佰贰玖元，人民币：42329.00元，工程完工并经验收合格后一次性付清。
六、本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效，希双方共同信守。
甲方（盖章）：______代表（签字）：______
乙方（盖章）：______
签订日期：______年______月______日
工程承包合同11
甲方（承包方）：
乙方（分包人）：__________________
根据中华人民共和国法律、法规及相应的法律条款，本作平等、自愿、公正的原则，经甲、乙双方多次协商，甲方特委托乙方对樱花大道二标段段路基工程土石方进行施工，为明确甲乙双方的责任，特制定如下条款，双方必须共同遵守。
一、工程项目名称：
樱花大道二标（K2+700-K4+075.048)道路工程。
二、工程地点：
义龙实验区郑屯镇。
三、工程内容：
借方土石方开挖，石方爆破，2公里土石方运输，路基石方回填碾压（按规范要求控制每层碾压厚度），边坡施工，路基调平直至路基检测验收合格。
四、开工日期：
年 月 日至 年 月 日，总工期为天
五、工程价款：
计价方为石方路基压实方量，单价为24元/m3，内容（清除表土，取料场至路基范围施工便道、开挖、借方盖山土层，装车、2公里运输、爆破所有耗材、路基按规范分层碾压、边坡按设计施工、路基调平直至路基检测验收合格），如运输超过2公里双方另行签定补充协议，
六、工程量计算方式：
按施工现场实测为准，实测量根据项目部班组计量对比无误为准。
七、付款方式：
乙方施工队进场两个月内甲方不予支付任何款项，第三个月结束支付实际完成工程量60%的进度款，待工程结束半年支付实际工程量的80%，工程结束一年支付实际工程量的95%，留5％作质保证金，竣工验收合格后两年付清，留5％作质保证金，不计利率。
八、质量、工期的要求
1.质量：路基工程质量必须严格按施工图及道路工程路基施工规范要求进行施工，由其强调的是回填石方碾压的密实度，挖填方的坡比，必须按施工图要求进行施工。因施工质量造成路基塌陷、橡皮土的返工由乙方负责（含材料费），如在保修期由路基质量造成的一切质量返工全部，由乙方全部负责。
2.工期：如乙方不按工期要求完成路基工作，推迟一天罚一万元整。如因业主方原因造成误工工期顺延。
九、税金及保证金：
乙方不负责税金及保证金。
十、保险:
工程保险由甲方投保，费用由甲方承担。
十一、甲、乙方的职责：
1.甲方的职责：
a.甲方派驻项目主要管理人员:
姓名职务职称
姓名职务职称
甲方派驻管理人员负责现场的统一组织,管理及协调工作。
b.提供施工图及施工现场的相关资料,组织乙方进行图纸会审、交底。
c对施工过程进行全方位管理，并组织相关人员对乙方施工进度、质量进行验收。
d.提供施工照明,费用按每段的工程量合理分配费用(含安装材料费用）电费每段按表计费.由乙方按月缴纳给供电局。
e.每月按时保证工程进度款支付。确保施工顺利进行。
f.如乙方不听从管理不能按期完成,影响整体施工进度,甲方有权终止合同。
2.乙方的职责：
a.乙方项目负责人
b.乙方自备技术员，负责施工、测量，每月向甲方提交进度资料。
c.乙方负责施工安全，施工过程中一切安全事故均由乙方负责。
d.乙方所有管理人员必须服从项目部的领导，对于不服从管理者限期驱除，后果严重者，乙方自动退场。
e.乙方无条件保证路基范围内畅通。
f.乙方管理人员按甲方要求到岗，向甲方提交乙方管理人员各种证件、资料。并按业主要求持证上岗。
g.乙方一切施工经营活动必须服从甲方现场项目经理的'统一组织，协调和指挥。
h.乙方的临设自行负责。
I.施工进度按该段所完成工程量制定合理、实施有效的施工管理和目标计划。做好对地上或地下管网、构建筑物的保护。并保护好已完工成品的保护工作，同时按项目部的要求提供施工过程的原始资料，定期移交项目部。
J.炸材由乙方统一购买，爆破公司统一施工和管理。
本合同一式两份、甲乙双方各持一份，签订之日生效。
甲方:
_________年___________月___________日
乙方：
_________年___________月___________日
工程承包合同12
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
因________年____月____日下暴雨，造成段发生了塌方，非机动车道无法行人、行车。经请示领导同意，将此塌方地段的土方挖运及清理工作承包给乙方施工，为明确双方权利义务，特订立如下协议：
1、承包内容：清理及挖运非机动车道、人行道内的土方，修整该段边坡，避免再次发生塌方。施工时，发生的工程量以我委委派的人员计量为准，工程造价按市场价进行结算。
2、工程结算办法：挖机费按270元小时计算，土方挖运按100元车计算，以上单价含一切税费。
3、质量要求：乙方在施工过程中必须严格把握质量，施工过程中必须按照文明施工要求，并负责竣工后道路的清洁。
4、工期要求：乙方在签订本协议后必须立即组织人力、物力精心安排，周密部署，保证在今日内顺利完工。
5、安全施工要求：乙方在施工过程中必须树立安全意识，采取安全措施，加强安全管理，如在施工过程中因乙方原因导致的安全事故，其一切经济、法律责任概由乙方负责。
6、付款办法：要求乙方全额垫资建设，在工程验收合格付清。
7、本协议一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，自签合同起生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
________年____月____日________年____月____日
土方工程承包合同
发包方：___（以下简称甲方）
本项目承包单位：___（以下简称乙方）
为完成__住宅小区_楼__土方工程项目内容，甲乙双方遵循自虑、公平和诚信的`原则，就本土方工程的开挖承包内容事项，在双方协商一致的基础上订立合同。具体条款如下：
一、工程概况
1、工程名称#楼工程。
2、工程地点：_
3、合同签定地点
二、承包内容及方式
1、工程承包内容：马路、清理土方。
2、承包方式：土方方量大约26000m，最终结算方量以实际丈量为准。
3、劳动力组织方式：乙方自行组织
三、合同工期
1、开工日期__月（从甲方通知之日起开始计算）
2、竣工日期__年__日。
四、质量标准：__达到支护要求。（须经发包方验收确认。）
五、合同价款及计算方式
1、按双方事前商定价计算：
1）土方开挖、运输20元/m3，2）破碎砼由甲方支付台班费（破碎每小时260元），3）挖机台班费220元/每小时，清扫。
2、增项或变更，须经甲方确认后双方另行商定，做到合理计价。
六、合同价款的支付方式；
在土方开挖到一半时支付已完工程量的50%，土方开挖完后经甲乙双方签字认可后将剩余工程款全部支付完。
七、安全责任；
土方开挖过程中，发生安全事故由乙方负责。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程承包合同13
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
为贯彻落实草原承包经营制，充分调动广大农牧民保护草原、建设草原的积极性，明确草原承包双方的权利与义务，根据《民法典》、《草原法》、《土地承包法》和《民法典》等相关法律规定，经发包方（以下简称甲方）和承包方（以下简称乙方）充分协商，特订立本合同。
一、承包草原的面积，地点，等级甲方将______亩草原发包给乙方经营使用，其中放牧场______亩，割草场______亩，人工草地______亩，其它草原______亩。草原等级：____。承包草原分布、四至界限（拐点坐标）及附属设施见草原承包示意图（附后）。
二、承包期限承包期为___50________年，从________年____月____日起，至________年____月____日止。
三、草原载畜量根据草畜平衡有关规定和承包草原的实际情况，该草原可以全年饲养______羊单位。
四、乙方的权利和义务
1、乙方对承包草原依法享有占有、使用、收益和转让的权利。
2、承包期届满，乙方在同等条件下享有优先承包权。
3、乙方对承包草原进行各项建设，有使用和收益的权利，可以依法转让和继承。
4、乙方饲养牲畜数量不得超过草畜平衡核定标准，不得改变草原用途。
5、乙方有义务保护、管理承包的草原及其附属设施，防止破坏和损毁。
6、乙方有义务接受甲方和草原（农业）管理部门对承包草原进行监督、检查和管理。
7、乙方承包草原被依法征用占用的，有权依法获得相应补偿。
8、乙方有义务缴纳草原承包使用费和其它费用。
五、甲方的权利和义务
1、甲方对发包给乙方经营、使用的.草原依法享有管理权，对乙方经营使用草原的39；行为有监督、检查权。
2、甲方有权监督乙方依照承包合同约定的用途合理利用和保护草原。
3、甲方有权制止乙方损害承包草原和破坏国家建设的基础设施的行为。
4、甲方有义务维护乙方的草原承包经营权，不得非法变更、解除承包合同。
5、甲方有义务维护乙方对承包草原的合法权益，帮助排除和处理侵犯乙方合法权益的行为。
6、甲方有义务向乙方提供生产、技术、信息等服务。
7、甲方有权依法收取草原承包使用费和其它费用，所收费用应用于草原保护和建设。
六、合同的变更与解除在草原承包合同执行过程中，因法律、法规、政策的重大改变，以及发生重大自然灾害等不可抗力，使合同无法继续履行的，应当依照法律程序变更或解除。
七、违约责任
⒈甲、乙双方必须严格遵守本合同。任何一方违反本合同，应按相关法律法规规定，承担违约责任，并向对方支付违约金。由于违约给对方造成的损失超过违约金的，还应当向对方支付赔偿金。对方要求继续履行合同的，应当继续履行合同。
⒉乙方出卖和非法转让承包的草原，甲方有权宣布买卖与转让关系无效，并责令限期改正。乙方未经批准在承包的草原上修建房屋等永久性建筑物，甲方可责令乙方拆除，并责其恢复植被。乙方毁坏承包草原上的草原保护建设等基础设施，应予赔偿。乙方擅自改变草原用途的，按照有关法律法规处理。
3、乙方对草畜平衡制度执行不力，因超载过牧、掠夺性经营等原因造成承包草原生产力下降，应及时采取有效措施恢复草原植被。
八、其它约定事项____________。
九、合同在履行过程中发生纠纷，当事人双方应及时协商解决，协商不成的，可申请调解、仲裁，或直接向人民法院提出诉讼。本合同自双方签字之日起生效。本合同不因甲方代表人的变更而变更。如有未尽事宜，由甲乙双方共同协商，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同正本一式三份，甲乙双方和鉴证单位各执一份。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
________年____月____日
________年____月____日
工程承包合同14
甲方：_________________(以下简称甲方)
乙方：_________________(以下简称乙方)
由_____________工程，为了保证质量、安全、工期的施工任务，提高工程效率，降低施工成本，调动甲、乙双方积极性，促进降耗增效，经甲乙双方协商，为明确各自权、责、利根据甲方现在的实际情况，决定将本工程的抹灰工所需用的机械设备，以及做工用具和务工分包给乙方，经双协商达成如下协议：
一、工程概况
1、项目名称：_________________
2、
3、
二、承包人工费(包括劳动安全费)，原材料大型机械设备由甲方
提供，乙方自备长线、钉子、灰桶、水管、扫帚、铝方、月锄、洋钏、撮萁、铁板、斗车、照明灯线、保险绳、瓷砖切割机、切割片、安全带、安全帽，等施工用具。
三、承包范围及内容：_________________
①乙方负责内墙抹灰。室内外墙面原浆压光，屋面按图纸和甲方要求作砂浆找坡垫层及砂浆面和砼面层。
②乙方负责外墙面抹灰和空调板、各种装饰线子、窗台雨棚、避水线、屋顶花架及压顶、平屋面找平层抹面，室外四周勒脚凿打修补抹灰。女儿墙、泛水抹灰，待卷闸门、防盗门、铝合金窗、给排水、防雷、消防、电器安装完后的补缝及洞口。施工质量按第八大项，1至8小项施工执行。
③乙方负责原材料砂过筛：_________________外墙补跳眼、局部小范围打凿砼，施工用内、外脚手架操作平台，安全防护搭拆转运至指定地点或上车，落地灰清理至指定地点用塔吊吊在堆放点后用机械粉碎过筛用于抹灰和地坪(边清理边使用)，不能随意乱倒，抹灰及工完场清等抹灰工应做的全部工作内容在内(不发生任何计时工)。
四、工期：_________________从开工之日起工期为天，每天乙方必须组织足够的操作人员，抓紧工程进度，保证工期要求，不能影响其他工种进度，如乙方故意拖延工期，造成工期延误5天以上的损失，甲方有权终止协议，乙方自动退场。
五、承包方式及单价
工程结算内墙抹灰按实际建筑面积每平方米元，进行结算。(窗台板、构架、内墙线子板和屋顶栏板不计算建筑面积，封闭阳台按全面积计算，敞阳台按半面积计算)，不调价，不允许转包和中途退场，如中途退场和转包，按实际完成工程量的50%计价退场。
六、付款方式
甲方按乙方工程进度每月支付完成工程量的50%，余款在乙方施工完成后甲方组织相关部门进行验收(必须为验收合格后)，甲方在三个月内支付余下30%给乙方。
七、施工质量：_________________乙方承包的全部内容必须满足设计图纸及变更和规范规定，中级抹灰标准，特别是梁柱结合层做到位。
⑴抹灰前，清理基层表面的砂泺污垢，砼、砖基层表面凹凸不平的部位事先进行剔平用1：_________________3水泥砂浆补齐，表面太光的要剔毛。
⑵墙面的脚手孔洞应堵塞密，用1：_________________3水泥砂浆砌砖，严禁用抹灰砂浆一次性堵塞。
⑶填充墙体内外(砖与砼)相接处铺设钢丝网，搭缝宽度从缝边起每边不得小于10cm。
⑷抹灰前必须打靶冲筋，并用2M长铝合金塔尺刮平(垂直度3mm，平整度5mm，阴阳角垂直方正2mm，色泽一致)。内墙天棚抹灰，应用清水湿润板底，并刷素水泥浆一道，抹灰前要在四周，再找平，待底层砂浆有六层干时进行罩面，罩面分三次压料赶光。
⑸同一墙面不得有接搓，必须接搓时，应把接搓留在阴阳角或水落管处。
⑹每天抹灰下班前应即时清理地面落地灰，做到工完场清，严禁向外倒落地砂浆。
⑺待抹灰墙体达到一定强度后，要湿水养护。
⑻外墙瓷砖、门窗、梁柱、雨棚、线子、坡屋顶大瓦等必须保证阴阳角垂直，大面平整无掉落松动。
八、安全生产指标及安全责任
1、乙方应杜绝和禁止伤、残、亡事故的发生，施工期间如发生的伤、残、亡事故由乙方全部负责，甲方不负任何责任。
2、乙方应组织技术力量强、素质好、能吃苦耐劳、服从甲方现场管理人员指挥和管理的务工人员进场。如不服从甲方现场管理人员的管理，甲方有权终止协议。
3、乙方务工人员进入施工现场，必须自学遵守施工现场的各项规章制度及有关安全操作规程，如有违反，甲方将按公司有关规定进行严肃处理。若故意怠工，甲方对乙方处罚违约金1000元。
a)乙方对其务工人面必须进行技术交底、安全教育，确保工程质量和务工人员的安全;乙方施工人员进入施工现场内必须戴好安全帽、高空作业时系好安全带、作业时按标准搭好跳架、安全网及防护棚;施工作业人员影响他人安全时所造成的损失，由造成者全部负责。
b)乙方应根据工程量大小、进度、材料进场等随时对务工人员进行调整(但必须满足工程进度要求且不少于15人)，如因设计变更、停水停电、道路堵塞、缺材料等因素造成乙方务工人员待工，甲方不补一切费用，工期顺延。
c)乙方在施工过程中做到文明施工，必须紧施工好的建筑成品、机具设备加以保护，若乙方造成损坏，由乙方负责全部赔偿，若故意损坏，加倍赔偿。
d)乙方中途提出终止合同，由乙方负责全部损失，甲方不付一切费用。
九、甲方责任
1、为保证施工质量，乙方在施工中必须服从甲方现场施工人员的.管理。因不服从管理的，甲方有权清退乙方施工人员;视情况有权更换施工队伍，终止本协议而不构成违约，一切损失由乙方负责。
2、提供施工用水、施工用电。
3、协助乙方对半成品及成品进行保护，因交叉作业造成的污染由责任方负责。
十、乙方责任
1、服从甲方及现场施工人员的管理。
2、按施工工艺及标准施工，承担因施工质量达不到要求而造成的一切损失。
3、乙方自已负责工人住宿和生活及所需物品，燃料，炊事员费。
4、如内外墙面出现空鼓裂纹所产生的一切材料，人工工资由乙方负责经济损失。
5、乙方不得拖欠民工工资，如有违者按相关法律追究责任。
十一、违约责任
双方如有违约，违约方支付违约金以合同总价10%计算。
十二、其它
本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签名生效，并具有同等法律效力。
甲方：_________________
乙方：_________________
年 月 日
工程承包合同15
甲方： ____________(以下简称甲方)
乙方：____________ (以下简称乙方)
为加强建筑工程项目管理，适应建筑市场的需要，强化公司内部分级承包管理职责，杜绝各种建筑材料浪费和流失，增强建设活动中的质量意识，安全意识，按时完成任务，经双方共同协商，甲方将本工程项目承包给乙方承建，并经协商条款如下，以利遵照执行。
一、工程地点及名称：
1、工程项目地点：________________________
2、工程项目名称：________________________
二、工程承包方式及内容：
1、工程承包方式：包人工费、包安全、包质量、包工期、包钉子、包铁丝、胶带等(除木材、钢模、竹纤板以外的所有材料)。
2、工程内容：乙方按照设计图和变更通知进行木工范围内施工，即：包括基础支模、柱、梁板梯支模、阳台、窗台，做房顶所有现浇支模在内的所有全部木工活。现浇支模后产生的条缝，由乙方负责打磨平整，搭拆外墙双排安全架、安全网。
三、承诺工程结算及付款方式： .
住宅小区建筑面积约为____________平方米，按建筑面积计算每平方米____________元，总计工程款人民币 ____________元。以实际建筑面积计算为准。此单价为一次包定单价，一切人工费涨跌均由乙方自行承担。
以上价格包括安全费用及一切模具搬运杂工在内，用完模板架杆清理后，负责堆放到指定地点，工程符合质量要求，每月按工程进度比例_____%付款，竣工验收后三个月内付清工程款。一楼浇板后开始拨款。
四、工程质量验收工期要求：
1、工程质量及检查验收，甲乙双方配合做好工程质量的监督、检查，若发现工程质量问题，立即进行处理，因施工不当造成质量不合格的，由乙方负责返工并赔偿材料费。工程质量验收，按照建筑施工验收规范标准执行。
2、本工程于_____年_____月_____日至_____年_____月_____日前竣工。动工晚的分栋从开工之日起计算。
五、安全事项：
此项工程的安全工作，由甲乙双方共同做好施工现场安全管理和宣传教育工作，加强安全检查，及时排除安全隐患。乙方必须对所属员工进行安全教育及培训，严禁违章违规操作，严禁酒后施工作业，严禁带病上高架施工，严禁不带安全帽、保险带进入施工现场，发现一次，每人扣罚款_____元，在当月拨款中扣除。做好安全防护保护。若施工现场发生的一切安全事故，由乙方承担部分经济责任和全部法律责任，赔付金额在两万元以内的'由乙方全部承担，赔偿金额超出两万元以上的由甲乙方共同承担超出金额各_____%的经济责任。
六、其他事项：
1、乙方在施工过程中必须接受建设方施工管理人员的管理，不得随意施工，否则造成损失由乙方负责赔偿，并在当月承包费中扣除。
2、乙方在施工中，要节约材料，不得任意浪费材料，否则照价赔偿，对故意浪费材料的，甲方有权进行处罚，并在当月的承包费中扣除，乙方不得无故拖延工期，凡需支模而无人施工，造成其它工种等待的凡拖延一天处罚金_____元，以此类推。在当月支付的工程款中扣除。
3、乙方须用的工具，由乙方自行负责，其它未尽事宜，双方协商解决。
4、乙方如不按甲方项目部规定的工期按质按时完工，不服从施工安排管理及质量安全管理不力造成隐患，甲方有权解除合同，并对己完工程减出不合格部分及材料浪费损失后，按已完工部分比例工价的_____%计算支付乙方，并清除出场。乙方必须无条件退出施工场地。农忙时如需支模等木工活，乙方必须保证_____人以上在场施工，否则少1人，按每人每天扣罚款_____元，并赔偿拖延工期罚款每天_____元。
5、乙方应凭证上岗，如因无证上岗而受到上级单位处罚，一律由乙方负责承担经济处罚。
6、乙方必须做到文明施工，如其员工在工地内吵架一次，每人罚款_____元，打架一次每人罚款_____元，在当月扣除。
7、如外架安全网未全部搭设，甲方有权按立面面积_____元/m扣除人工费。
七、违约责任：
乙方必须按甲方的工期、工程质量要求组织人员施工，若延误工期，质量验收不合格，除扣罚延误工期罚重金每天_____元以外，违约金按工程结算总额的10%计算，在乙方结算工程款内扣除。
八、本合同一式四份，甲方存三份，乙方存一份。自甲乙双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________
__年__月__日
乙方(公章)：_________
__年__月__日
【工程承包合同】相关文章：
工程承包合同 承包合同和建设工程合同11-11
工程承包合同模板 建筑工程承包合同模板11-21
建筑工程工程承包合同01-17
工程承包合同水暖工程04-22
工程承包合同11-19
工程承包合同01-16
工程承包合同01-24
工程承包合同01-24
工程承包合同08-13
工程承包合同08-14
