合同范本>买卖合同>买卖合同民事诉状

买卖合同民事诉状

时间:2024-09-23 10:16:43 买卖合同 我要投稿
  • 相关推荐

买卖合同民事诉状

  现今很多公民的维权意识在不断增强,能够利用到合同的场合越来越多,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编精心整理的买卖合同民事诉状,仅供参考,希望能够帮助到大家。

买卖合同民事诉状

买卖合同民事诉状1

  原告:_________________李__________,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住_________________,电话:______________。

  被告:_________________张__________,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住_________________,电话:______________。

  诉讼请求:_________________

  1、请求法院判令被告立即为原告办理房屋所有权证;

  2、请求法院判令被告支付逾期办理房屋所有权证的违约金;

  3、请求法院判令被告承担本案诉讼费用。

  事实与理由:_________________

  原、被告双方于__________年__________月__________日签订《商品房买卖合同》,合同约定被告应当于__________年__________月__________日之前为原告办理房屋所有权证。然而直到__________年__________月__________日过后六个月,被告仍然未为原告办理房屋所有权证。经原告多次催告,被告仍以各种理由推脱其责任,被告的行为严重损害的了原告的'利益。

  为此,原告为维护自身合法利益,特向人民法院提起诉讼,望贵院支持原告的诉讼请求。

此致

  __________人民法院

  具状人:______________

  _____________年__________月_____日

买卖合同民事诉状2

  反诉原告:_________________深圳市__________担保有限公司,地址:_________________,组织机构代码__________。

  法定代表人:_________________。

  委托代理人:_________________,____________事务所律师。

  反诉被告:_____________________,男,_____年_____月_____日出生,汉族,住深圳市__________,身份证号__________。

  反诉请求:_________________

  1、解除双方于____________年_______月_______日所签订的阳光明居(_____栋_____单元_____)房屋买卖认购合同;

  2、反诉被告立即向反诉原告返还所占用的深圳市__________区阳光明居_____栋_____单元__________房屋;

  3、反诉被告支付反诉原告违约金____________元;

  4、本案诉讼费由反诉被告负担。

  事实与理由:_________________

此致

  __________人民法院

  具状人:______________

  _____年_____月_____日

买卖合同民事诉状3

  原告:______________,性别:____,________年____月____日生,汉族,住址:_________________电话:_____________

  被告:______________,性别:____,________年____月____日生,汉族,住址:_________________电话:_____________

  诉讼请求:_________________

  一、请求判令被告支付给原告货款 ________ 元;

  二、请求判令被告支付逾期付款违约金 ________ 元;

  三、请求判令被告承担本案的全部诉讼费用。事实与理由:_________________

此致

  __________人民法院

  具状人:______________

  _____年_____月_____日

买卖合同民事诉状4

  原告:_________________王__________,女,汉族,现就职于_____________市劳教所第_____大队,电话:_____________

  被告:_________________河北_______________房地产开发有限公司,地址:_________________市__________路__________号,法定代表人:_________________张__________,电话:__________________

  诉讼请求

  1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

  2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;

  3、本案诉讼费用由被告承担。

  事实和理由

  原告于20______年______月______日与被告签订商品房买卖合同,约定由原告购买被告拟建造的位于__________县_______________的'一套面积为平方米的商品房,该房屋为听枫苑t11号,交房日期为20______年____月_______日之前。协议生效后,原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是,被告却迟迟没有建造该房屋,超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日,被告一直违反合同约定,未履行交房义务,导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定:_________________“出卖人逾期超过45日未能交房的,买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同,返还已付房款,但被告到目前为止只返还给原告房款50000元,迟迟不予返还剩余房款,未能承担相应的违约责任。现诉诸法院,请求法院判如所求!

此致

  ___________人民法院

  具状人: ___________

  ____ 年 _____ 月 _____ 日

《买卖合同民事诉状.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【买卖合同民事诉状】相关文章:

买卖合同模板 买卖合同的模板03-14

定金买卖合同和买卖合同必备09-10

个人房屋买卖合同大全_买卖合同05-02

商品房买卖合同买卖合同集合09-16

实用的买卖合同范文 买卖合同模板通用07-20

商品买卖合同 商品买卖合同预售和商品买卖合同有什么区别06-09

经典买卖合同02-27

买卖合同【精选】05-27

(经典)买卖合同06-09

买卖合同05-20

买卖合同民事诉状

  现今很多公民的维权意识在不断增强,能够利用到合同的场合越来越多,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编精心整理的买卖合同民事诉状,仅供参考,希望能够帮助到大家。

买卖合同民事诉状

买卖合同民事诉状1

  原告:_________________李__________,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住_________________,电话:______________。

  被告:_________________张__________,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住_________________,电话:______________。

  诉讼请求:_________________

  1、请求法院判令被告立即为原告办理房屋所有权证;

  2、请求法院判令被告支付逾期办理房屋所有权证的违约金;

  3、请求法院判令被告承担本案诉讼费用。

  事实与理由:_________________

  原、被告双方于__________年__________月__________日签订《商品房买卖合同》,合同约定被告应当于__________年__________月__________日之前为原告办理房屋所有权证。然而直到__________年__________月__________日过后六个月,被告仍然未为原告办理房屋所有权证。经原告多次催告,被告仍以各种理由推脱其责任,被告的行为严重损害的了原告的'利益。

  为此,原告为维护自身合法利益,特向人民法院提起诉讼,望贵院支持原告的诉讼请求。

此致

  __________人民法院

  具状人:______________

  _____________年__________月_____日

买卖合同民事诉状2

  反诉原告:_________________深圳市__________担保有限公司,地址:_________________,组织机构代码__________。

  法定代表人:_________________。

  委托代理人:_________________,____________事务所律师。

  反诉被告:_____________________,男,_____年_____月_____日出生,汉族,住深圳市__________,身份证号__________。

  反诉请求:_________________

  1、解除双方于____________年_______月_______日所签订的阳光明居(_____栋_____单元_____)房屋买卖认购合同;

  2、反诉被告立即向反诉原告返还所占用的深圳市__________区阳光明居_____栋_____单元__________房屋;

  3、反诉被告支付反诉原告违约金____________元;

  4、本案诉讼费由反诉被告负担。

  事实与理由:_________________

此致

  __________人民法院

  具状人:______________

  _____年_____月_____日

买卖合同民事诉状3

  原告:______________,性别:____,________年____月____日生,汉族,住址:_________________电话:_____________

  被告:______________,性别:____,________年____月____日生,汉族,住址:_________________电话:_____________

  诉讼请求:_________________

  一、请求判令被告支付给原告货款 ________ 元;

  二、请求判令被告支付逾期付款违约金 ________ 元;

  三、请求判令被告承担本案的全部诉讼费用。事实与理由:_________________

此致

  __________人民法院

  具状人:______________

  _____年_____月_____日

买卖合同民事诉状4

  原告:_________________王__________,女,汉族,现就职于_____________市劳教所第_____大队,电话:_____________

  被告:_________________河北_______________房地产开发有限公司,地址:_________________市__________路__________号,法定代表人:_________________张__________,电话:__________________

  诉讼请求

  1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

  2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;

  3、本案诉讼费用由被告承担。

  事实和理由

  原告于20______年______月______日与被告签订商品房买卖合同,约定由原告购买被告拟建造的位于__________县_______________的'一套面积为平方米的商品房,该房屋为听枫苑t11号,交房日期为20______年____月_______日之前。协议生效后,原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是,被告却迟迟没有建造该房屋,超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日,被告一直违反合同约定,未履行交房义务,导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定:_________________“出卖人逾期超过45日未能交房的,买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同,返还已付房款,但被告到目前为止只返还给原告房款50000元,迟迟不予返还剩余房款,未能承担相应的违约责任。现诉诸法院,请求法院判如所求!

此致

  ___________人民法院

  具状人: ___________

  ____ 年 _____ 月 _____ 日