合同范本>买卖合同>窗帘项目买卖合同

窗帘项目买卖合同

时间:2024-05-08 06:54:52 买卖合同 我要投稿
  • 相关推荐

窗帘项目买卖合同

  在当今不断发展的世界,合同的地位越来越不容忽视,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么正式、规范的合同是什么样的呢?以下是小编为大家收集的窗帘项目买卖合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

窗帘项目买卖合同

  卖方:

  买方:

  根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在互利互惠、平等自愿的基础上,经友好协商,就窗帘买卖及安装达成如下一致条款,以资共同信守。

  一、增加项目总价:合同增加项目为坐垫 张;窗帘 个;台裙 张总价为____人民币大写____元整。

  注:该单价、总价,如未作特别说明,均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。

  二、付款日期及结算方式安装完工之日即结算增加工程款人民币大写元整,以下两种方式由甲方自愿选择:

  当面交付现金;

  通过银行转帐。

  三、交货方式、期限

  乙方自行送货安装。

  交货工期为____日。

  交货、安装地点:________________________________________

  四、违约责任

  违约责任

  乙方未按合同订购的窗帘型号、制作比例应向甲方偿总价值____%的违约金。

  乙方未按合同规定期限交售,每逾期1天,应向甲方偿付迟交部分总价值____%的违约金。

  甲方拒收乙方按合同交售的窗帘坐垫台布应赔偿乙方的运输费用,并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。

  甲方逾期付款,每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值____%的违约金。

  五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。

  六、本合同执行中如发生争议,由双方协商解决,如协商不成,可由人民法院判决。

  七、本合同于________年____月____日签订,合同一式二份,双方各执一份,经甲乙双方签字后生效。

  八、其他约定本合同的未尽事宜,双方另定补充协议,将成为本合同的一部分,具有同等的法律效应。

  补充条款:

  甲方:

  乙方:

  传真:

  传真:

  电话:

  电话:

  ________年____月____日

  ________年____月____日

《窗帘项目买卖合同.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【窗帘项目买卖合同】相关文章:

窗帘买卖合同03-25

窗帘买卖合同(实用)12-13

【优】窗帘买卖合同10-14

窗帘买卖合同范本11-03

窗帘买卖合同(12篇)03-28

窗帘买卖合同12篇03-28

窗帘买卖合同(11篇)04-01

(优选)窗帘买卖合同15篇12-15

窗帘买卖合同通用【12篇】08-06

窗帘项目买卖合同

  在当今不断发展的世界,合同的地位越来越不容忽视,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么正式、规范的合同是什么样的呢?以下是小编为大家收集的窗帘项目买卖合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

窗帘项目买卖合同

  卖方:

  买方:

  根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在互利互惠、平等自愿的基础上,经友好协商,就窗帘买卖及安装达成如下一致条款,以资共同信守。

  一、增加项目总价:合同增加项目为坐垫 张;窗帘 个;台裙 张总价为____人民币大写____元整。

  注:该单价、总价,如未作特别说明,均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。

  二、付款日期及结算方式安装完工之日即结算增加工程款人民币大写元整,以下两种方式由甲方自愿选择:

  当面交付现金;

  通过银行转帐。

  三、交货方式、期限

  乙方自行送货安装。

  交货工期为____日。

  交货、安装地点:________________________________________

  四、违约责任

  违约责任

  乙方未按合同订购的窗帘型号、制作比例应向甲方偿总价值____%的违约金。

  乙方未按合同规定期限交售,每逾期1天,应向甲方偿付迟交部分总价值____%的违约金。

  甲方拒收乙方按合同交售的窗帘坐垫台布应赔偿乙方的运输费用,并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。

  甲方逾期付款,每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值____%的违约金。

  五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。

  六、本合同执行中如发生争议,由双方协商解决,如协商不成,可由人民法院判决。

  七、本合同于________年____月____日签订,合同一式二份,双方各执一份,经甲乙双方签字后生效。

  八、其他约定本合同的未尽事宜,双方另定补充协议,将成为本合同的一部分,具有同等的法律效应。

  补充条款:

  甲方:

  乙方:

  传真:

  传真:

  电话:

  电话:

  ________年____月____日

  ________年____月____日