光伏居间的合同（通用14篇）
在当今社会，人们对合同愈发重视，很多场合都离不了合同，它可以保护民事法律关系。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编精心整理的光伏居间的合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
光伏居间的合同 1
发包单位（甲方）：________
承包单位（乙方）：________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方友好协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。
第一条：工程概况
1、工程名称：________
2、工程地点：________
3、工程价款：本工程为光伏发电安装施工（含支架安装、组件安装、电气安装），甲方按每瓦0.2元（不含税），承包给乙方施工，共计400KW，工程款总计：________元（人民币大写________）。
4、工程款支付和结算：合同签订工人进场后，支付5000元生活费，施工完成后支付到总工程款的100%。
5、施工完成7天内，甲方组织相关人员验收，超出7天，视为验收合格。
第二条：施工工期
1、工程期限：有效工期7天，在履约过程中，如因变更设计，不可抗拒（台风、连续暴雨（雪）天、停电）的因素，经业主确认后延长工期。
2、因甲方原因（物料不到位等）造成的工期延误，施工工期相应顺延，同时，甲方需支付乙方误工费用。
第三条：工程质量及适用的标准、规范
1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员，保证工程的施工质量和工程进度。
2、乙方需按设计图纸施工，在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。
3、乙方必须按建筑规范施工，接受甲方监督检查，确保工程质量，如存在质量问题乙方应根据甲方的'意见采取及时有效措施纠正或返工。
第四条：甲方责任
1、负责向乙方提供一份总包合同（合同价款等机密部分可以遮盖）。
2、负责施工现场杂物、障碍物的清除，保证乙方正常施工。负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。
3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料，做好技术交底工作，协助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。
4、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系，确保工程得以顺利进行。
5、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督，对不规范的施工操作有权下令停工整顿，及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。
第五条：乙方责任
1、负责组织施工人员进场施工，保证在规定时间内如期完成施工任务,施工人员安全问题，由乙方全权负责。
2、严格按图纸设计要求施工、控制好施工成本。
3、严格按照国家有关规程、规范要求进行施工，教育现场施工人员遵守施工管理的有关规定，做到安全施工、文明施工。
4、乙方需配备过硬的管理人员、电工和技术管理人员常驻现场，确保正常施工。
第六条：其他事项
本合同未进事宜，双方可根据具体情况进行协商，双方进行有关会议决定的纪要或补充协议是本合同的组成部分。
甲方和乙方因本合同发生的争议，应友好协商解决，协商不成的，向当地人民法院起诉。
本合同正本两份，双方各执一份。本合同自签字之日起生效。
甲方（签章）：________乙方（签章）：________
负责人：________负责人：________
联系电话：________联系电话：________
日期：________日期：________
光伏居间的合同 2
甲方：
乙方：
第一条 合同目标
甲方委托乙方协助寻找收购方，并促成收购方与甲方签订转让合同。
第二条 双方权利义务
甲方提供符合光伏电站交易的一切合法文件及法律效应委托书，具有合法的售卖权，甲方所陈述的光伏电站所有信息内容要完全符合，如出现内容不符的情况后果甲方自负。
甲方确实陈述及提供的上述光伏电站产权清晰，无光伏电站产权、所有权纠纷；若发生与甲方有关的光伏电站产权纠纷及所有权纠纷，概由甲方负责解决和处理。由此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿，并承担民事责任。
甲方在规定的时间内，必须将光伏电站产权过户到受让方的名下，办理好相关的手续。
乙方对于受让方的确认，须促成受让方与甲方签订有效合同。乙方前期联系所产生的费用甲方不负责，且不存在任何经济纠纷。
第三条 报酬的支付
乙方的信息费用为总合同额的` 5%(百分之五)，即成交合同总额扣除 元后的其余费用作为乙方的信息费用。
付款方式和时间的约定：根据受让方支付给甲方的资金进度按比例或一次性支付给乙方。甲方每收到受让方资金后个工作日内将信息费用打到乙方指定的账号。
第四条 其他
若甲方不能按本协议约定时间向乙方支付乙方应得收入，甲方除及时支付乙方应得收入外，还需向乙方支付应付报酬总额的 % 作为滞纳金。
若甲方绕过乙方，直接与乙方介绍的受让方实现交易。甲方需向乙方支付总成交金额的 %作为违约金。
乙方在未得到甲方的授权下不得将甲方的露给第三方。甲乙双方发生不能协商解决之争议，双方均有权在各自的所在地司法机关起诉或仲裁。
任何一方欲变更或解除此合同，须提前十五日书面通知对方，并经过对方书面同意方可变更或解除。
本合同有效期为 ，截止到 年 月 日，自甲、乙双方的代表签字或盖章之日起生效。
本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方：
法人签字：
公司章：
年 月 日
乙方：
法人签字：
公司章：
年 月 日
光伏居间的合同 3
甲方：________
乙方：________
双方经友好协商，利用安徽财富汽车有限公司寿县汽车工业园房屋屋顶，安装6兆瓦太阳能分布式光伏发电设备。安徽安一电气设备有限公司出资金和技术管理公司。双方组建光伏发电新公司(名称待定)。经营双方协商如下：
________有限公司寿县汽车工业园以下简称甲方：
1.甲方出寿县汽车工业园厂房屋顶（45000平方）和房屋（1000平方米）作为新公司光伏发电电气设备放置和办公用房。
2.甲方负责出资办理该项目报批手续，乙方协助配合提供报批需要的材料。
3.甲方在报批立项完成后安排一名工作人员作为记账会计，参与财务部门工作。
4.甲方以出资办理审批手续、提供工作和发电场所作为股份，按20%在新公司红利中参与分红。
5.甲方在的任何时候都要服从股东大会的决议，不得以任何理由阻挠发电生产和处理发电生产设备，在25年合作期间内，保证发电生产为第一要务。如甲方股东变更等情况，发电公司必须以完整的形式保留全部功能。
6.甲方任何时候都无权独自处理乙方投入的'设备。
7.甲方指定一名人员，作为新发电公司的股东，参与股东会议。
________有限公司以下简称乙方：
1.乙方出全部6兆瓦光伏发电设备资金和技术及管理。
2.乙方在该项目报批立项前配合甲方编写报批所以得文字材料。
3.设备采购、安装、设计等费用，除报批费用外，均由乙方承担，按80%参与分红。
4.乙方在甲方投入的设备，在25年合作期满后其设备资产仍归乙方所有。
5.乙方在投入该项目资金收回时，有权以该项目的设备作为抵押从银行贷取资金。在投入其他项目运作（但不以新合作公司名义贷取）。
6.新发电公司后期再其他地方建设的合作的项目，与乙方无关。
以上未尽事项，待该项目在立项和资金到位后以签订正式合作协议为准。
甲方：________（签字盖章）
乙方：________（签字盖章）
日期：________
光伏居间的合同 4
甲方：___________________
乙方：___________________
一、承包工程项目
（1）工程项目名称：
（2）工程地址：
（3）承包内容：新立电杆5基，电杆采用φ230×15米，电杆基础采用C20砼浇筑；架设10kV线路公里（导线采用架空绝缘导线JKLYJ—10kV—240），安装智能远程费控表1只、专变采集终端1台；安装10kV成套配电柜5面、400V配电柜9面、直流屏1面；安装10kV组合式高压计量箱，安装500KVA变压器一台，低压配电柜安装，安装800KVA变压器一台（利用原有800KVA变压器，将原变压器及低压配电柜移位新建配电房内），制作户外电缆头1套，制作户内电缆头2套，项目涉及的各内标识制作安装，空洞封堵、设备接地制作安装遥测，负责将高压线安装至低压配电柜。
（4）工程项目期限：自______年月日至______年月日。
二、合同价款及付款方式
（1）劳务包干价：13000元（大写：壹万叁仟元整）
（2）付款方式：待工程竣工验收合格后，7个工作日内付清工程劳务款。
4。甲方的安全文明施工权利和义务
（1）对乙方的安全、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查，对核查材料复印件存档保管；乙方人员、技术不符合规定的，有权要求乙方更换人员或终止合同。
（2）组织乙方作业人员进行入场安全教育，安全考试合格并按照现场管理规定。
（3）有权制止乙方违章作业、野蛮施工等不安全行为，督促其及时改正，必要时可终止其工作。对因乙方责任造成的事故和损失，有权按规定扣除安全风险抵押金。
（4）严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票制度，负责乙方的办票工作，督促乙方按票执行。
（5）施工所有材料除混凝土外，其余材料由甲方运到施工现场。
5。乙方的安全文明施工权利和义务
（1）落实本劳务作业相关的'防火、防坍塌、等安全防范措施。
（2）按约定为作业人员配备合格、规范的劳动防护用品；定期对安全帽、安全带等劳动防护用品进行检验试验和更新；执行电气安全工器具、起重、电动工器具等安全管理措。
（3）临近带电设备作业，应保持安全距离，做好安全隔离措施，必须指定专人监护。
（4）动火制度，落实相应的安全措施和防火措施。在已受电、投运区域施工，落实设备防护和人身安全措施。
（5）工程开工后，应严格执行各项安全规定，停电、带电工作必须严格执行工作票制度，对施工过程的设备、人身及危害他人的设备、人身安全负完全责任，（包括误入带电设备和线路）并承担由此而产生的一切法律责任及经济损失；
（6）应每天检查工器具检测日期是否过期，过期的工器具由乙方自检，如不按照规章制度要求，使用过期工器具被上级领导检查违规使用工器具和罚款等损失，由乙方负责；
（7）严格按照工程设计施工图及国家有关验收规范，精心组织、文明施工，确保施工质量和工期；
（8）工程施工需要停电，必须履行工作票制度。否则所造成的后果一切由自己负责；
（9）负责工程竣工验收，如不按照施工图纸施工造成返工的一切损失由乙方承担；甲方不承担任何责任；
（10）施工过程中，所发生的安全事故由乙方自行承担；
7。需要补充协议内容：
三、附则
（1）本协议约定的各项条款，经双方签字后生效，作为合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的
安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
（2）本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。
（3）协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。
（4）其他未尽事宜可另行约定。
（5）本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方：
身份证号码：
电话：
乙方：
身份证号码：
电话：
光伏居间的合同 5
甲方：
乙方：
在竞标中，_____中标。按招标规定，电站经营权由乙方承包。为了更好地管理好该电站，经甲、乙双方协商，本着诚实、守信、公平、公开、公证、务实的原则，订立本合同。
一、电站权属问题
(一)所有权
电站的所有权永属甲方所有。该电站一切固定资产，不论新旧和何种形态，其产权、财物处置权属甲方所有。
(二)甲方将电站经营权发包给乙方，在承包期限内，乙方只有电站的经营权、使用权、管理权、收益权。
二、承包期限
乙方承包甲方的电站的经营权、使用权、管理权、收益权的时间为：从______年_____月____日起至______年_____月____日止。
三、乙方义务及权利
(一)义务
1、如无特殊情况，乙方每年向甲方交纳人民币叁拾捌万伍千元(小写____元)租金，分两次交，第一次于每年的7月30日前交纳贰拾万元整(小写_______元)，第二次于次年的l月30日前交纳壹拾捌万伍千元(小写________元)。
2、乙方将电站每年的税后电费总额的30%划给信宜市财政局。
3、乙方负责缴纳电站的营业税。
4、电站发生机械、生产、人员、灾害等事故，乙方1小时内向甲方报告。
(二)权利
1、在承包期限内，乙方履行本合同规定的义务，拥有电站的经营权、使用权、管理权、收益权，甲方不得干涉。
2、乙方拥有电站员工的聘任、管理、使用等权利，甲方不得干涉。乙方有权聘用电站部分原职工。
3、乙方拥有电站的改造、维修方案制订权。
4、如遇特大自然灾害，造成电站毁灭或未毁灭但已损毁严重，乙方有权终止本合同，退出承包，有权领回全部押金。
四、甲方义务、责任及权利
(一)义务、责任
1、电站的一切证件由甲方负责办理，也可委托乙方代办理。办理电站证件的所有费用由甲方负担。甲方要按规定按时办理电站相关证件的年审。
2、甲方派日常管理人员与乙方经营管理负责人协调电站日常工作，如有变换甲方管理人员，当日知会乙方。
3、因电站属甲方所有，根据《_物权法》规定，电站所得税由甲方负责缴纳。
4、甲方负责因电站发包造成原职工下岗的思想解析工作、安置工作、谴散工作。如因电站原职工思想不通，造成电站承包期间给乙方造成经济损失，由甲方负责全额赔偿给乙方。
5、电站一切农业关系均由甲方负责处理完毕，不得影响乙方生产。
(二)权利
1、甲方有与乙方协商制订电站改造、维修方案的权利。
2、甲方有每年从乙方收取人民币叁拾捌万伍干元(小写____元)租金的权利，如乙方不按时按额交纳，有终止电站承包合同的权利。
五、押金、守约、违约问题
(一)押金交付方式。乙方向甲方交纳人民币壹佰伍拾万元(小写____元)作押金。竞标时，乙方提交的竞标保证金自动转入作承包押金，不足部分，乙方在签本合同一次_清，共150万元人民币。甲方开具收据给乙方。乙方如约履行合同，甲方在合同到期之日，将押金及其产生的利息全数退回给乙方。本承包合同到期，如甲方不按时退还押金，乙方按日利率万分之十向甲方计收滞纳金。
(二)押金保管方式。乙方交给甲方押金，甲方作为电站产权方不能变相把押金变作提前收取承包金，改变资金用途，押金应专款专用。甲方收到人民币壹佰伍拾万元(小写____元)押金，全数壹笔存入甲、乙双方共同选定的银行或信用社，共同监督，每次存定期五年。不经甲、乙双方同意，甲方不得自行提取、动用押金。
(三)押金利息归属。人民币壹佰伍拾万元(小写____元)押金作为存款产生的`利息归乙方所有。
(四)如乙方要解除本合同，不承包，保证一切机械运行正常，并交清该年度内承包款项给甲方，甲方扣除10万元押金后，5天内将余下140万元押金全数归还乙方。如甲方违约，甲方10天内双倍返还押金给乙方。
安装光伏电站合同五
关于光伏电站epc 合同格式
本总承包合同（以下简称本合同）由招标人或其下属项目公司（以下简称“业主”）与中标人（以下简称“承包商”）于 _______年_______月_______日在_______签署。
鉴于业主拟建造共和县天华新能源电力有限公司50mwp光伏项目工程总承包工程，并于_____年______月____日发出中标通知书，接受了承包商对工程设备采购（除电池组件外）和工程施工的投标，为此，双方以人民币_______元的合同价格达成如下协议：
1、本合同中所用术语的含义与招标文件中提到的合同格式项下“通用条款”和合同文。件中相应术语的含义相同。
2、下列文件应作为本合同的组成部分并有效构成正式合同的全部条款：
（1）本合同协议书
（2）中标通知书
（3）投标书及其附件
（4）本合同专用条款
（5）本合同通用条款
（6）标准、规范及有关技术文件
（7）设计文件、资料和图纸
（8）构成合同组成部分的其他文件。
合同组成文件应互为补充和解释，如有不清楚或互相矛盾之处，以所列顺序在前的为准，同一顺序的则以时间在后的为准。某一合同组成文件本身存在含糊不清或不相一致的情形时，双方应从合同目的实现的角度协商解决，但不应对工程实施造成不利影响。经协商后双方无法达成一致意见的，可按合同条件的规定提请争议解决。
3、承包人承诺，保证按合同规定进行工程的实施并履行全部合同义务。
4、发包人承诺，保证按合同规定的方式和时间向承包人支付合同价款并履行合同规定的其他义务。
5、发包人和承包人双方同意，本合同表达了双方所有的协议、谅解、承诺和契约，并同意本合同汇集、结合和取代了所有以往的协商、谅解与协议，双方还同意除了在本合同中有特别规定或用除书面阐明并与本合同规定履行了相同手续者外，任何关于合同的修改或变动均为无效或对双方不具约束力。
6、本合同在双方代表签字并加盖公章后生效。
业主（公章）：承包商（公章）：
法定代表人法定代表人
或授权代表：或授权代表：
地址： 地址：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
电话： 电话：
传真： 传真：
邮政编码： 邮政编码：
光伏居间的合同 6
甲方：_______
乙方：_______
甲乙双方经过友好协商，就太阳能光伏产业领域进行全面合作，在开发光伏发电项目（下称“光伏发电项目”或“项目”）等事宜达成如下意向：
一、合作项目：______________
二、地点：______________
三、合作期限：自签订正式合同之日起_____年。
四、甲方的权利义务：
1、甲方按照当地上级部门的核准规模及合同约定，按时完成农业光伏项目建设。
2、合作期间，甲方每年向乙方支付土地使用费_____元；
3、投产发电后的入网手续由甲方办理；
五、乙方的权利义务：
1、乙方负责提供该项目的用地，并全权负责土地流转手续；
2、除发电收益外，本意向土地范围内的农业收益及专项国家补贴归乙方所有；
3、乙方负责协调周边邻里关系，保障该项目顺利建设；
六、各方承诺在三门峡市注册相应的具有独立法人资格的`电力及/或农业公司，项目投产后在当地合法经营，照章纳税。
七、合作期满后，各方再另行协商合作续期事宜。
九、未尽事宜，可根据实际情况，由双方协商解决。
甲方：_______（盖章）
乙方：_______（盖章）
授权代表（签字）：__________。
签订日期：___年___月___日
光伏居间的合同 7
协议编号：_________
甲方：__________
乙方：_________
甲、乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经双方友好协商一致，就光伏发电事宜达成以下协议：
一、场所概况及用途
甲方将坐落于的屋顶提供给乙方用于投建光伏发电站及售电等经营场所，使用方式根据协议约定执行。
二、合作模式、期限及场所
1、甲方将闲置屋顶提供给乙方投资建设屋顶分布式光伏发电站，乙方将建成后的电站所发电力提供给乙方使用，并约定光伏电力电价为：元/千瓦时。
22、屋顶租赁面积按该光伏电站装机量实际使用面积计算，租金单价为:元（贰元整）/m/年，屋顶租金每年一付。电站建成发电后，每年1月20日前，支付甲方屋顶租金。
3、屋顶租赁期限自__年__月__日起至__年__月__日止，计20年。租赁期满后，甲方承诺乙方按本协议相同条款再续租5年，共计25年。
4、甲方应将场所按约定条件交付给乙方，经双方交验签字盖章并移交场所钥匙后视为交付完成。
三、双方的权利与义务
（一）甲方的权利与义务
1、甲方需配合好乙方的电站施工，提供网络接入，并为建成电站后的维护工作提供便利。
2、甲方需提前15个工作日向乙方开具租金发票。
3、甲方必须保证施工运维期的水、电供应，水、电费用由乙方向甲方交纳，价格依相关部门规定收取，本协议中未列明的其他费用（例如：物业管理费）均由甲方承担。
4、甲方无偿提供给乙方为本项目设计、审批所需要的房产证、场地使用证明复印件（盖公章），房屋建筑平面图及承重证明（盖有建筑设计院公章）。
5、甲方要协助乙方做好光伏发电站的安全保卫工作，当事人人为发生损坏乙方发电站设施时，当事人应按价赔偿给乙方，严重者负法律责任。
6、乙方电站的发电期限为25年，在此期限内，甲方不得改变屋顶的用途。若因自然灾害或国家政策改变本房屋所在土地的用途或国家、政府、集体征收、征用收回物业时，甲方须提前90日书面通知乙方，乙方负责移动电站所产生的一切费用，如因此导致本协议无法履行的，本协议解除双方均无需承担违约责任，如甲方恢复房屋使用权，乙方可在屋顶上继续安装太阳能发电站。
（二）乙方的权利与义务
1、乙方负责该电站的所有投资、建设和管理、维护；该电站的产权归乙方所有，乙方有全权支配电站的权利。
2、乙方投建的“发电站”具体施工方案应先行报甲方审核，甲方对其具体实施的可行性与合理性经审核确认后方可动工，否则，甲方有权要求乙方停工整改。在施工过程中出现，因乙方原因与其他部门或入园企业的纠纷或安全责任（人身、财产损害）均由乙方负责，甲方不承担任何责任，如造成甲方损失的（包括对第三方的赔偿、诉讼费、律师费、鉴定费等，下同），乙方应予以赔偿。
3、乙方投建发电站及所提供的并网电能质量与技术条件均应符合国家、地方的法律、法规、规章及行业标准，包括但不限于《光伏系统并网技术要求》GB/T19939-2005《光伏发电站接入电力系统技术规定》GBZ19964-2005等相关标准。乙方应确保并网的光伏电能质量不会对甲方电气设备产生不利影响。如经双方认可的第三方机构鉴定，确属乙方提供的该电站光伏电能对甲方电气设备造成损害，乙方应承担因此而造成的一切责任。
4、乙方负责电站建设期的安全，如发现有安全隐患，乙方有第一时间向甲方汇报的义务，并有在第一时间采取消除安全隐患的权利（甲方要做好配合工作）。
5、乙方负责电站的所有维护及费用支出；发现故障及时修复，确保电站的'正常运行。如乙方投建的电站导致乙方、甲方或第三人人身、财产损害，乙方应自行承担由此产生的责任，与甲方无关，如造成甲方损失，乙方应予以赔偿，乙方需购买第三者责任险。
6、乙方有通行本电站所经之路的楼梯、电梯、消防通道及过道的权利。
7、乙方负责协调供电局的一切事务，同时负责本项目与供电局电费结算事项。
8、乙方承担其光伏所产生的经营费用、营业税费等，并按要求如期缴交，否则由此产生的责任与甲方无关。
9、在不改变甲方房屋屋顶用途的前提下，经甲方知会后，乙方可在合同期限内转租或转让本电站，乙方有权对本电站进行处置。
10、各级政府对本电站的政策及补贴，属于乙方的，甲方应协助乙方自行申请。
四、场所权属及双方经营责任
1、甲方应保证该场所产权符合国家及地方政府有关部门场所产权的相关规定，提供产权证、主体资格证件、身份证明等文件。
2、甲方保证场所不存在权属瑕疵，若发生相关债权、债务纠纷，第三人主张权利等，导致产权变动，影响乙方对场所使用、收益的或导致本协议无法继续履行、无效时，因此给乙方造成的直接及间接经济损失的，甲方应负全部赔偿责任。
3、在合同期间，乙方对所使用场所投建光伏电站施工过程中，甲方应予协调及配合，负责协商及协调与其他企业、部门关系，乙方经营需要的手续及相关费用由乙方自行负责，但甲方须提供必要的协助，如提供场所产权证、产权人身份证复印件等。
五、场所的投建施工、装修、使用和管理
1、乙方应按约定的用途合理使用并爱护所使用场所及其附属设施，配合甲方做好物业的管理及防火、防盗等安全保卫工作，不擅自改变物业结构，因乙方过错原因造成保管不当或不合理使用，致使该场所及其附属设施发生损坏或故障的，乙方应负责维修或承担赔偿责任；但对于该场所及其附属设施因自然属性、合理使用或因不可抗力原因、第三方原因而导致的损耗、损坏的，乙方不承担责任。
2、甲方允许乙方对该场所进行光伏电站投建施工、装修、装饰或添置新物，乙方在对电站施工、装修、添置新物之前必须事先报方案给甲方及相关职能部门审批，乙方必须按经审批通过的施工方案施工，甲方配合乙方光伏电站投建施工、设备安装、场所使用的电力额定等事项。如乙方未经审批同意，擅自施工，由此产生的一切责任均由乙方负责。
3、合同期间，甲方应保障该场所及其附属设施处于适用和安全的状态。乙方发现该场所及甲方交付的附属设施有损坏或故障时（如彩钢瓦寿命到期等），应通知甲方对屋顶进行修改或更换，费用由甲方承担，因维修物业影响乙方使用的，应无偿延长相应合同期限；乙方施工后一年内，屋面点、孔漏雨补漏由乙方负责并承担费用。
六、场所的返还
合同期满或协议解除后，乙方应返还该场所及其附属设施。甲、乙双方验收认可后，结清各自应当承担的费用。乙方在本电站上的设施设备由其自行收回。
七、转租或转让所有权变动及合作的延续
1、合同期间，乙方将该电站全部或部分转租或转让给他人，乙方应提前30日知会甲方，有关物业的用途、使用方式等按照本协议约定。
2、合同期内，甲方转让该物业的，应当提前90日书面通知乙方，乙方在同等条件下享有优先于第三人购买的权利，合同期内该场所所有权发生变动的，甲方协助乙方与新产权人签订此协议，本协议在乙方与新所有权人之间具有法律效力。
八、违约责任
1、合同期间，一方如有正当理由要求提前解除本协议，须提前90日通知对方，经对方书面同意，可提前终止本协议。
2、合同期间，若因地震、火灾、战争等不可抗力原因导致该场所毁损和造成损失、该场所因城市建设需要被依法列入拆迁范围的、与国家新的政策、法令、规定相悖等使本协议无法履行时，甲方须提前90日通知乙方，甲、乙双方互不承担违约责任，均可提前终止本协议。
若有国家或其他补偿的（如国家拆迁补偿的），甲方洽谈补偿款时应考虑并向拆迁主体提出乙方光伏电站投建、施工、经营等损失，乙方光伏电站投建、施工、经营等损失的补偿（若有）归乙方所有。
如甲方进入破产清算程序，则乙方所建设的电站不属于甲方破产财产，如甲方有拖欠乙方的电费，按照破产程序处理；
3、在运行期间，若甲方因业务需要改变厂房建筑结构或拆除重建，须提前90日书面通知乙方，乙方负责配合拆除所安装的光伏发电设备；甲方应允许在新建厂房或另提供同等面积的建筑屋顶供乙方安装光伏发电设备。
4、以合同签字日期计算，甲方在运营中，除以上第八条第2、第3款所述原因外，甲方要求解除本协议，甲方应按未满20年部分的光伏电费收入的30%赔偿乙方损失，损失额的计算公式为：电站拆除上一年度乙方发电收益分成×(20-已运行年数)*30%，光伏电站的所有拆除物均归属乙方所有；
九、争议的解决
在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成，若需诉讼，双方均同意由法院管辖。
十、其他约定事项
本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，本协议（及附件）一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，本协议未尽事宜，双方可协商订立补充协议作为本协议的附件，附件与本协议具有同等法律效力。
甲方：_________
地址：_________
法定代表人：_________
签字代表人：_________
日期：__年__月__日
电话：__________________
乙方：_________地址：_________法定代表人：_________
签字代表人：_________日期：__年__月__日电话：_________
光伏居间的合同 8
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
一、基本内容
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就 项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注：本项目屋面防水由发包方施工)
2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
二、工期
开工日期：
并网日期：
竣工日期：
三、合同价格和付款方式
合同价格
本合同为固定总价合同(含税)，不做工程决算。合同总价格为人民币(大写)：元(小写金额 元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的.价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的 %，本合同的质保期为 年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
四、施工质量和质量检查
1、工程质量
(1)、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
(2)、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查：
五、解决争议的办法
1 起诉讼。
(1)调解要求停止施工，且为双方接受。
(2)、法院要求停止施工。
六、违约
1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：
(1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定 履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。
(2) 承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且2 3 发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。
七、合同的生效及终止
1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。
2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
八、合同份数
本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
光伏居间的合同 9
发包方（以下称甲方）：
承包方（以下称乙方）：
根据有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称：_____发电项目光伏板安装工程
二、工程地点：_______
三、承包方式：包工、包机械、包。
第二条工程期限
合同工期总日历天数10天。
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.
第四条甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条施工
乙方必须注意事项，保证安装前对其相关人员进行教育。由于乙方措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任
1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的`，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法
因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方：__________乙方：_______
代表：__________代表：_______
_____年___月___日_____年___月___日
光伏居间的合同 10
发包人(全称)：______(以下简称甲方)
承包人(全称)：______(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就______能源太阳能光电建筑示范项目EPC总承包项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：________
工程地点：______
工程承包范围：________1.5MWp太阳能光电建筑示范项目EPC总承包的设计(初步设计、施工图设计)、设备及材料采购、运输、施工、安装、调试、人员培训及技术服务。
其中：
1、设计工作范围：包括光电转换元件与建筑结合设计、光伏系统电气配置设计和光伏系统安装结构设计。设计工作范围不包括太阳能光伏发电系统并网接入设计(____)。
2、施工工作范围：光伏系统所需的土建、支架、设备安装及调试、系统通信、电缆敷设及连接(含交流侧0V母线的接入安装)不包括电力公司设计的太阳能光伏发电系统并网接入部分。
二、主要技术来源
承包人提供。
三、主要日期
合同期限(绝对日期或相对日期)：合同生效之日起__个日历日。设备全部进厂日期(绝对日期或相对日期)：暂定20__年5 月 5 日。设备安装完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定20__年 6 月 5日。竣工试验完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定20__年 6 月15日。
四、工程质量标准
工程质量标准：合格
五、工程建设规模、合同价格、付款货币
工程建设规模1500kWp，合同价格为￥__(大写：__万元整)。除根据合同约定的.在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。
六、本协议书中
有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效
合同订立时间：______
合同订立地点：______
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
光伏居间的合同 11
设计单位（或施工单位，以下简称甲方）:
建设单位（或业主，以下简称乙方）:
经甲乙双方协商，根据中华人民共和国颁布的《合同法》要求，为了确保分布式光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双方责任、权利和经济关系，鉴定本合同，双方共同履行。
第一条甲乙双方责任
一、根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，科学合理的制订分布式光伏电站安装方式及容量，确定其项目方案。
二、乙方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共区域，需要提供物业管理部门证明。法人单位需要提供营业执照，自然人需要提供个人身份证明和房产证明。
三、甲方配合乙方对分布式光伏电站项目申请备案，到电业管理部门办理其项目相关手续，申请国家度电补贴(国家发改2014文件，分布式光伏电站度电补贴0.42元)。
四、甲方负责乙方分布式光伏电站一站式服务，提醒乙方对其电站日常注意事项。甲方提供5年不包扩设备异常损坏的售后服务。
五、乙方可以自行管理分布式光伏电站，也可以有偿托甲方管理其电站，需要签署甲乙双方分布式光伏电站管理协议备案。
第二条项目工期
本项目自______年______月______日开始施工，至______年______月______日施工完成并达到验收条件。甲方协助乙方整理项目相关资料备案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后，延后日期顺延；如因甲方或乙方原因造成项目工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金额按______元/天计算。不可抗拒的因素除外。
第三条项目承包方式
分布式光伏电站项目，由甲方提供一站式服务，其项目静态投资为10元/瓦，按合同要求分步付款。如需开具发票，需要乙方提供税赋，普通发票为项目静态投资额的6%，增值税发票为项目静态投资额的17%。
第四条项目质量
甲方所使用的光伏产品符合光伏元器件国际A类标准，光伏电池组件寿命可达25年，其效率衰减仅为0.8%。项目质量达到供电管理部门的供电标准和行业标准。如光伏组件等设备在保质期内发生质量问题由甲方全权负责。
第五条项目容量方式及合同价格
一、项目容量：
根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，根据电业管理部门分布式电源接入方案要求，乙方所安装的分布式光伏电站容量为______Wp。其项目形式为（方框内打“√”选择）：
1、发电自发自用□
2、发电自发自用余电上网□
3、发电全部上网
二、乙方所安装的分布式光伏电站静态投资为：￥______万元，写为：￥____________元。不包括电业管理部门发生的`一切费用。
第六条付款方式和付款时限
一、付款方式（方框内打“√”选择）：1、现金□2、支票□3、汇款□
二、付款时限：签订本合同时，乙方向甲方支付设计保证金为项目静态投资额的10%，设计完成一周内乙方向甲方再支付静态投资额的80%，项目验收一周内乙方向甲方支付静态投资额的10%余款。
第七条供电管理
部门办理相关并网备案手续等不包括在项目工期内
第八条违约责任
在本合同履行期间，甲乙双方如有违约造成的经济损失，由违约方负责赔偿违约金，即项目静态投资额的100%。如有未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则处理，补充商榷协议。如无法解决，甲乙双方可以向甲方所在地人民起诉。
第九条合同文本数量
本合同一式六份，甲乙双方各一份，其余四份发改能源处、电业管理部门备案使用。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：
法定（或托）代表人：
单位地址：
联系电话：
乙方（盖章）：
法定（或托）代表人：
单位地址：
联系电话：
合同签订地点：
合同签订时间：______年______月______日
光伏居间的合同 12
发包人(全称)：(以下简称甲方)______________
承包人(全称)：(以下简称乙方)______________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_黑龙江绅港能源太阳能光电建筑示范项目EPC总承包项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：示范项目EPC总承包
工程地点：
工程承包范围：___1.5MWp太阳能光电建筑示范项目EPC总承包的设计(初步设计、施工图设计)、设备及材料采购、运输、施工、安装、调试、人员培训及技术服务。其中：
1、设计工作范围：包括光电转换元件与建筑结合设计、光伏系统电气配置设计和光伏系统安装结构设计。设计工作范围不包括太阳能光伏发电系统并网接入设计()。
2、施工工作范围：光伏系统所需的.土建、支架、设备安装及调试、系统通信、电缆敷设及连接(含交流侧400V母线的接入安装)不包括电力公司设计的太阳能光伏发电系统并网接入部分。
二、主要技术来源
承包人提供。
三、主要日期
合同期限(绝对日期或相对日期)：合同生效之日起40个日历日。设备全部进厂日期(绝对日期或相对日期)：暂定20______年5月5日。设备安装完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定20______年6月5日。竣工试验完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定20______年6月15日。
四、工程质量标准
工程质量标准：合格
五、工程建设规模、合同价格、付款货币
工程建设规模1500kWp，合同价格为￥(大写：______万元整)。具体工程造价预算表详见附件1.除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。
六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效
合同订立时间：
合同订立地点：
甲方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
光伏居间的合同 13
发包人(全称)：(以下简称甲方)
承包人(全称)：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_黑龙江绅港能源太阳能光电建筑示范项目EPC总承包 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：________示范项目EPC总承包
工程地点：______
工程承包范围：________1.5MWp太阳能光电建筑示范项目EPC总承包的设计(初步设计、施工图设计)、设备及材料采购、运输、施工、安装、调试、人员培训及技术服务。
其中：
1、设计工作范围：包括光电转换元件与建筑结合设计、光伏系统电气配置设计和光伏系统安装结构设计。设计工作范围不包括太阳能光伏发电系统并网接入设计(____)。
2、施工工作范围：光伏系统所需的土建、支架、设备安装及调试、系统通信、电缆敷设及连接(含交流侧400V母线的接入安装)不包括__电力公司设计的太阳能光伏发电系统并网接入部分。
二、主要技术来源
承包人提供。
三、主要日期
合同期限(绝对日期或相对日期)：合同生效之日起40个日历日。设备全部进厂日期(绝对日期或相对日期)：暂定2012年5 月 5 日。设备安装完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定2012年 6 月 5日。竣工试验完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定2012年 6 月15日。
四、工程质量标准
工程质量标准：
合格
五、工程建设规模、合同价格、付款货币
工程建设规模1500kWp，合同价格为￥__(大写：__万元整)。具体工程造价预算表详见附件1。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的'款项外，合同价格不作调整。
六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效
合同订立时间：
合同订立地点：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
光伏居间的合同 14
甲方：
乙方：
经甲、乙双方认真协商和考核，以平等互利为原则，以共同开发太阳能热水器市场为目的，在《合同法》及其它相关法律、法规指导下，甲、乙双方签定此经销合同，以方便双方共同遵守，确保维护甲、乙双方共同利益。合同内容如下：
经乙方申请，甲乙考核后，甲方授权乙方在(省、自治区) (市、地区)独家代理经销牌太阳能热水器，甲方不能在此区域内设立其它经销处，乙方应积极完成区域内市场开发，品牌宣传工作，完成销售及售后服务工作，乙方不得做有损甲方利益的事情。
根据当地太阳能市场销售实际情况，甲、乙双方协商确定，乙方在一年内完成销售台(孔)的任务。如果有明显证据证明乙方在一年内无法完成任务的'50%，甲方有权提前终止合同，不承担违约责任，否则甲方无权单方面中止合同。
1、合同签订7天内乙方不提货，甲方可以单方终止合同，不承担违约责任。
2、乙方第一次提供不能少于台，每次发货应款到账后发货。
3、在运输途中如有损坏的情况，乙方应积极与当地货运部协商解决，如解决不了，可通知甲方，由甲、乙双方共同与货运部协商解决。
1、甲方保证向乙方提供质量合格的产品、并提供相关证明文件。
2、甲方承诺产品质量保修五年，在保修期内，出现质量问题甲方免费负责调换或修理，如果因为乙方行为造成产品不能正常销售或使用，甲方收取适当成本费用，负责调换或维修。
3、甲方根据真空管卡，补偿出现问题的真空管。
4、需要维修或调换产品和部件时，乙方应先将有问题产品或部件返还给甲方，甲方验收核实后，提供调换或修理。
甲方按全国统一供货价向乙方供货，具体产品价格及相关问题参考《太阳能统一供货价格表》执行。
乙方有权享受甲方的相关政策支持，具体细节参考《太阳能销售政策执行》。
1年(自_年_月_日至_年_月_日止)合同期满后，乙方享有优先续约权。
任何一方单方面违约应向另一方赔偿相应经济损失，合同仲裁地为甲方所在地。
甲方(公章)：__________ ________年____月____日
乙方(公章)：__________ ________年____月____日
【光伏居间的合同】相关文章：
光伏居间的合同10-18
光伏工程承包合同光伏合同范本01-01
光伏租赁合同模板05-09
光伏发电屋顶租赁合同08-30
光伏发电屋顶租赁合同02-20
(实用)光伏发电屋顶租赁合同04-10
光伏发电屋顶租赁合同最新11-25
光伏发电屋顶租赁合同私人住房05-19
光伏电站租赁屋顶合同范本05-09