公司加工承揽合同
随着法律观念的日渐普及，越来越多事情需要用到合同，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编帮大家整理的公司加工承揽合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司加工承揽合同1
原告：_________________
住所地：_________________
法定代表人：_________________
电话原告造成的经济损失__________元。
3、诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原、被告于__年订立合同，约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款_____元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按时使用，给原告造成了很大的损失。为维护原告的合法权益，特诉至贵院，请求依法解除合同，判决被告返：________________
被告：_________________
住所地：_________________
法定代表人：__________________。
电话：________________
诉讼请求
1、依法解除合同，被告返还原告价款__________元；
2、判令被告依法赔偿给还价款，并赔偿原告的`经济损失。
此致
__________人民法院
具状人：_________________
_____年_____月_____日
公司加工承揽合同2
委托方_______________________签订地点：________________________
承揽方_______________________签订日期：__________年____月____日
依照《中华人民共和国民法典》、《加工承揽合同条例》、《公共管理条例》等有关法律法规的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守。
第一条广告播出要求。
1.1广告内容及证件：__________________________________________
__________________________________________
1.2播出频道和时间：__________________________________________
1.3制作形式：______________________________________________
1.4广告长度：______________________________________________
1.5播出形式：______________________________________________
1.6播出日期：______________________________________________
第二条广告费及支付方法。
2.1广告费
2.2支付方法及时间：
2.3承揽方必须开具广告业务统一发票，否则，委托方有权拒付广告费。
第三条违约责任
3.1委托方擅自不履行合同，向承揽方偿付未履行部分广告费____________%的违约金;逾期支付广告费用，每逾期一天，按所欠款项的_________偿付违约金。
3.2承揽方不能完成合同规定的工作，向委托方偿付未履行部分广告费________%的违约金，不能按期履行合同义务的，每逾期一天，按未履行部分广告费的.________偿付违约金。
3.3其它违约责任，按《加工承揽合同条例》执行。
第四条纠纷解决方式。
发生合同纠纷，双方协商不成，按下列第项规定办理。
1.向____________________地经济合同仲裁机关申请仲裁;
2.向____________________地人民法院起诉。
第五条双方商定的其他事项。__________________________________
第六条附则。
6.1本合同________件，名称：______________________________
6.2本合同有效期：自_______年____月___日生效至_______年____月___日终止。
委托方
单位名称
地址：
邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
开户银行：
承揽方
单位名称
地址：
邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
广告业务员证号：
开户银行：
公司加工承揽合同3
定作人：____________________(以下简称甲方)
定作人法定代表(负责)人：____________________签约人：____________________
定作人承办单位：____________________联络人：____________________联系电话：____________________
定作人机构地址：____________________传真电话：____________________
承揽人：____________________(以下简称乙方)
承揽人法定代表(负责)人：____________________签约人：____________________
承揽人营业执照：____________________生产报刊亭许可证明：____________________
承揽人机构地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________
银行开户许可证：____________________开户行____________________账户：____________________
根据《_____》以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装，此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则，订立如下合同条款：
第一条标的
乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与安装合同标的额为：_____万元。
第二条制作报刊亭的数量、规格、价格(价款单位：每个/人民币万元)
1、____________________
2、____________________
3、____________________
注：整个承揽加工合同按每个报刊亭的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。
第三条加工、制作与安装、要求
1、报刊亭安装后稳定、可靠，空间利用充分，使用面积不小于_____平米。
2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不锈钢板，结构采用不锈钢柱、不锈钢方钢骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型热弯加强度有机玻璃，顶部硬塑料玻璃钢压模一次成型，内设图书报刊架。附件包括：推拉窗、电源接线板、电表一块，蓝色阳光板封顶，并有通风口一处。
第四条验收标准和方法
①、乙方将报刊亭样品(按照甲方要求的规格、材质)制作成品后，交甲方进行初验，初验合格后方可生产。
②、甲方验收采用样品验收与成品交付验收相对比，也可采取随机抽验。
第五条交货时间和地点及包装运输要求
①、交货时间：乙方必须保证在_____年_____月_____日前全部交货。
②、交货地点：乙方负责送到甲方指定的安装位置，并安装完毕。
③、包装运输：乙方在交货时，应对成品进行包装，并保证信报箱在运输过程中不被损坏，如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。
第六条报刊亭安装及验收与售后服务
①、乙方对制作的报刊亭进行安装;
②、经乙方安装的报刊亭，必须经甲方验收，遇有验收不合格的，乙方应在_____日内予以整改，不予整改、或两次整改不合格的甲方按该报刊亭价值扣除_____%做为另行维修费用，并不返还乙方(按双方预定的标准和技术要求验收);
④、乙方承诺对甲方使用的报刊亭进行终身维护。
第七条结算方式、期限及安装费用
①、甲、乙双方签订的合同生效后15日内，甲方应向乙方指定的账户拨付合同标的额30%的预付款。
②、乙方交货后15日内，甲方再向乙方账户拨付合同标的额30%的价款，累积达到合同标的额的60%。
③、乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后15日内，甲方再向乙方指定的账户拨付合同标的额35%的价款，累积达到合同标的额的95%。
④、剩余的合同标的额5%(_____元)价款，作为乙方向甲方预留的质量保证金，一年后经甲方正常使用确无质量问题，甲方主动将乙方剩余的质量保证金，一次性拨付乙方。
第八条甲方违约责任
①、甲方在乙方为其制作报刊亭期间随意改变数量或到货无故拒收，甲方支付乙方合同的标的额_____‰的违约金;
②、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付_____‰的违约金。
第九条乙方违约责任s
①、乙方未按甲方的质量要求，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的.原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价外，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_____‰违约金;
②、乙方不得以任何方式转包或分包，如发现转包或分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方承担;
③、乙方未按合同要求的时间交付报刊亭，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_____‰的违约金。
第十条纠纷的处理
当事人从下列两种方式中选择第_____种方式，作为本合同争议的解决方式。
①、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸_____委员会_____;
②、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。
第十一条附则
①、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。
②、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作报刊亭数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效，报刊亭规格的变动以双方共同协商后，作出
补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力。
甲方：____________________
___年___月___日
乙方：____________________
___年___月___日
公司加工承揽合同4
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自原、公平和诚实信用的原则，双方就本建设施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况
工程名称：华同公司屋顶彩钢防水工程
工程地点：华同公司
工程内容：彩板房主体，外墙，内部截断，室内外门窗
二、工程承包范围。承包范围：清包，只包人工。所有材料由甲方提供，乙方自带施工工具。甲方已有的'材料由乙方出车出人拉到施工现场。
三、承包工程价格及面积
1、工程面积约为400平方米，最后结算按照实际面积结算，实际面积以东南西北墙体边缘计算；
2、承包价格按实际面积每平方85元人民币。
四、协议工期
开工日期：
竣工日期：
合同工期总工作日历天数10天。其中上顶板和外墙板必须在立架后天3天内完工。
五、工程质量标准：符合安全标准。
六、甲方必须保证施工场地路通、电通。
七、乙方必须按协议所设计施工，保证工程质量，按期完工。
八、在施工过程中，乙方必须按国家有关安全生产操作规范施工，若发生工伤事故一切责任由乙方自负。
九、结算方式：工程验收合格后，工程量按实际完工的面积结算，一次付清。
十、付款方式
1．签订合同后，甲方先期支付乙方元工程款。
2．余款完工验收后付清，不得拖欠。
十一、保修期限及范围：保修期一年，保修期内因施工质量出现问题由乙方负责维修，但人为损坏和自然灾害不属保修范围。
十二、本协议甲乙双方必须遵守，任何一方不得违约，如有一方违约按30000元处罚；
十三、本协议一式两份，双方各执一份，经甲乙双方签字盖章即可生效。
甲方：乙方：
法人代表：法人代表：
电话：电话：
签定日期：20xx年xx月xx日签定日期：20xx年xx月xx日
公司加工承揽合同5
合同编号：____________________ 签订地点：___________________
签订时间：________年____月____日
定作方：______________________
承揽方：_________________________
第一条加工物、数量、报酬、交货期限
项目名称及内容_________________________
计量单位_________________________
数量_________________________
工作量_________________________
报酬_________________________
交付期限_________________________
单价_________________________
金额_________________________
(注：空格如不够用，可以另接。)
第二条技术标准、质量要求：
第三条承揽人对质量负责的期限及条件：
第四条定作人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求：
第五条承揽人使用的材料由__________________人提供。
材料的检验方法：__________________________________________________________________
第六条承揽项目中的主要工作应由第三人来完成。可以交由第三人完成的.工作是：
第七条工作成果检验标准、方法和期限：
第八条结算方式及期限：
第九条定作人在________年____月____日前交定金(大写)__________________元。
第十条定作人解除承揽合同应及时书面通知承揽人。
第十一条定作人未向承揽人支付报酬或材料费的，承揽人(是/否)可以留置工作成果。
第十二条违约责任：
第十三条解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成的。
按下列第______种方式解决：
(一)提交__________________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
定作方(公章)_________ 承揽方(公章)：_________
签订地点：_________ 签订地点：_________
_________年____月____日
【公司加工承揽合同】相关文章：
公司加工承揽合同10-02
公司加工承揽合同3篇09-18
家具公司承揽加工合同08-25
加工承揽合同06-13
承揽加工合同09-09
加工承揽合同10-08
加工承揽合同09-30
[精选]加工承揽合同06-21
承揽加工合同【精选】07-13
（精选）加工承揽合同07-27