合同范本>承揽合同>承揽合同

承揽合同

时间:2024-07-03 10:04:54 承揽合同 我要投稿

承揽合同[推荐]

  在当今不断发展的世界,关于合同的利益纠纷越来越多,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编为大家整理的承揽合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

承揽合同[推荐]

承揽合同1

  甲方:中国____________公司

  地址:________________电话:___________电传:___________

  法定代表人:____________职务:________________

  乙方:________国________公司

  地址:________________电话:____________电传:__________

  法定代表人:____________职务:____________国籍:_________

  双方本着合作共赢的原则,就开展来件装配业务进行友好协商,达成以下合同。

  第一条装配项目

  乙方提供散件,用于组装____(产品)____套(或件)。甲方负责将这些散件装配成成品,并交付给乙方。

  第二条交付来件与加工成品的数量和时间

  乙方承诺,在________年________月至________年____月________日期间,每月按照约定数量向甲方提供产品,并负责运送至约定地点交付。在产品交付后的____个月内(或自____年____月____日至____年____月____日),乙方将负责分批运送装配好的成品至约定地点交付给甲方。

  第三条加工费

  乙方将根据甲方的要求进行装配加工,并按照每件(或套)收取____币____元的加工费用。

  第四条付款办法

  乙方将向甲方提供散件产品的运输服务,同时支付加工费用。加工费用将通过即期付款信用证的形式由乙方支付给甲方。

  第五条来厂专家和技术培训

  根据实际情况,乙方有责任向甲方派遣专业人员并为其提供必要的技术培训。双方将就来厂专家和培训人员的数量、到访时间、具体任务内容以及费用分摊等事宜进行进一步协商。

  第六条运费、保险费

  甲方和乙方约定如下:散件运输时,运费和保险费由乙方承担;成品运输时,运费和保险费由甲方承担。成品的运输保险费用按照散件成本、运费、保险费和加工费的总和的____%投保综合险和战争险(如陆上运输则投保陆上运输险)。在装配期间,火险保险由甲方负责投保。

  第七条质量检验

  (1)甲方在收到散件后,应按照乙方提供的技术要求进行严格验收。如发现散件的规格、质量不符合要求,或者数量不足,甲方应及时向乙方提出检验报告。乙方收到检验报告后,应负责退换或补足散件,确保符合技术要求。

  (2)乙方在收到甲方装配的成品后,应按双方约定的验收标准进行检查。如果发现质量问题是由于甲方装配不当造成的,乙方应向甲方提出检验报告,要求甲方进行返修或赔偿。

  第八条不可抗力

  由于不可抗力因素,如战争、严重自然灾害等,致使一方无法履行合同的.情况发生,双方应立即通知对方并协商延长合同履行期限。因上述情况而导致的损失,对方不得要求赔偿。

  第九条违约责任

  当合同任何一方未能履行其条款,导致对方遭受经济损失时,违约方应承担赔偿责任,并赔偿受损害方____元的金额。

  第十条仲裁

  本合同在执行过程中,如发生争议,双方应本着友好协商解决。如未能解决时,提请中国____仲裁机构进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决。仲裁费用由败拆一方负担。

  第十一条担保

  为了保证双方履行合同和及时按合同规定支付罚款或赔偿损失,双方应分别向对方提供各自银行所出具的保函。

  第十二条转让

  本合同规定的权利和义务,未经双方一致同意,任何一方不得转让给任何第三方。

  第十三条本合同一式两份,用____文签署,双方各持一份,具有同等效力。

  甲方:____________乙方:____________

  代表:____________代表:____________

  ____年____月____日____年____月____日

承揽合同2

  甲方:_______法人代表:_______

  乙方:_______法人代表:_______

  甲乙双方经友好协商,本着互利互惠的原则,依据《中华人民共和国民法典》以及相关国家法律、法规,就花池护栏工程制作安装达成如下协议:

  一、工程范围和工作内容

  1、工程名称:

  2、工程范围:

  3、根据甲方的护栏设计及安装要求,乙方负责材料的`储存、保管、安装、清理和验收等工作。

  二、合同工期

  本工程项目工期为_______日。自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

  三、工程价款及付款方式

  (一)工程价款

  以上工程造价共计:_______元大写:肆仟捌佰元整

  (二)结算方式

  工程完工验收合格后按实际决算付款(附工程决算书)。

  四、在施工期间,为了保障人员安全,乙方必须全面负责,并采取有效措施。同时,应合理存放和保管材料,防止学生进入施工区域造成安全事故。工程质量应符合标准并达到设计要求。保质期限为三年,若在此期限内出现质量问题,乙方应免费维修或更换设备。

  五、施工要求:

  六、此协议一式两份,甲方和乙方各持一份。对于未尽事宜,双方应协商解决。如果协商不成,双方可通过法律途径解决。

  甲方:_______(签章)乙方:_______(签章)

  负责人:_______负责人:_______

  代理人:_______

  日期:_______年_______月_______日

承揽合同3

  甲方:________________

  乙方:________________

  根据《中华人民共和国民法典》,为明确甲、乙双方各自的权利及义务关系,结合本产品具体情况,经双方协商一致,签定如下条款,共同遵守。

  第一条概况:________

  一、工程名称和地点

  1、工程名称:________户外落地式钢结构广告牌

  2、工程地点:____________市南川东路海星阳光房地产项目工地外围墙(原西宁XX厂)

  二、工程内容

  规格:________户外落地式钢结构广告牌一块,总高

  4、3米、长米具体施工要求以《附件1》为准。

  第二条承包方式和总价

  1、包工包料(不含灯具、含税金)。

  2、户外落地式钢结构广告牌总价为:________万________元(大写金额:________万仟________元整)。

  3、工程期限为15天。自________年____月____日起至________年____月____日止。

  第三条图纸:________

  1、本合同附户外落地式钢结构广告牌施工结构剖面图1张。

  第四条质保:________

  1、经甲、乙双方商定乙方为甲方施工建设的户外落地式钢结构广告牌(含主体钢结构前后面,不含广告画面)质保期为________年(自甲方验收合格之日算起),质保期内甲方的户外落地式钢结构广告牌因乙方设计要求、施工技术、材料、加工工艺等出现质量问题均由乙方全部负责修复(更换),费用由乙方承担。质保期内甲方的户外落地式钢结构广告牌因人为破坏等原因造成此广告牌出现的损坏,乙方不承担任何责任。

  第五条结算:________

  1、合同签定当日甲方支付给乙方人民币________元(大写:________壹万陆仟________元整________元整)乙方开始施工;

  2、乙方施工完成后,甲方向乙方支付剩余工程款人民币________元(大写:________ ________元整)。

  第六条甲方责任:________

  1、甲方委派魏X为本工程驻工地代表,对工程进度,工程质量进行监督。办理工程验收手续,解决应由甲方解决的问题以及其它事宜。

  2、甲方负责户外落地式钢结构广告牌施工前期审批手续,乙方在施工期间如遇路政、交警部门、园林处以及其它行政部门干涉时,甲方应负责协调。

  3、若遇甲方原因及

  第三方原因延误的'工期因顺延。

  第七条乙方责任:________

  1、乙方委派为本工程驻工地代表,负责施工现场日常事务工作。

  2、乙方负责施工现场的安全工作并对因乙方原因在施工中出现的损失及人员伤亡事故负全部责任。乙方负责制作地基挖掘地基时,因注意地下管网线,如有损坏乙方负责修复(甲方有义务提前以书面形式告知乙方)。

  3、在施工中严格执行国家相关施工规范并及时解决施工中出现的问题,按期完工。

  4、在质保期内,属乙方责任造成工程质量问题由乙方负责无偿修理。

  5、乙方按合同进度施工,自行解决建造户外落地式钢结构广告牌所需的各种施工设施、工具、钢结构主体及零部件的运输等问题,甲方无偿向乙方提供施工所需的水、电,负责材料的管理和施工现场的整洁卫生。

  第八条违约责任

  1、在本合同履行过程中,任何一方违反本合同约定条款时,违约方按合同总额的10%支付守约方违约金,并承担因违约给守约方造成的全部经济损失及相关法律责任(如发生诉讼等维权行为时,违约方必须承担全部诉讼费及律师代理费)。

  第九条免责条款:________

  1、如遇不可抗力致使户外落地式钢结构广告牌损毁双方免责。(指地震等自然灾害及人类不可抗力)。

  第十条合同变更:________

  本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。一方变更驻工地代表或工程内容的,应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,应承担相应的责任。

  第十一条合同解除:________

  双方确定出现下列情形使合同的履行成为不必要或不可能的,可以解除本合同。

  1、发生不可抗力的;

  2、双方同意不执行本合同的。

  第十二条争议解决:________

  双方因履行本合同而发生争议,由双方协商解决,协商不能解决时,任何一方可向双方所在地人民法院提起诉讼解决纠纷。

  第十四条附则:________

  1、合同未尽事宜,由双方协商解决。

  2、本合同一式贰份共叁页,具有同等法律效力,甲方贰份,乙方贰份。

  3、本合同自双方盖章之日起生效,至工程质保期结束后失效。

  甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________

  委托代理人:________委托代理人:________

  联系方式:________联系方式:________

  签订____日期:________签订____日期

承揽合同4

  甲方:

  营业执照号:________________地址:________________

  法定代表人:________________电话:________________

  身份证号:_______________________

  乙方:

  营业执照号:________________地址:________________

  法定代表人:________________电话:________________

  身份证号:_______________________

  经甲、乙双方友好协商,就乙方承接甲方的装饰工程业务达成如下协议:

  一、协议执行期限:

  本协议又甲乙双方自行商谈,执行期限为______年___月___日至_____年___月___日

  二、甲方权利:

  1、甲方有权监督装饰工程的现场管理及文明施工。

  2、甲方有权对乙方施工质量进行抽检与检验。

  3、甲方有权对乙方施工材料进行封样及审核。

  4、甲方有权对乙方的不规范行为提出相应的整改意见。

  三、甲方责任:

  1、甲方负责向乙方提供装饰工程项目。

  2、开工前甲方负责向乙方提供经装饰工程项目单位简章确认后的施工图纸、工程报价及施工工艺说明。

  3、甲方负责按照本协议中规定的付款方式及时给乙方拨付工程款项。

  四、乙方权利:

  1、乙方有权要求甲方与施工队进行沟通,确保工程的顺利进行。

  2、乙方有权要求甲方按照协议及时拨付工程款,确保工程的顺利进行。

  五、乙方责任:

  1、乙方所派出人员须遵守合理的规章制度。

  2、乙方所派出人员应能胜任施工中各个环节的`工作任务。

  3、乙方所对派出人员进行甲方企业文化的学习与教育。

  4、乙方应遵守甲方现场施工管理中提出的各项合理要求。

  六、工程变更:

  在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应当协商一致。由同双方商定进行工程变更,并签署书面协议以调整相关工程费用和工期。该变更协议将成为后续竣工结算和工期顺延的依据。

  七、工期延误:

  1、对以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认,工期应当顺延:

  工程量变化或设计变更;根据现场实际施工情况或经业主单位或甲方同意工期顺延及其它情况的;不可抗力;

  2、对以下原因造成竣工的日期延误,工期应当顺延:

  甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的;

  甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的;

  甲方责任造成工期延误的其他情况。

  3、因乙方责任不能按期完工的,工期不顺延;

  八、质量标准

  工程施工质量按甲方与业主签署的相关协议及甲乙双方施工前认可的相关标准执行。

  九、工程验收

  在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:材料验收;

  隐蔽工程验收;竣工验收。

  十、工程支付款:

  合同签定后,发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%预付款,即_________元;泥工完工后,发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%进度款,即___________元;逢单项工程完工验收后,发包人按约定直接向承包人支付増加项目后的追加款,油漆工程完工后发包人按约定直接向承包人支付工程款15%余额款,即_________元。全部工程完工后三天内支付余款5%,即_________元

  签定合同后首付工程款的20%,即________元;以后按每期工程完工验

  收到订单后三天内需完成签名并付款,款项将按照第10、1条的规定进行分期支付。在水电改造定位完工验收后将支付第二次款的20%,即_______元;泥工程完工后将支付第三次款的20%,即_______元;木工程完工后将支付第四次款的20%,即________元;油漆工程完工后将支付第五次款的15%,即_______元。最后在全部工程完工后三天内支付余款的5%。如有变更追加款,则需在验收签名时一并支付,即每次支付工程款的5%-20%以及变更项目的差额。

  其他支付方式:

  1、工程完成后,承包方应当提出工程结算申请,并向发包方提交相关资料。发包方在收到资料后,如果三天内没有异议,则视为同意。双方应当填写工程验收单并签字确认。

  2、发包人应在签字后三天内向承包人结清每期工程进度款。

  3、工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。

  十一、违约责任:

  1、若任何一方未能履行合同约定或违反了国家法律、法规和政策规定,导致另一方受到罚款或经济损失,责任方应承担全部责任,并对造成的损失进行赔偿。

  2、如果未经验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成的损失,应由发包人承担责任。

  3、当一方因自身原因无法继续履行合同时,有义务及时通知对方,并办理合同终止手续。同时,责任方应该承担相应的经济损失赔偿责任。

  4、发包人未按期支付每次工程进度款的,每延误一天向对方支付违约金发包价2元,十五天后乙方可中止合约。由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金发包价2元。

  十二、附则:

  1、本合同经双方签字后生效,合同履行完毕后终止。

  2、本合同签订后工程不得转包。

  3、本合同一式________份,双方各执________份。

  甲方:乙方:

  ______年___月___日______年___月___日

承揽合同5

  定作方(甲方):

  承揽方(乙方):

  甲方委托乙方加工下列产品,经双方协商,特订立本合同:签订时间:20__年4月_日

  第三条、交(提)货地点、时间:签订合同后,20天内钢架进场,总工期50天。

  第四条、提货方式:由乙方负责。

  第五条、加工成品的检验期限、地点、方法:甲方在乙方公司内提货时检验加工成品的质量、规格、数量等,如有异议应于提货后两天内以书面方式通知乙方,内在质量异议应在1个月内以书面方式提出,否则视为没有异议。

  第六条、付款方式及期限:甲方应于本合同生效后,一天后向乙方预付预付款计:30万元,主钢架到场后3天内支付70万,主钢架和檩条全部安装完毕后3天内支付60万,彩板安装完毕后5天内支付余款,(余款安实际发生量结算计算)。否则甲方承担违约责任。合同标地物所有权自甲方货款全额交付时起转移给甲方,若甲方未履行完支付价款义务时,合同标地物的所有权归乙方所有。预付款冲抵最后一笔货款。

  第七条、违约责任:

  1、乙方逾期提供加工成品,应赔偿给甲方造成的直接经济损失,甲方逾期提货或不按合同约定按时付款,应承担相应货款每日1%的违约金。

  2、逾期拾日视为拒提(退货),应承担拒提部分相应货物价款30%的违约金。逾期提货时,市场原材料若发生价格涨价,甲方当按涨价后价格执行。

  3、双方有其他违约行为,给对方造成损失的`,应承担赔偿责任。

  4、如遇下雪、下雨、风沙、停电、战争、运输中断,交通管制及原材料在新疆市场上无法采购到等不可抗拒因素时交货期限顺延。

  5、甲乙双方在正式开始履行合同义务时,如果原材料价格发生变化,甲乙双方按原材料涨价或降价的比例对合同单价协商解决。

  第八条、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章生效。甲方按合同约定交付预付款后,乙方开始履行合同义务。

  第九条、双方发生纠纷可协商解决。

  单位名称(章)

  单位名称(章)

  单位地址:

  单位地址:

  法定代表人:

  法定代表人:

  委托代理人:

  委托代理人:

  ______年______月_____日

承揽合同6

  甲方:_______________

  乙方:_______________

  现位于_______________路_______________号一栋私人住宅占地面积约_______________,投影面积约_______________的建筑工程由乙方承建施工,在建筑期间,为保障双方利益,加强落实双方责任,使本工程能按时保质保量完成,经双方协议一致共同签订如下协议:

  一、该项工程甲方以包工不包料形式给乙方承建,按建筑投影面积计算(窗台如墙不能计算),造价_______________每平方米人民币(大写):

  二、建筑工期为即_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

  三、双方必须按照设计方案进行严格施工,未经对方同意不得私自更改或调整设计方案。如在施工过程中出现了需要对已完成的工程进行大范围更改或增加部分工程的情况,对方应无条件接受并协商合理的工程费用(注:提前通知对方)。

  四、如果在施工过程中甲方需要对未建部分的建筑或者已经完成的小部分工程进行修改,那么乙方必须进行相应的更改工作,但是不会对工价进行任何形式的补偿。

  五、乙方负责在建筑过程中提供所有必需的'施工工具及机械设备,包括但不限于铁钉、铁线、帆布、排栅、模板、提升架、搅拌机等。所有施工工具和机械设备应提前到达施工场地,并确保在施工过程中能够正常运转。如果机械设备在施工过程中损坏,则应及时更换,以确保工程进度不受影响。同时,模板和柱板应使用至少80%以上的新材料,楼面模板不得少于两层。

  六、在施工过程中,乙方要购买员工建筑_____,费用由乙方负责。

  七、在施工过程,乙方要做好一切安全措施(例如:安全网,施工安全等),如发生任何工伤(亡)等事故,劳资纠纷及带来的经济责任全部由乙方负责,与甲方无关;乙方的工人并要遵守国家的所有法律法规。

  八、在施工过程中,甲方在建筑材料必须及时进场,保证不耽误乙方施工,材料进场后乙方负责看管,发现工地工人自盗乙方必须赔偿。

  九、本楼房绝大部份采用商品混凝土,在倒楼面时采用泵车(费用由甲方负责),如遇倒柱或其他小型混凝土件时,由乙方用人手搅拌或用斗车将商品混凝土运输施工(在小型施工方面使用的混凝土采用人手搅拌或购买商品混凝土由甲方决定)。

  十、乙方在施工期间负责所有水电费用,并承担清理建筑余泥和垃圾的责任(包括基础余泥),所需费用由乙方自行承担。

  十一、施工要求如下:

  1、在基础施工时,必须按照甲方的要求做2个化粪池,乙方不得有异议和负责基础回填余泥和石粉。

  2、房屋一,二层业主自己使用的,具体装修要求乙方按甲方施工。

  3、甲方有权决定房屋外墙装修所选用的外墙材料,乙方应无异议;乙方需负责将所有房间、客厅内墙以及各层楼梯、走廊、卫生间、阳台和厨房内墙瓷砖铺设至顶部;卫生间、阳台和厨房的顶部必须使用马赛克或外墙砖进行铺设;同时,卫生间、阳台、厨房、厨房灶台、厕盆、窗台、窗户等所有附属设施都必须按照甲方要求施工,包括倒水泥。

  4、房屋所有地板乙方要采用湿浆铺设施工(包括:厨房,厕所,阳台,厅,房等);楼顶台面全部要用湿浆铺设地板砖或做其他隔热。

  5、乙方负责安装该房屋的排水管,粪管(包括砖孔),费用乙方负责。

  6、在工程骏工后,乙方负责房屋做好四周的排水沟,地面(按甲方要求),并清洗因在建筑时损坏或沾污四邻外墙,楼面,路面等工程。

  十二、工程付款方式:

  1、完成基础工程支付大写(小写:¥)

  2、完成每层楼面工程支付大写(小写:¥)

  3、完成每层砌砖工程支付大写(小写:¥)

  4、内外墙装修按进度付工程款,但总借支款累计不能超过总工程款的70%。

  5、工程款剩余部分为30%,待全部工程完成并通过甲方验收后,乙方将一次性结算全部款项。同时,乙方同意将剩下的一部分款项作为房屋质量保证金,保修期为几个月(从结算之日开始计算)。如果在保修期内出现任何建筑质量问题,甲方可以通知乙方进行维修。乙方必须在2天内到场进行维修,如果乙方未能及时到场进行维修,则甲方有权聘请他人进行维修,并将费用从保证金中扣除。如在保修期结束后没有出现任何问题,甲方将退还保证金给乙方。

  十三、乙方在施工期间,出现人手不足或拖工现象和质量问题的,甲方有权单方面终止合同,在终止合同所造成的经济损失由乙方负责

  十四、此合同双方共同遵守执行,未尽事宜本着双方利益协商解决。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份为凭,签字后生效。

  甲方签名:_______________(按指模)身份证号:_______________

  _____年_____月_____日

  乙方签名:_______________(按指模)身份证号:_______________

  _____年_____月_____日

承揽合同7

  定做方:_____________

  地址:_________

  电话:_________

  法定代表人:_________

  承揽方:_____________

  地址:_________

  电话:____________

  法定代表人:_________

  甲方委托乙方进行加工___________________________,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

  一、合同组成及内容

  1、本合同规定,定做方委托承揽方进行加工后,将所有加工制成品交付给定做方,此举涉及定做方的所有相关法律事务。

  2、原物料、包材、加工制成品之具体品种数量、交期、交货地、加工费金额、支付日期、支付方法,按经承揽方确认之定做方采购单、发票或其它书面约定所列,并作为本合同附件;本合同未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书,亦视为合同附件。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,合同附件及其组成部份与本合同具有同等效力。

  二、加工成品

  1、定做方和承揽方一致同意,只能向承揽方委托加工承揽方目前和将来的可批量生产的产品,可批量生产之外的产品,双方另行协商。

  三、加工成品质量要求

  1、根据双方约定的样品质量标准,定做方有权拒收任何不符合标准的产品。经过检验,只有符合或高于样品质量标准的产品才会被接受。

  2、承揽方应当为每件产品提供产品合格证。如果国家或行业标准有其他规定,应以相应标准为准,承揽方应提供完整的成品和相关资料文件。

  四、订单确认

  1、订购方应以书面形式将订购信息发送给承包方,可以通过传真或快递的方式进行发送。

  2、承揽方收到定做方订单在_____工作日内确认交货期及交货数量。在正常情况下_____天内交货。大宗订单,指单品订购数量_____套以上,特殊产品,指非承揽方正常产品(正常产品指定做方对承揽方原有产品没有改动的情况下)及新产品,双方另行协商交货期。

  3、定制方需指定订购负责人,订单必须由该负责人亲笔签字或盖章确认,方可生效,否则承接方将不接受该订单。

  4、特此确认,定制方传真给承揽方的订单一经确认后,即与本合同具有同等的法律效力。

  五、订单付款方式、交货时间、包装要求

  1、双方确认产品订单后,定做方须在订单确认日起____天内支付总额的____%作为预付款给承揽方,剩余款项在定做方验收货物后____天内支付给承揽方。

  2、产品包装要求:采用承揽方的中性包装,并加印定做方的公司名称、产品名称、型号、联系方式等,具体的包装,以具体的订单要求为准。

  六、原材料的提供办法及规格、数量、质量

  1、(用定做方原材料完成工作的,应当明确规定原材料的消耗定额)。定做方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料,承揽方对定做方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知定做方调换或补齐。承揽方对定做方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。

  2、承揽方在完成工作时,应当按照合同约定选择合适的原材料,并接受定做方的检验。如果承揽方故意隐瞒原材料的质量问题,或者使用不符合合同规定的原材料导致定做品质受损,定做方有权要求承揽方重新制作、修理、减少价款或退货。

  七、技术资料、图纸提供办法

  1、在承揽方在履行定做方的要求时,如发现提供的图纸或技术要求存在不合理之处,应及时告知定做方;定做方应在规定时间内给予答复,并提出修改意见。若承揽方在规定时间内未获得答复,有权暂停工作,并及时通知定做方,因此所造成的损失需由定做方承担。

  2、定做方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

  3、双方合作,承揽方需提供图纸和技术资料进行生产。如图纸和技术资料有变更,承揽方应及时告知定做方,经定做方认可后方可按订单要求进行生产。

  八、价款

  按照具体的.订货单进行价款结算。

  九、验收标准和方法

  1、根据合同约定的质量标准,需要按照图纸和样品进行验收。

  2、承揽方需提供每款新产品的检测报告,以及国家和行业强制要求的报告。

  3、双方约定的样品作为验收标准,定做方每批产品到货后进行检验。若产品不符合样品标准,定做方将及时通知承揽方,要求在约定时间内退换符合样品标准的产品。

  4、定做方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定做方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定做物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除定做方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换。

  5、当双方对定制物品的质量产生争议时,可以委托法定质量监督检验机构进行检验,并由其提供检验证明。

  十、交货的时间和地点

  1、定制物品的交付期限应当按照合同约定履行。如果任何一方希望提前或延迟交付定制物品,必须事先与对方达成协议,并严格按照协议执行。

  2、交付定制物品的日期计算方式如下:承揽方自行配送定制物品时,以定制方收到物品并在物品上盖章的日期为准;委托运输公司配送时,以运输公司签发的发货日期为准;自行提取物品时,以承揽方通知的提取日期为准,但提取通知中必须包含足够的提前时间给定制方。双方有其他约定的,按照约定的方式计算。

  十一、包装、运输及费用

  1、发货方应确保其供料或加工制成品包装牢固,并保障运输过程安全。

  2、发货方应根据收货方确定的运输路线、运输方式和送货地点,委托承运单位进行发运。在装载货物时,应尽量充分利用运输工具的容量或承载能力,以降低运输成本。

  3、承揽方对定做方供料及定做方对承揽方运送加工制成品之运输及保险费,由承揽方负担。

  十二、加工贸易手册、原物料进口及成品出口报关(若有)

  加工贸易手册由定做方按海关法及相关法律规定填报,但因承揽方向定做方提供资料性文件与实际进口料件不符(包括但不限于重量、品名规格、数量、原产地等),导致定做方在料件进口报关或加工制成品出口报关时产生一切支出费用损失,由承揽方全数承担。

  十三、保密条款

  1、承揽方不得将定做方的产品或印有定做方商标或标识的产品展示给除定做方以外的任何第三方。

  2、承揽方未经定做方书面同意,不得将定做方产品或印有定做方商标或标识的产品印刷于承揽方自身或与承揽方有关的样本、介绍、图册等宣传品上。

  3、未经定做方事先书面同意,承揽方不得将定做方产品或印有定做方商标或标识的产品在展销会、展览会上展览或展示。

  4、定制方不得将承接方所提供的产品价格透露给任何第三方。

  5、双方同意对所有定制方口头或书面披露给承揽方的保密信息严格保密,包括但不限于数据、图纸、材料、规格、手册、文件、样品、模具、产品、价格和其他信息。即使定制方对承揽方有责任,也不得使任何第三方直接或间接地轻易获取上述信息。

  6、双方同意根据国家法律法规的要求,采取必要的技术措施保护存储在计算机中的数据,防止未经授权的第三方轻易获取这些数据。

  7、双方同意,在本协议项下,定制方提供的所有文件,包括但不限于工业秘密和技术秘密,均受到保密义务的约束。

  8、承揽方同意在收到定做方的要求后立即返还所有样品和文件。即使在此期间双方有业务往来,承揽方也无权保留任何样品或文件。如果根据承揽方的文件进行浇铸、再制造或抽选样品或其复制品,承揽方同意将这些物品连同原始文件一起归还给定做方。

  9、以上所有资料(包括但不限于数据、图表、样品、规格、手册、文件、模具、产品和其他信息)均属定做方所有,未经定做方许可,承揽方不得擅自使用或提供给第三方使用,也不得用于为第三方加工产品。

  10、请务必小心处理专门为生产而寄送的样品,并确保不让任何第三方轻易获取。仅在执行订单所需时才能使用照片、扫描或其他光学记录。严禁将这些物品转交给任何第三方。在订单完成后,应立即将样品返还给定制方。

  11、承揽方和其合法继承者,如果有同意在样品和文件或以摘录或零件的方式交付给他或他们时,不将此用于给任何第三方或其本身的市场生产制造。

  12、在生产订单的过程中,定做方和承揽方共同研发的成果及其中涵盖的技术秘密应属于定做方的专有财产。未经定做方许可,承揽方不得擅自使用这些成果和技术秘密。

  13、当事人同意书面声明,将上述合同条款约束于订单生产相关的所有事宜,并确保所有员工遵守这些条款。

  14、定制方有权在任何时间检查承揽方的保密措施。

  十四、违约责任

  1、未按合同规定的质量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,应当按照实际质量与约定质量的差异确定价格,可以适当减少酬金或价款;如定做方不同意接受,则承揽方应当承担修整或更换责任,并承担逾期交付的违约责任;若修整或更换后仍不符合合同规定,则定做方有权拒绝接收,由承揽方承担相应赔偿责任。

  2、如果承包方交付的定制物品或完成的工作数量少于合同规定,定制方仍然需要的部分应当按照合同数量补足,逾期交付的部分则应按照延迟交付的处理方式处理。如果定制方不再需要少交或延迟交付的部分,承包方应当赔偿定制方因此而产生的损失。

  3、如果定制物品未按合同规定的包装要求进行包装,需要进行返工或重新包装,这些费用由承包方承担。如果定制方不要求返工或重新包装,而要求赔偿损失,承包方应支付定制方不合格包装物低于合格包装物价值的部分。如果包装不符合合同规定导致定制物品损坏或丢失,由承包方承担赔偿责任。

  4、逾期交付定制物品(包括返修、更换、补交等)的,应向定制方支付违约金____元;(合同未明确规定的,应参照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交付部分的价款总额计算,向定制方支付违约金)若按酬金计算,每逾期一天,应支付逾期交付部分酬金总额的千分之一作为违约金。

  5、未经定做方同意,提前交付定做物,定做方有权拒收。

  6、如果无法交付定制物品或无法完成工作,应支付无法交付定制物品或无法完成工作部分价款总值的15%至25%的违约金,或者酬金总额的30%至50%。

  7、异地交付的定做物不符合合同规定,暂由定做方代保管时,应当偿付定做方实际支付的保管、保养费。

  8、对于代运或送货的定制物品,如果出现错发到达地点或接收单位的情况,除了按照合同规定负责将物品运送到指定地点或接收单位外,还需要承担额外的运输费用以及延迟交付定制物品所造成的责任。

  9、由于疏忽大意导致定做方提供的原材料、设备、包装物及其他物品损坏或丢失的情况发生,造成定做方损失的,需承担相应赔偿责任。

  10、未按合同规定的方式和时间对定做方提供的原材料进行检验,或者在检验过程中发现原材料不符合要求却未按合同规定的时间通知定做方更换或补充的情况下,由承揽方承担工作质量和数量方面的责任。

  11、擅自调换定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有权拒收,承揽方应赔偿定做方因此造成的损失。如定做方要求重作或重新修理,应当按定做方要求办理,并承担逾期交付的责任。

  12、承揽方违反上述保密义务的,应当赔偿定做方的所有损失,并加付合同标的额的20%的违约金。

  十五、不可抗力

  在合同规定的履行期限内,若因不可抗力导致本合同无法履行,相关方可免责。

  十六、合同解除

  1、双方同意,本合同签订后不得私自更改或解除。若因不可抗力导致无法履行合同,经双方协商一致后可进行变更或解除。提出方应在不可抗力事件发生后的二十四小时内通知对方,并按照协商达成的方案进行合同变更或解除手续。

  2、若承揽方未能在约定交货期内交付货物,定做方有权解除合同,并要求承揽方退还所有已支付的款项。若承揽方在解除合同后_____日内仍未退款,则需按照约定每日向定做方支付迟延付款违约金。

  十七、纠纷的处理

  双方如发生本合同纠纷,应首先通过友好协商解决;协商不成的,应提交_____________方所在地的人民法院诉讼解决。

  本合同自______年____月____日起生效,至双方履行完毕止,合同履行完毕即失效。在合同有效期内,除非经双方协商一致,否则不得擅自变更或解除合同。如有未尽事宜,应由双方共同商定补充规定,补充规定应与本合同具有同等法律效力。

  本合同正本一式二份,定做方和承揽方各执一份;合同副本一式____份,交____________(如经鉴证或公证,则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份。

  定做方:_____________

  公章:_________

  法定代表人:_________

  开户银行:_________

  帐号:_________

  法定地址:_________

  电话:_________

  ________年_____月_____日

  承揽方:_____________

  公章:_________

  法定代表人:_________

  开户银行:_________

  帐号:_________

  法定地址:_________

  电话:_________

  ________年_____月_____日

承揽合同8

  甲方(房主):

  乙方(施工方):

  身份证号:

  地址:

  联系方式:

  一、工作内容

  房屋基础及墙身砌筑、混凝土浇筑、封顶等各项工作内容,并满足规范和甲方要求。

  二、工程价款与支付方式

  1、工程价款:

  2、该房屋建筑工程为包工承包方式。

  3、工程结算以乙方施工进度进行计算,第一层完工后支付%,第二层完工后支付%,工程竣工以后支付%,%作为质量保证金。质量缺陷责_____为两年。

  三、甲乙双方义务与权利

  1、甲方定期查看乙方的进度及修建情况,但不对乙方的施工进行指导,甲方只验收乙方的修建成果。

  3、工程质量:乙方根据甲方提供的图纸,严格按规范进行施工,如果因乙方在施工中违反规范、规程而留下质量隐患造成工程质量达不到甲方的'要求,甲方有权利制止继续施工,并责令其返工,直到符合要求为止。

  4、乙方负责所完成工程的施工及质量缺陷责_____的维修保养工作。如在质量缺陷责_____内,乙方不进行缺陷修复,甲方扣除质量保证金,两年缺陷期满无质量问题,将退还乙方%的保证金。

  5、工程安全:相关法律规定修建农村二层以下的自建房屋不需要施工资质,但是乙方依然要重视安全问题。乙方负责对乙方的工人进行安全教育及培训,自行负责施工人员的安全,发生任何意外事故,均由乙方自行负责。

  6、工程进度:乙方根据甲方的进度要求,组织相应的人力、物力确保工程进度。

  7、治安管理:乙方施工人员不得违反治安管理条例,不得打架斗殴,发生纠纷和矛盾积极与甲方联系,通过正当方式解决。

  8、乙方应按时结清工人工资,避免纠纷影响房屋修建进度,凡是与乙方相关的债权与债务均归乙方承担。

  四、其它

  1、本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,

  2、本合同经双方签字并盖手印后生效,在工程竣工验收及质量缺陷责_____工作完成,乙方对内、外债务结清完毕后自行失效。

  3、合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  ______年______月____日       ______年______月____日

承揽合同9

  承揽方:___________

  地址:___________

  电话:___________

  开户银行:___________

  帐号:___________

  法定代表人:___________

  定作方:___________

  地址:___________

  电话:___________

  开户银行:___________

  帐号:___________

  法定代表人:___________

  定作方委托承揽方加工_________,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

  第一条加工成品:

  品名:___________

  规格:___________

  单位:___________

  数量:___________

  备注:___________

  第二条加工成品质量要求:___________。

  第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量:

  1、用承揽方原料完成工作的,承揽方必须依照合同规定选用原材料,并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时,定作方有权要求重作,修理,减少价款或退货。

  2、用定作方原材料完成工作的,合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。

  3、原材料等物品交(提)日期计算,参照第七条规定执行。

  第四条技术资料,图纸提供办法:

  1、承揽方在依照定作方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知定作方。定作方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并及时通知定作方,因此造成的损失,由定作方赔偿。

  2、承揽方对于承揽的工作,如果定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。

  3、定作方应当按规定日期提供技术资料,图纸等。

  第五条价款或酬金:

  价款或酬金,按照国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定。

  第六条验收标准和方法:

  1、按照合同规定的质量要求,图纸和样品作为验收标准。

  2、定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换。

  3、当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

  第七条交(提)货的时间和地点:

  1、交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。

  2、交(提)定作物日期的计算:承揽方自备运输工具送交定作物的,以定作方接收的戳记日期为准。委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准。自提定作物的,以承揽方通知的提取日期为准,但承揽方在发出提取定作物的通知中,必须留给定作方以必要的途中时间。双方另有约定的,按约定的方法计算。

  第八条包装要求及费用负担:___________。

  第九条运输办法及费用负担:___________。

  第十条结算方式及期限:

  第十一条其他:

  1、根据国家有关规定,定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的,无权请求返还定金。承揽方不履行合同的,应当双倍返还定金。

  2、根据国家有关规定,经当事人双方约定,定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的,除承担违约责任外,必须如数返还预付款。定作方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金。有余款的可以请求返还。

  第十二条承揽方的违约责任:

  1、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,应当按质论价。不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任。经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,定作方有权拒收,由此造成的损失由承揽方赔偿。

  2、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,定作方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理。少交部分定作方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由承揽方赔偿。

  3、未按合同规定包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损,灭失的,由承揽方赔偿损失。

  4、逾期交付定作物,应当向定作方偿付违约金_________元。(合同中无具体规定的,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交付部分的价款总额计算,向定作方偿付违约金)以酬金计算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。未经定作方同意,提前交付定作物,定作方有权拒收。

  5、不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_________%(10%——30%幅度)或酬金总额的_________%(20%——60%幅度)违约金。

  6、异地交付的定作物不符合合同规定,暂由定作方代保管时,应当偿付定作方实际支付的保管,保养费。

  7、实行代运或送货的定作物,错发到达地点或接收单位(人),除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外,并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

  8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作方因此造成的损失。

  9、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换,补齐的,由承揽方对工作质量,数量承担责任。

  10、擅自调换定作方提供的'原材料或修理物的零部件,定作方有权拒收,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理,应当按定作方要求办理,并承担逾期交付的责任。

  第十三条定作方的违约责任:

  1、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿承揽方因此造成的损失。

  2、中途废止合同,属承揽方提供原材料的,偿付承揽方的未履行部分价款总值的_________%(10%——30%幅度)的违约金。不属承揽方提供原材料的,偿付承揽方以未履行部分酬金总额的_________%(20%———60%的幅度)违约金。

  3、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作,承揽方有权解除合同,定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失。承揽方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以顺延外,定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

  4、超过合同规定期限领取定作物的,除按本条第五款规定偿付违约金外,还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的,承揽方有权将定作物变卖,所得价款在扣除报酬、保管、保养费后,退还给定作方。变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时,定作方还应补偿不足部分。如定作物不能变卖,应当赔偿承揽方的损失。

  5、超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金。以酬金计算的,每逾期一天,按酬金总额的千分之一偿付违约金。

  6、无故拒绝接收定作物,应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

  7、变更交付定作物地点或接收单位(人),承担因此而多支出的费用。

  第十四条不可抗力

  在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,承揽方在取得合法证明后,可免予承担违约责任,但应当采取积极措施,尽量减少损失,如在合同规定的履行期限以外发生的,不得免除责任。在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的,定作方应当承担责任,并赔偿承揽方由此造成的损失。

  第十五条纠纷的处理:

  加工承揽合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决。协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解,仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

  第十六条本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完毕即失效。本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承揽方各执一份。合同副本一式__________份,交_________(如经签证或公证,则应送签证机关或公证机关)各留存一份。

  定作方(盖章):___________

  代表人(签字):___________

  _________年____月____日

  承揽方(盖章):___________

  代表人(签字):___________

  _________年____月____日

承揽合同10

  原告:_________________张__________,男,19__________年__________月__________日生,__________省__________市__________镇__________村__________街__________号,系__________市__________汽车车身修理店业主。

  被告:_________________市__________贸易有限公司法定代表人:_________________王__________

  住所地:_________________市__________镇__________路请求事项:_________________

  1依法判决被告向原先支付车厢款计人民币64171元。

  2依法判决被告从___年___月___日至还清之日止按照年利率7.47%的标准向原告支付逾期付款滞纳金(暂计至___年___月___日)计人民币9587.15元;

  3本案所有诉讼费用由被告承担。事实和理由:_________________

  原告与被告经常有业务往来。被告多次向原告订做汽车车厢,原告按照被告的要求多次向被告提供汽车车厢,约定付款时间为次月月底。被告开始就没有依约付款。经原告多次催收,被告仅以原告朋友购车款相抵。___年___月___日,原告与被告再次以原告朋友购车款相抵之后,被告尚欠原告车厢款计人民币64171元。后来,原告多次继续向被告催收,被告均无故推诿不支付至今。综上所述,原告认为,原告与被告是合法有效的.加工承揽合同关系。原告已经如约交付被告定做的车厢给被告,被告理应及时依约付款。但是,被告却无理拒不支付至今。被告的行为显然严重损害了原告的合法权益。为了维护原告的合法权益。根据我国有关法律的相关规定,特向法院提起诉讼,请求法院依法判决。

此致

  __________市人民法院

  具状人:_________________

  _____年____月____日

承揽合同11

  甲方:(以下简称甲方)____________

  乙方:(以下简称乙方)____________

  甲、甲乙双方经过友好协商,本着平等互利的原则达成以下装修承揽合同约定,遵循《合同法》及相关法律法规的规定,共同遵守以下条款:

  一、工程概况

  1、甲方委托乙方对德惠超市马边店进行涂料、油漆的房屋装修工作,乙方承诺根据其独有的技术和经验完成本合同约定的工作内容。

  2、分项工程单价:

  (1)仿瓷:5.00元每平方米(含材料及人工)。

  (2)乳胶漆:9.00元每平方米(含基层腻子及人工)。

  (3)墙纸粘贴:6.00元每平方米。

  (4)清水漆:15.00每平方米喷漆、门及其他道具的线条的费用为30元。

  (5)着漆费用的计算方式为根据实际涂漆面积来确定,造型顶的费用则是根据水平投影面积进行计算,不考虑展开面积,也不以板材计算为准。

  3、工程量:按工程验收的实际工程量计算

  4、工期:自合同签订之日起计算,工期为18天。

  二、付款方式:

  1、甲方同意在乙方进场后的第7天支付工程款的60%作为工程前期借支款。

  2、工程竣工验收合格后,甲方应当支付乙方合同总价款的95%,剩余的5%作为工程质量保证金,质保期为6个月。

  三、甲方责任

  1、完成工程开工前的手续办理,包括提供工程地质资料和工程施工图。

  2、甲方承诺提供工程所需的所有原材料,并保证其质量。

  3、甲方需提供工程所需资源,包括施工用水、电力和库房等必备条件,确保施工场地内运输道路畅通,清除现场内的障碍物。

  4、在乙方保证按合同约定完成质量和工期任务的前提下,甲方应按时付款给乙方,不得无故拖欠。

  5、甲方有权对乙方的施工现场进行监督,一旦发现乙方违反安全、质量、文明施工等规定的行为,可以对乙方进行警告、罚款等处罚。

  6、甲方项目部根据工程总进度的需要,制定施工计划并安排工作任务,乙方应当按照计划要求进行施工,并接受甲方的管理。

  四、乙方责任

  1、根据甲方提供的技术要求进行施工,接受甲方相关人员的监督和技术指导。严格遵守国家建筑安装工程质量评定标准和施工验收规范,严格按照施工图或设计变更进行施工,不得私自更改图纸。保证工程质量,按时保质保量完成任务。如发生工程质量问题,乙方将承担相应责任。

  2、乙方应当以自己的设备(设备需自备)、技术和劳动力完成本工程的全部工作,不得转包,乙方可根据工程需要聘请他人帮助完成,乙方聘请的工人与乙方属于雇佣关系,乙方及聘请人员在工作过程中发生的一切财产或人身损害均由乙方自行负责;

  3、乙方必须确保材料的有效利用,严禁浪费和破坏,不得擅自更换甲方提供的原材料。

  4、乙方必须遵守甲方制定的施工安全规定,确保施工过程中文明有序、安全可靠。

  五、质量要求

  1、严格按照甲方要求施工。

  2、仿瓷墙面必须平整光洁(即压光)。

  3、需要进行乳胶漆涂抹的`表面必须平整,涂漆均匀,触感舒适。

  4、造型石膏板顶及隔断必须贴填缝带。

  5、木制道具清水漆必须喷。

  6、甲方有权要求乙方对交付的工作成果进行无条件整改,确保符合国家的质量要求。若乙方交付的工作成果不符合质量要求给甲方造成经济损失的,乙方应当承担相应的赔偿责任。

  7、工程验收标准按照国家现行标准执行,若工程验收不合格,乙方需承担返工责任,并按合同约定承担相应的违约责任。

  8、甲方在使用过程中,如发现工程质量问题,应当及时通知乙方。乙方收到通知后应在3个工作日内组织人员进行维修。若超过3个工作日仍未进行维修的,甲方有权委托他人进行维修,维修费用由乙方承担。

  六、安全施工与检查

  1、乙方需负责对其施工人员进行安全教育,确保他们遵守工程建筑施工的相关管理规定,严格按照安全标准组织施工。同时,乙方应随时配合上级、甲方和监理等相关安全检查人员进行依法监督检查工作。

  2、乙方在施工过程中必须严格遵守甲方的安全制度和施工流程,采取必要的安全防护措施,及时消除安全隐患。如因乙方施工而导致乙方施工人员或其他人员发生安全事故,乙方将承担全部责任,并承担由此产生的所有费用。

  3、甲方有权监督乙方执行项目的安全制度和安全规定,在施工过程中,如发现违反安全制度规定的行为和安全隐患,甲方有权要求乙方立即整改并限期完成。乙方应接受相应处罚,并承担与其他施工人员同等的责任。

  七、违约责任

  1、根据本合同规定,任何一方如违约给对方造成损失,应当赔偿对方全部损失,并支付违约金20%作为补偿。

  2、在约定的时间内完成工作成果是乙方的责任。除非出现不可抗力因素,如天气影响、停水停电等,否则乙方不得延长工程期限。若因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的赔偿责任,并按照合同总价款的5%向甲方支付违约金。若工期延误超过2天,甲方有权解除合同并不再支付尾款。

  八、合同解除

  1、合同履行完毕后,本合同自动解除;

  2、双方经协商一致,可以在合同履行过程中提前解除本合同。

  3、在合同履行过程中,如果因不可抗力因素导致本合同无法继续履行,任何一方均有权要求解除合同,无需承担违约责任。

  九、争议

  合同履行过程中如发生任何争议,双方应当通过友好协商的方式解决。若协商不成,双方同意提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

  十、其他

  合同履行过程中,有未尽事宜,经双方协商一致,可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

  本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,协议附件为本协议的组成部分,具有同等法律效力。

  甲方(签章):____________乙方(手印):____________

  地址:____________地址:____________

  法定代表人:____________身份证号(复印件附后)____________

  本合同签约代表人:____________电话____________

  _____年______月______日_____年______月______日

承揽合同12

  合同编号:______________

  甲方:___________________(承揽方)

  乙方:___________________(定做方)

  为了明确甲、乙双方的权利和义务,根据《民法典》的有关规定,经协商一致,就乙方委托甲方加工____事宜达成如下协议,共同遵守。

  第一条 加工成品

  品名:_________________________________________

  规格:_________________________________________

  数量:_________________________________________

  第二条 加工成品质量要求

  第三条 原材料的提供办法

  1.甲方在采购原材料时必须按照本合同的规定进行,乙方有权对所提供的原材料进行检验。如出现质量问题,乙方有权要求甲方重新加工、修理、减少货款或退换货。

  2.甲乙双方应按照合同约定的时间、数量、质量、规格进行原材料的提供与接收。甲方有责任对乙方提供的原材料进行及时检验,如发现不符合要求的情况,应立即通知乙方更换或补齐。甲方不得私自更换乙方提供的原材料。

  3.交(提)原材料等物品日期计算,参照第七条规定执行。

  第四条 技术资料、图纸提供办法及保密要求

  1.甲方在进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知乙方;乙方应该在规定的时间内回复,提出修改意见。甲方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并及时通知乙方,因此造成的损失,由乙方赔偿。

  2.甲方对于承揽的工作,如果乙方要求保密,应当严格遵守,未经乙方许可不得留存技术资料的复制品。

  第五条 价教或酬金

  价款或酬金,按照国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方协商解决。

  第六条 验收标准和方法

  1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。

  2.乙方应当按合同规定的期限验收甲方所完成的工作。验收前甲方应当向乙方提交必需的技术资料和有关质量证明。在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除乙方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外,由甲方负责修复或退换。

  3.如果承揽的定作物和项目质量出现争议,当事人双方可以选择由法定质量监督检验机构进行检查和评估,并提供相应的检验证明。

  第七条 交货的时间和地点

  1.交货地点和付款办法:在乙方厂内交货,由甲方自提;在交货日期前乙方可陆续交货,甲方可陆续验收付款。

  2.甲方自备运输工具送交定作物的以乙方接收的的戳记日期为准;委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的,以甲方通知的提取日期为准,但甲方在发出提取定作物通知中,必须留给乙方以必要的途中时间;双方另有约定的,按约定的方法计算。

  第八条 包装要求及费用负担

  ___________________________________________________________________

  第九条运输方式及费用负担

  _____________________________________________________________________

  第十条 结算方法及期限

  _____________________________________________________________________

  第十一条 其他约定

  _____________________________________________________________________

  第十二条 甲方的违约责任

  一、未按合同规定的质量交付定作物,乙方同意利用的,应当按质论价,酌减酬金或价款;不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期违约责任;仍不符合合同规定的,乙方有权拒收。

  二、交付定作物的数量少于合同规定,乙方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分乙方不再需要的,甲方应赔偿乙方因此造成的损失。

  三、未按合同约定包装定作物,须返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担应此而支付的费用。符合合同规定造成定作物毁损、灭失的,由甲方赔偿损失。

  四、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等),皮当向乙方偿付违约金____元;(合同中无具体规定的,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交付部分的价款总额计算,向乙方偿付违约金)以酬金计算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的____%偿付违约金。

  五、如不能按要求完成定制物品或工作任务,需支付违约金。其金额应为未完成部分的合同总价值的_______%或工作酬金总额的________%。

  六、异地交付的定作物不符合合同规定,暂由乙方代为保管时,应当偿付乙方实际支付的保管、保养费。

  七、由于保管不善致使乙方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的,应当偿付乙方因此造成的损失。

  八、如果甲方未按照合同规定的检验方式和时间对乙方提供的原材料进行检验,或者在检验后发现原材料不符合要求却没有在规定的期限内通知乙方更换或补齐,则甲方应对其工作质量和数量承担责任。

  九、禁止未经乙方同意擅自更换原材料或修理物的零部件,如若擅自更换,乙方有权拒绝接收,并要求甲方承担因此造成的全部损失。如果乙方要求重新制作或修理,甲方应按照乙方的要求进行,并承担逾期交付的责任。

  第十三条 乙方的违约责任

  一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成的损失。

  二、合同签订后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定订金的,乙方向甲方赔偿已付工程价款的.______%,人民币____元,并归还甲方预付的全部工程款。

  三、未按合同规定的时间和要求向甲方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作,甲方有权解除合同,乙方应当赔偿甲方因此而造成的损失;甲方不要求解除合同的。

  四、如超过合同规定付款日期,应按照中国人民银行有关延期付款的相关规定向甲方支付违约金。若以酬金计算,则每逾期一天,需支付酬金总额的_______%作为违约金。

  五、无故拒绝接收定作物,应当赔偿甲方因此造成的损失及运输部门的罚款。

  六、变更交付定作物地点或接收单位(人),承担因此而多支出的费用。

  第十四条 不可抗力

  当因为战争、自然灾害或其他不可抗力事件导致一方无法履行合同时,双方应及时沟通,并商定延长合同履行期限。此类情况下,发生的损失不应由对方承担赔偿责任。

  第十五条 纠纷的处理

  甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,由双方协商解决;协商不成的,按本合同约定的下列方法之一进行解决:

  1.由________仲裁委员会仲裁;

  2.向________人民法院起诉。

  第十六条 其他事项

  1.本合同经甲、乙双方签字后生效。合同生效后,甲、乙双方应严格履行。

  2.双方在履行本合同的过程中遇到未尽事宜,应当及时协商解决。经双方协商一致,所达成的补充条款将作为本合同的不可分割的组成部分,并与本合同具有同等效力。

  3.本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止,为期____________年。

  甲方:_____________(签章) 乙方:_________________(签章)

  法定代表人:_______(签章) 法定代表人:___________(签章)

  电话:____________________ 电话:_________________________

  签约日期:____年___月___日

  签约地点:________________

承揽合同13

  承揽方(甲方):xx

  定作方(乙方):xx

  甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务,签订本合同,共同信守执行。

  第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费

  定作物名称:xx

  型号:xx

  规格:xx

  质量要求:xx

  计量单位:xx

  数量:xx

  加工费:xx

  单位总价:xx

  第二条、加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承担。

  第三条、加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承担。

  第四条、乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。

  材料名称:xx

  型号:xx

  规格:xx

  质量要求:xx

  计量单位:xx

  数量:xx

  单价:xx

  总价:xx

  图纸、技:xx

  术资料及:xx

  交付时间:xx

  第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输

  材料名称:xx

  交付时间:xx

  交付地点:xx

  交付数量:xx

  包装要求:xx

  检验方法:xx

  运输方法:xx

  运费承担:

  第六条加工费结算办法与时间xx。

  第七条乙方应于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方应于xx年xx月xx日前向甲方交付预付款xx元。乙方不履行合同的,无权请求返还定金。甲方不履行合同的,除承担违约责任外,必须如数返还预付款。乙方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以请求返还。

  第八条甲方的违约责任

  1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物,乙方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,甲方应当负责修理或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后,仍不符合合同规定的有权拒收,由此造成的损失由甲方赔偿。

  2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的,乙方仍然需要的,甲方应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由甲方赔偿。

  3.因甲方包装不善造成定作物毁损的,由甲方赔偿损失。

  4.甲方逾期交付定作物,应当向乙方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付部分的价款总额的xx‰偿付违约金。

  5.甲方不能交付定作物的,应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值xx%的违约金。

  6.由甲方负责送货的,如运输中造成定作物损坏,甲方应当负责修理,达到合同规定的质量要求,否则乙方有权拒收。

  第九条乙方的违约责任

  1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成的损失。

  2.乙方如中途废止合同,应偿付甲方未履行部分定作物价款总值xx%的违约金。

  3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。

  4.乙方如超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,向甲方偿付违约金。

  5.乙方如无故拒绝接收定作物,应当赔偿甲方因此造成的损失。

  6.乙方如变更交付定作物地点,应承担因此而多支出的费用。

  第十条声明及保证

  (一)甲方:

  1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

  2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

  3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行

  为。

  4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

  (二)乙方:

  1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

  2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

  3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

  4.乙方为签署本合同所需的.内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

  第十一条保密

  双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为xx年。一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

  第十二条不可抗力

  本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在xx天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

  第十三条通知

  1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用xx(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

  2.各方通讯地址如下:xx。

  3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起xx日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。

  第十四条争议的处理

  1.本合同受xx国法律管辖并按其进行解释。

  2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第xx种方式解决:

  (1)提交xx仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向人民法院起诉。

  第十五条解释

  本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。

  第十六条补充与附件

  本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

  第十七条合同效力

  本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份,双方各执xx份,具有同等法律效力;合同副本xx份,送xx留存一份。

  承揽方(盖章):xx定作方(盖章):xx

  法定代表人(签字):xx法定代表人(签字):xx

  地址:xx地址:xx

  xx年xx月xx日xx年xx月xx日

  签订地点:xx签订地点:xx

承揽合同14

  甲方(定做人):

  乙方(承揽人):

  鉴于甲方的设计需求和乙方的服务能力,依据合同法的相关规定,甲乙双方经过协商一致,达成以下条款:

  一、本合同为承揽合同,甲方为定做人,乙方为承揽人。乙方根据甲方的指令完成设计任务以及与设计相关的指导和建议工作。

  二、合同期限自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

  三、工作内容及承揽方式:

  1、指令性任务。乙方根据甲方下达的指令完成相应的设计任务;甲方的设计任务通过书面、电子邮件或电话等途径下达给乙方;甲方的设计任务下达给乙方后,乙方可带回乙方处设计完成。

  2、日常指导。乙方每周 去甲方处工作一天,负责处理甲方日常设计事务的处理及沟通磋商其他事宜;甲方为乙方设立办公桌及电脑等条件,方便乙方来甲方处工作。

  3、合理化建议。乙方有义务及时指出甲方场所及与甲方有关的平面设计方面的缺陷并提出相应的合理化建议。

  5、咨询顾问。合同期内甲方设计的所有平面设计稿样,乙方有义务提出修改意见。

  4、工作配合。

  甲方为乙方配置一名设计人员,负责与乙方沟通及承担甲方日常小件的设计工作,同时业务上接受乙方的业务指导。该人员系甲方员工,薪酬由甲方支付。 乙方应当及时有效的完成甲方交付的.设计任务

  四、费用及支付方式

  1、设计承揽总费用为全年人民币四万元。

  2、费用分四期支付,每期甲方支付乙方设计费用九千元,并额外支付乙方奖励性费用一千元。奖励性费用是否支付视乙方的工作态度和工作成果由甲方决定。

  3、合同签订五日内甲方支付乙方首期费用九千元, 合同签订满三个月之后五日内甲方支付乙方首期奖励性费用一千元;次后的费用支付周期以此类推。

  4、如乙方未能按时完成甲方下达的设计任务,甲方有权延期或者扣除支付上述费用(含费用和奖励性费用)。如乙方在一个月内有一次没有按时完成甲方交付的任务,扣除奖励性费用五百元;二次(不含)以上没有按时完成甲方交付的任务,下期费用延期支付。

  五、知识产权归属约定

  1、乙方为甲方所完成或指导的设计作品,知识产权归属甲方,对前述作品甲方拥有完全的知识产权。

  2、乙方为甲方所完成或指导的设计作品,应当提交源文件的电子版,方便甲方再次利用。

  3、乙方提交上述源文件是甲方付款的必要条件,如乙方未能按上述约定提交上述源文件,甲方有权延期或者扣发合同约定的费用。

  六、保密条款

  乙方对知悉的甲方商业秘密负有保密义务,不得向任何第三人泄露。

  七、附则

  1、甲方任命乙方在甲方的职务位为平面设计顾问,本职位纯属为了便于履行合同方便,不构成甲乙双方之间的任何劳动关系。即甲乙双方的承揽关系属性不因此发生任何变化。

  2、乙方承诺接受的甲方设计任务除必要的辅助协助外,应当是乙方本人完成。

  3、本合同一式两份,经双方签字后生效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

承揽合同15

  甲方: (委托方) ____________

  乙方: (承揽方) ____________

  经甲乙双方协议,就有关承揽加工事宜,拟结本合同,以兹双方信守。

  一、产品名称及加工数量。

  1、名称:XXX水泥焊接轨道板。

  2、数量:附加工图纸36份,按图纸数量要求加工。以上产品由甲方委托乙方才承揽加工。

  二、相关事宜:

  1、由甲方提供相应产品的原材料至乙方指定加工场所。

  2、乙方按产品图纸规定要求进行加工,其产品质量必须符合技术文件规定要求。

  3、甲方委派质检代表跟踪乙方加工过程及时解决质疑问题。

  4、乙方加工过程的切削余料由甲方回收。

  5、产品出厂的'运输费用由乙方承担,(甲方提供适当的运输车辆及司机,乙方承担油料耗费及搬运事宜)

  6、产品出厂前由甲方委派代表按图纸规定要求全面验收,其不合格损失由乙方承担。

  7、加工后的变形度由乙方按图纸要求校正。

  三、时间要求:自甲方提供原材料之后起,乙方在30天内全部按数完成该批产品加工合同,如甲已双方各自遇到不可抗拒的事件而影响到材料提供及加工阻力时,必须提前通知对方,协商解决。

  四、加工费用:该项目合同总体加工费用20万元,由甲方承担增值税务,甲乙双方不得中途变更。

  五、付款方式:乙方交付产品后,甲方一次性付款 ,剩余作为质量保证金至业主最终验收合格后,甲方在一个月内全部付清余额,如甲方违约,则按日向乙方支付2%的违约金。

  六、其他事宜:

  1、本合同在履行过程中发生争议时,由甲方协商解决,如双方达不成协议,可提交仲裁机构解决。

  2、在合同中的未尽事宜,双方可共同协商补充。

  3、本合同自双方签定之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方:______ 盖章:______签约人:______ 职务:______ 电话号码:______

  乙方: ______盖章:______签约人:______ 职务:______ 电话号码:______

  时间:________年____月____日

《承揽合同[推荐].doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【承揽合同】相关文章:

承揽合同供加工承揽用05-05

承揽的合同[经典]07-25

承揽合同12-29

承揽合同01-26

承揽合同08-15

承揽的合同06-12

承揽合同合同02-21

承揽类防盗门加工承揽合同09-09

设计承揽合同03-28

[精选]承揽加工合同07-05

承揽合同[推荐]

  在当今不断发展的世界,关于合同的利益纠纷越来越多,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编为大家整理的承揽合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

承揽合同[推荐]

承揽合同1

  甲方:中国____________公司

  地址:________________电话:___________电传:___________

  法定代表人:____________职务:________________

  乙方:________国________公司

  地址:________________电话:____________电传:__________

  法定代表人:____________职务:____________国籍:_________

  双方本着合作共赢的原则,就开展来件装配业务进行友好协商,达成以下合同。

  第一条装配项目

  乙方提供散件,用于组装____(产品)____套(或件)。甲方负责将这些散件装配成成品,并交付给乙方。

  第二条交付来件与加工成品的数量和时间

  乙方承诺,在________年________月至________年____月________日期间,每月按照约定数量向甲方提供产品,并负责运送至约定地点交付。在产品交付后的____个月内(或自____年____月____日至____年____月____日),乙方将负责分批运送装配好的成品至约定地点交付给甲方。

  第三条加工费

  乙方将根据甲方的要求进行装配加工,并按照每件(或套)收取____币____元的加工费用。

  第四条付款办法

  乙方将向甲方提供散件产品的运输服务,同时支付加工费用。加工费用将通过即期付款信用证的形式由乙方支付给甲方。

  第五条来厂专家和技术培训

  根据实际情况,乙方有责任向甲方派遣专业人员并为其提供必要的技术培训。双方将就来厂专家和培训人员的数量、到访时间、具体任务内容以及费用分摊等事宜进行进一步协商。

  第六条运费、保险费

  甲方和乙方约定如下:散件运输时,运费和保险费由乙方承担;成品运输时,运费和保险费由甲方承担。成品的运输保险费用按照散件成本、运费、保险费和加工费的总和的____%投保综合险和战争险(如陆上运输则投保陆上运输险)。在装配期间,火险保险由甲方负责投保。

  第七条质量检验

  (1)甲方在收到散件后,应按照乙方提供的技术要求进行严格验收。如发现散件的规格、质量不符合要求,或者数量不足,甲方应及时向乙方提出检验报告。乙方收到检验报告后,应负责退换或补足散件,确保符合技术要求。

  (2)乙方在收到甲方装配的成品后,应按双方约定的验收标准进行检查。如果发现质量问题是由于甲方装配不当造成的,乙方应向甲方提出检验报告,要求甲方进行返修或赔偿。

  第八条不可抗力

  由于不可抗力因素,如战争、严重自然灾害等,致使一方无法履行合同的.情况发生,双方应立即通知对方并协商延长合同履行期限。因上述情况而导致的损失,对方不得要求赔偿。

  第九条违约责任

  当合同任何一方未能履行其条款,导致对方遭受经济损失时,违约方应承担赔偿责任,并赔偿受损害方____元的金额。

  第十条仲裁

  本合同在执行过程中,如发生争议,双方应本着友好协商解决。如未能解决时,提请中国____仲裁机构进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决。仲裁费用由败拆一方负担。

  第十一条担保

  为了保证双方履行合同和及时按合同规定支付罚款或赔偿损失,双方应分别向对方提供各自银行所出具的保函。

  第十二条转让

  本合同规定的权利和义务,未经双方一致同意,任何一方不得转让给任何第三方。

  第十三条本合同一式两份,用____文签署,双方各持一份,具有同等效力。

  甲方:____________乙方:____________

  代表:____________代表:____________

  ____年____月____日____年____月____日

承揽合同2

  甲方:_______法人代表:_______

  乙方:_______法人代表:_______

  甲乙双方经友好协商,本着互利互惠的原则,依据《中华人民共和国民法典》以及相关国家法律、法规,就花池护栏工程制作安装达成如下协议:

  一、工程范围和工作内容

  1、工程名称:

  2、工程范围:

  3、根据甲方的护栏设计及安装要求,乙方负责材料的`储存、保管、安装、清理和验收等工作。

  二、合同工期

  本工程项目工期为_______日。自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

  三、工程价款及付款方式

  (一)工程价款

  以上工程造价共计:_______元大写:肆仟捌佰元整

  (二)结算方式

  工程完工验收合格后按实际决算付款(附工程决算书)。

  四、在施工期间,为了保障人员安全,乙方必须全面负责,并采取有效措施。同时,应合理存放和保管材料,防止学生进入施工区域造成安全事故。工程质量应符合标准并达到设计要求。保质期限为三年,若在此期限内出现质量问题,乙方应免费维修或更换设备。

  五、施工要求:

  六、此协议一式两份,甲方和乙方各持一份。对于未尽事宜,双方应协商解决。如果协商不成,双方可通过法律途径解决。

  甲方:_______(签章)乙方:_______(签章)

  负责人:_______负责人:_______

  代理人:_______

  日期:_______年_______月_______日

承揽合同3

  甲方:________________

  乙方:________________

  根据《中华人民共和国民法典》,为明确甲、乙双方各自的权利及义务关系,结合本产品具体情况,经双方协商一致,签定如下条款,共同遵守。

  第一条概况:________

  一、工程名称和地点

  1、工程名称:________户外落地式钢结构广告牌

  2、工程地点:____________市南川东路海星阳光房地产项目工地外围墙(原西宁XX厂)

  二、工程内容

  规格:________户外落地式钢结构广告牌一块,总高

  4、3米、长米具体施工要求以《附件1》为准。

  第二条承包方式和总价

  1、包工包料(不含灯具、含税金)。

  2、户外落地式钢结构广告牌总价为:________万________元(大写金额:________万仟________元整)。

  3、工程期限为15天。自________年____月____日起至________年____月____日止。

  第三条图纸:________

  1、本合同附户外落地式钢结构广告牌施工结构剖面图1张。

  第四条质保:________

  1、经甲、乙双方商定乙方为甲方施工建设的户外落地式钢结构广告牌(含主体钢结构前后面,不含广告画面)质保期为________年(自甲方验收合格之日算起),质保期内甲方的户外落地式钢结构广告牌因乙方设计要求、施工技术、材料、加工工艺等出现质量问题均由乙方全部负责修复(更换),费用由乙方承担。质保期内甲方的户外落地式钢结构广告牌因人为破坏等原因造成此广告牌出现的损坏,乙方不承担任何责任。

  第五条结算:________

  1、合同签定当日甲方支付给乙方人民币________元(大写:________壹万陆仟________元整________元整)乙方开始施工;

  2、乙方施工完成后,甲方向乙方支付剩余工程款人民币________元(大写:________ ________元整)。

  第六条甲方责任:________

  1、甲方委派魏X为本工程驻工地代表,对工程进度,工程质量进行监督。办理工程验收手续,解决应由甲方解决的问题以及其它事宜。

  2、甲方负责户外落地式钢结构广告牌施工前期审批手续,乙方在施工期间如遇路政、交警部门、园林处以及其它行政部门干涉时,甲方应负责协调。

  3、若遇甲方原因及

  第三方原因延误的'工期因顺延。

  第七条乙方责任:________

  1、乙方委派为本工程驻工地代表,负责施工现场日常事务工作。

  2、乙方负责施工现场的安全工作并对因乙方原因在施工中出现的损失及人员伤亡事故负全部责任。乙方负责制作地基挖掘地基时,因注意地下管网线,如有损坏乙方负责修复(甲方有义务提前以书面形式告知乙方)。

  3、在施工中严格执行国家相关施工规范并及时解决施工中出现的问题,按期完工。

  4、在质保期内,属乙方责任造成工程质量问题由乙方负责无偿修理。

  5、乙方按合同进度施工,自行解决建造户外落地式钢结构广告牌所需的各种施工设施、工具、钢结构主体及零部件的运输等问题,甲方无偿向乙方提供施工所需的水、电,负责材料的管理和施工现场的整洁卫生。

  第八条违约责任

  1、在本合同履行过程中,任何一方违反本合同约定条款时,违约方按合同总额的10%支付守约方违约金,并承担因违约给守约方造成的全部经济损失及相关法律责任(如发生诉讼等维权行为时,违约方必须承担全部诉讼费及律师代理费)。

  第九条免责条款:________

  1、如遇不可抗力致使户外落地式钢结构广告牌损毁双方免责。(指地震等自然灾害及人类不可抗力)。

  第十条合同变更:________

  本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。一方变更驻工地代表或工程内容的,应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,应承担相应的责任。

  第十一条合同解除:________

  双方确定出现下列情形使合同的履行成为不必要或不可能的,可以解除本合同。

  1、发生不可抗力的;

  2、双方同意不执行本合同的。

  第十二条争议解决:________

  双方因履行本合同而发生争议,由双方协商解决,协商不能解决时,任何一方可向双方所在地人民法院提起诉讼解决纠纷。

  第十四条附则:________

  1、合同未尽事宜,由双方协商解决。

  2、本合同一式贰份共叁页,具有同等法律效力,甲方贰份,乙方贰份。

  3、本合同自双方盖章之日起生效,至工程质保期结束后失效。

  甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________

  委托代理人:________委托代理人:________

  联系方式:________联系方式:________

  签订____日期:________签订____日期

承揽合同4

  甲方:

  营业执照号:________________地址:________________

  法定代表人:________________电话:________________

  身份证号:_______________________

  乙方:

  营业执照号:________________地址:________________

  法定代表人:________________电话:________________

  身份证号:_______________________

  经甲、乙双方友好协商,就乙方承接甲方的装饰工程业务达成如下协议:

  一、协议执行期限:

  本协议又甲乙双方自行商谈,执行期限为______年___月___日至_____年___月___日

  二、甲方权利:

  1、甲方有权监督装饰工程的现场管理及文明施工。

  2、甲方有权对乙方施工质量进行抽检与检验。

  3、甲方有权对乙方施工材料进行封样及审核。

  4、甲方有权对乙方的不规范行为提出相应的整改意见。

  三、甲方责任:

  1、甲方负责向乙方提供装饰工程项目。

  2、开工前甲方负责向乙方提供经装饰工程项目单位简章确认后的施工图纸、工程报价及施工工艺说明。

  3、甲方负责按照本协议中规定的付款方式及时给乙方拨付工程款项。

  四、乙方权利:

  1、乙方有权要求甲方与施工队进行沟通,确保工程的顺利进行。

  2、乙方有权要求甲方按照协议及时拨付工程款,确保工程的顺利进行。

  五、乙方责任:

  1、乙方所派出人员须遵守合理的规章制度。

  2、乙方所派出人员应能胜任施工中各个环节的`工作任务。

  3、乙方所对派出人员进行甲方企业文化的学习与教育。

  4、乙方应遵守甲方现场施工管理中提出的各项合理要求。

  六、工程变更:

  在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应当协商一致。由同双方商定进行工程变更,并签署书面协议以调整相关工程费用和工期。该变更协议将成为后续竣工结算和工期顺延的依据。

  七、工期延误:

  1、对以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认,工期应当顺延:

  工程量变化或设计变更;根据现场实际施工情况或经业主单位或甲方同意工期顺延及其它情况的;不可抗力;

  2、对以下原因造成竣工的日期延误,工期应当顺延:

  甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的;

  甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的;

  甲方责任造成工期延误的其他情况。

  3、因乙方责任不能按期完工的,工期不顺延;

  八、质量标准

  工程施工质量按甲方与业主签署的相关协议及甲乙双方施工前认可的相关标准执行。

  九、工程验收

  在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:材料验收;

  隐蔽工程验收;竣工验收。

  十、工程支付款:

  合同签定后,发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%预付款,即_________元;泥工完工后,发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%进度款,即___________元;逢单项工程完工验收后,发包人按约定直接向承包人支付増加项目后的追加款,油漆工程完工后发包人按约定直接向承包人支付工程款15%余额款,即_________元。全部工程完工后三天内支付余款5%,即_________元

  签定合同后首付工程款的20%,即________元;以后按每期工程完工验

  收到订单后三天内需完成签名并付款,款项将按照第10、1条的规定进行分期支付。在水电改造定位完工验收后将支付第二次款的20%,即_______元;泥工程完工后将支付第三次款的20%,即_______元;木工程完工后将支付第四次款的20%,即________元;油漆工程完工后将支付第五次款的15%,即_______元。最后在全部工程完工后三天内支付余款的5%。如有变更追加款,则需在验收签名时一并支付,即每次支付工程款的5%-20%以及变更项目的差额。

  其他支付方式:

  1、工程完成后,承包方应当提出工程结算申请,并向发包方提交相关资料。发包方在收到资料后,如果三天内没有异议,则视为同意。双方应当填写工程验收单并签字确认。

  2、发包人应在签字后三天内向承包人结清每期工程进度款。

  3、工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。

  十一、违约责任:

  1、若任何一方未能履行合同约定或违反了国家法律、法规和政策规定,导致另一方受到罚款或经济损失,责任方应承担全部责任,并对造成的损失进行赔偿。

  2、如果未经验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成的损失,应由发包人承担责任。

  3、当一方因自身原因无法继续履行合同时,有义务及时通知对方,并办理合同终止手续。同时,责任方应该承担相应的经济损失赔偿责任。

  4、发包人未按期支付每次工程进度款的,每延误一天向对方支付违约金发包价2元,十五天后乙方可中止合约。由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金发包价2元。

  十二、附则:

  1、本合同经双方签字后生效,合同履行完毕后终止。

  2、本合同签订后工程不得转包。

  3、本合同一式________份,双方各执________份。

  甲方:乙方:

  ______年___月___日______年___月___日

承揽合同5

  定作方(甲方):

  承揽方(乙方):

  甲方委托乙方加工下列产品,经双方协商,特订立本合同:签订时间:20__年4月_日

  第三条、交(提)货地点、时间:签订合同后,20天内钢架进场,总工期50天。

  第四条、提货方式:由乙方负责。

  第五条、加工成品的检验期限、地点、方法:甲方在乙方公司内提货时检验加工成品的质量、规格、数量等,如有异议应于提货后两天内以书面方式通知乙方,内在质量异议应在1个月内以书面方式提出,否则视为没有异议。

  第六条、付款方式及期限:甲方应于本合同生效后,一天后向乙方预付预付款计:30万元,主钢架到场后3天内支付70万,主钢架和檩条全部安装完毕后3天内支付60万,彩板安装完毕后5天内支付余款,(余款安实际发生量结算计算)。否则甲方承担违约责任。合同标地物所有权自甲方货款全额交付时起转移给甲方,若甲方未履行完支付价款义务时,合同标地物的所有权归乙方所有。预付款冲抵最后一笔货款。

  第七条、违约责任:

  1、乙方逾期提供加工成品,应赔偿给甲方造成的直接经济损失,甲方逾期提货或不按合同约定按时付款,应承担相应货款每日1%的违约金。

  2、逾期拾日视为拒提(退货),应承担拒提部分相应货物价款30%的违约金。逾期提货时,市场原材料若发生价格涨价,甲方当按涨价后价格执行。

  3、双方有其他违约行为,给对方造成损失的`,应承担赔偿责任。

  4、如遇下雪、下雨、风沙、停电、战争、运输中断,交通管制及原材料在新疆市场上无法采购到等不可抗拒因素时交货期限顺延。

  5、甲乙双方在正式开始履行合同义务时,如果原材料价格发生变化,甲乙双方按原材料涨价或降价的比例对合同单价协商解决。

  第八条、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章生效。甲方按合同约定交付预付款后,乙方开始履行合同义务。

  第九条、双方发生纠纷可协商解决。

  单位名称(章)

  单位名称(章)

  单位地址:

  单位地址:

  法定代表人:

  法定代表人:

  委托代理人:

  委托代理人:

  ______年______月_____日

承揽合同6

  甲方:_______________

  乙方:_______________

  现位于_______________路_______________号一栋私人住宅占地面积约_______________,投影面积约_______________的建筑工程由乙方承建施工,在建筑期间,为保障双方利益,加强落实双方责任,使本工程能按时保质保量完成,经双方协议一致共同签订如下协议:

  一、该项工程甲方以包工不包料形式给乙方承建,按建筑投影面积计算(窗台如墙不能计算),造价_______________每平方米人民币(大写):

  二、建筑工期为即_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

  三、双方必须按照设计方案进行严格施工,未经对方同意不得私自更改或调整设计方案。如在施工过程中出现了需要对已完成的工程进行大范围更改或增加部分工程的情况,对方应无条件接受并协商合理的工程费用(注:提前通知对方)。

  四、如果在施工过程中甲方需要对未建部分的建筑或者已经完成的小部分工程进行修改,那么乙方必须进行相应的更改工作,但是不会对工价进行任何形式的补偿。

  五、乙方负责在建筑过程中提供所有必需的'施工工具及机械设备,包括但不限于铁钉、铁线、帆布、排栅、模板、提升架、搅拌机等。所有施工工具和机械设备应提前到达施工场地,并确保在施工过程中能够正常运转。如果机械设备在施工过程中损坏,则应及时更换,以确保工程进度不受影响。同时,模板和柱板应使用至少80%以上的新材料,楼面模板不得少于两层。

  六、在施工过程中,乙方要购买员工建筑_____,费用由乙方负责。

  七、在施工过程,乙方要做好一切安全措施(例如:安全网,施工安全等),如发生任何工伤(亡)等事故,劳资纠纷及带来的经济责任全部由乙方负责,与甲方无关;乙方的工人并要遵守国家的所有法律法规。

  八、在施工过程中,甲方在建筑材料必须及时进场,保证不耽误乙方施工,材料进场后乙方负责看管,发现工地工人自盗乙方必须赔偿。

  九、本楼房绝大部份采用商品混凝土,在倒楼面时采用泵车(费用由甲方负责),如遇倒柱或其他小型混凝土件时,由乙方用人手搅拌或用斗车将商品混凝土运输施工(在小型施工方面使用的混凝土采用人手搅拌或购买商品混凝土由甲方决定)。

  十、乙方在施工期间负责所有水电费用,并承担清理建筑余泥和垃圾的责任(包括基础余泥),所需费用由乙方自行承担。

  十一、施工要求如下:

  1、在基础施工时,必须按照甲方的要求做2个化粪池,乙方不得有异议和负责基础回填余泥和石粉。

  2、房屋一,二层业主自己使用的,具体装修要求乙方按甲方施工。

  3、甲方有权决定房屋外墙装修所选用的外墙材料,乙方应无异议;乙方需负责将所有房间、客厅内墙以及各层楼梯、走廊、卫生间、阳台和厨房内墙瓷砖铺设至顶部;卫生间、阳台和厨房的顶部必须使用马赛克或外墙砖进行铺设;同时,卫生间、阳台、厨房、厨房灶台、厕盆、窗台、窗户等所有附属设施都必须按照甲方要求施工,包括倒水泥。

  4、房屋所有地板乙方要采用湿浆铺设施工(包括:厨房,厕所,阳台,厅,房等);楼顶台面全部要用湿浆铺设地板砖或做其他隔热。

  5、乙方负责安装该房屋的排水管,粪管(包括砖孔),费用乙方负责。

  6、在工程骏工后,乙方负责房屋做好四周的排水沟,地面(按甲方要求),并清洗因在建筑时损坏或沾污四邻外墙,楼面,路面等工程。

  十二、工程付款方式:

  1、完成基础工程支付大写(小写:¥)

  2、完成每层楼面工程支付大写(小写:¥)

  3、完成每层砌砖工程支付大写(小写:¥)

  4、内外墙装修按进度付工程款,但总借支款累计不能超过总工程款的70%。

  5、工程款剩余部分为30%,待全部工程完成并通过甲方验收后,乙方将一次性结算全部款项。同时,乙方同意将剩下的一部分款项作为房屋质量保证金,保修期为几个月(从结算之日开始计算)。如果在保修期内出现任何建筑质量问题,甲方可以通知乙方进行维修。乙方必须在2天内到场进行维修,如果乙方未能及时到场进行维修,则甲方有权聘请他人进行维修,并将费用从保证金中扣除。如在保修期结束后没有出现任何问题,甲方将退还保证金给乙方。

  十三、乙方在施工期间,出现人手不足或拖工现象和质量问题的,甲方有权单方面终止合同,在终止合同所造成的经济损失由乙方负责

  十四、此合同双方共同遵守执行,未尽事宜本着双方利益协商解决。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份为凭,签字后生效。

  甲方签名:_______________(按指模)身份证号:_______________

  _____年_____月_____日

  乙方签名:_______________(按指模)身份证号:_______________

  _____年_____月_____日

承揽合同7

  定做方:_____________

  地址:_________

  电话:_________

  法定代表人:_________

  承揽方:_____________

  地址:_________

  电话:____________

  法定代表人:_________

  甲方委托乙方进行加工___________________________,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

  一、合同组成及内容

  1、本合同规定,定做方委托承揽方进行加工后,将所有加工制成品交付给定做方,此举涉及定做方的所有相关法律事务。

  2、原物料、包材、加工制成品之具体品种数量、交期、交货地、加工费金额、支付日期、支付方法,按经承揽方确认之定做方采购单、发票或其它书面约定所列,并作为本合同附件;本合同未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书,亦视为合同附件。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,合同附件及其组成部份与本合同具有同等效力。

  二、加工成品

  1、定做方和承揽方一致同意,只能向承揽方委托加工承揽方目前和将来的可批量生产的产品,可批量生产之外的产品,双方另行协商。

  三、加工成品质量要求

  1、根据双方约定的样品质量标准,定做方有权拒收任何不符合标准的产品。经过检验,只有符合或高于样品质量标准的产品才会被接受。

  2、承揽方应当为每件产品提供产品合格证。如果国家或行业标准有其他规定,应以相应标准为准,承揽方应提供完整的成品和相关资料文件。

  四、订单确认

  1、订购方应以书面形式将订购信息发送给承包方,可以通过传真或快递的方式进行发送。

  2、承揽方收到定做方订单在_____工作日内确认交货期及交货数量。在正常情况下_____天内交货。大宗订单,指单品订购数量_____套以上,特殊产品,指非承揽方正常产品(正常产品指定做方对承揽方原有产品没有改动的情况下)及新产品,双方另行协商交货期。

  3、定制方需指定订购负责人,订单必须由该负责人亲笔签字或盖章确认,方可生效,否则承接方将不接受该订单。

  4、特此确认,定制方传真给承揽方的订单一经确认后,即与本合同具有同等的法律效力。

  五、订单付款方式、交货时间、包装要求

  1、双方确认产品订单后,定做方须在订单确认日起____天内支付总额的____%作为预付款给承揽方,剩余款项在定做方验收货物后____天内支付给承揽方。

  2、产品包装要求:采用承揽方的中性包装,并加印定做方的公司名称、产品名称、型号、联系方式等,具体的包装,以具体的订单要求为准。

  六、原材料的提供办法及规格、数量、质量

  1、(用定做方原材料完成工作的,应当明确规定原材料的消耗定额)。定做方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料,承揽方对定做方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知定做方调换或补齐。承揽方对定做方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。

  2、承揽方在完成工作时,应当按照合同约定选择合适的原材料,并接受定做方的检验。如果承揽方故意隐瞒原材料的质量问题,或者使用不符合合同规定的原材料导致定做品质受损,定做方有权要求承揽方重新制作、修理、减少价款或退货。

  七、技术资料、图纸提供办法

  1、在承揽方在履行定做方的要求时,如发现提供的图纸或技术要求存在不合理之处,应及时告知定做方;定做方应在规定时间内给予答复,并提出修改意见。若承揽方在规定时间内未获得答复,有权暂停工作,并及时通知定做方,因此所造成的损失需由定做方承担。

  2、定做方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

  3、双方合作,承揽方需提供图纸和技术资料进行生产。如图纸和技术资料有变更,承揽方应及时告知定做方,经定做方认可后方可按订单要求进行生产。

  八、价款

  按照具体的.订货单进行价款结算。

  九、验收标准和方法

  1、根据合同约定的质量标准,需要按照图纸和样品进行验收。

  2、承揽方需提供每款新产品的检测报告,以及国家和行业强制要求的报告。

  3、双方约定的样品作为验收标准,定做方每批产品到货后进行检验。若产品不符合样品标准,定做方将及时通知承揽方,要求在约定时间内退换符合样品标准的产品。

  4、定做方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定做方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定做物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除定做方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换。

  5、当双方对定制物品的质量产生争议时,可以委托法定质量监督检验机构进行检验,并由其提供检验证明。

  十、交货的时间和地点

  1、定制物品的交付期限应当按照合同约定履行。如果任何一方希望提前或延迟交付定制物品,必须事先与对方达成协议,并严格按照协议执行。

  2、交付定制物品的日期计算方式如下:承揽方自行配送定制物品时,以定制方收到物品并在物品上盖章的日期为准;委托运输公司配送时,以运输公司签发的发货日期为准;自行提取物品时,以承揽方通知的提取日期为准,但提取通知中必须包含足够的提前时间给定制方。双方有其他约定的,按照约定的方式计算。

  十一、包装、运输及费用

  1、发货方应确保其供料或加工制成品包装牢固,并保障运输过程安全。

  2、发货方应根据收货方确定的运输路线、运输方式和送货地点,委托承运单位进行发运。在装载货物时,应尽量充分利用运输工具的容量或承载能力,以降低运输成本。

  3、承揽方对定做方供料及定做方对承揽方运送加工制成品之运输及保险费,由承揽方负担。

  十二、加工贸易手册、原物料进口及成品出口报关(若有)

  加工贸易手册由定做方按海关法及相关法律规定填报,但因承揽方向定做方提供资料性文件与实际进口料件不符(包括但不限于重量、品名规格、数量、原产地等),导致定做方在料件进口报关或加工制成品出口报关时产生一切支出费用损失,由承揽方全数承担。

  十三、保密条款

  1、承揽方不得将定做方的产品或印有定做方商标或标识的产品展示给除定做方以外的任何第三方。

  2、承揽方未经定做方书面同意,不得将定做方产品或印有定做方商标或标识的产品印刷于承揽方自身或与承揽方有关的样本、介绍、图册等宣传品上。

  3、未经定做方事先书面同意,承揽方不得将定做方产品或印有定做方商标或标识的产品在展销会、展览会上展览或展示。

  4、定制方不得将承接方所提供的产品价格透露给任何第三方。

  5、双方同意对所有定制方口头或书面披露给承揽方的保密信息严格保密,包括但不限于数据、图纸、材料、规格、手册、文件、样品、模具、产品、价格和其他信息。即使定制方对承揽方有责任,也不得使任何第三方直接或间接地轻易获取上述信息。

  6、双方同意根据国家法律法规的要求,采取必要的技术措施保护存储在计算机中的数据,防止未经授权的第三方轻易获取这些数据。

  7、双方同意,在本协议项下,定制方提供的所有文件,包括但不限于工业秘密和技术秘密,均受到保密义务的约束。

  8、承揽方同意在收到定做方的要求后立即返还所有样品和文件。即使在此期间双方有业务往来,承揽方也无权保留任何样品或文件。如果根据承揽方的文件进行浇铸、再制造或抽选样品或其复制品,承揽方同意将这些物品连同原始文件一起归还给定做方。

  9、以上所有资料(包括但不限于数据、图表、样品、规格、手册、文件、模具、产品和其他信息)均属定做方所有,未经定做方许可,承揽方不得擅自使用或提供给第三方使用,也不得用于为第三方加工产品。

  10、请务必小心处理专门为生产而寄送的样品,并确保不让任何第三方轻易获取。仅在执行订单所需时才能使用照片、扫描或其他光学记录。严禁将这些物品转交给任何第三方。在订单完成后,应立即将样品返还给定制方。

  11、承揽方和其合法继承者,如果有同意在样品和文件或以摘录或零件的方式交付给他或他们时,不将此用于给任何第三方或其本身的市场生产制造。

  12、在生产订单的过程中,定做方和承揽方共同研发的成果及其中涵盖的技术秘密应属于定做方的专有财产。未经定做方许可,承揽方不得擅自使用这些成果和技术秘密。

  13、当事人同意书面声明,将上述合同条款约束于订单生产相关的所有事宜,并确保所有员工遵守这些条款。

  14、定制方有权在任何时间检查承揽方的保密措施。

  十四、违约责任

  1、未按合同规定的质量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,应当按照实际质量与约定质量的差异确定价格,可以适当减少酬金或价款;如定做方不同意接受,则承揽方应当承担修整或更换责任,并承担逾期交付的违约责任;若修整或更换后仍不符合合同规定,则定做方有权拒绝接收,由承揽方承担相应赔偿责任。

  2、如果承包方交付的定制物品或完成的工作数量少于合同规定,定制方仍然需要的部分应当按照合同数量补足,逾期交付的部分则应按照延迟交付的处理方式处理。如果定制方不再需要少交或延迟交付的部分,承包方应当赔偿定制方因此而产生的损失。

  3、如果定制物品未按合同规定的包装要求进行包装,需要进行返工或重新包装,这些费用由承包方承担。如果定制方不要求返工或重新包装,而要求赔偿损失,承包方应支付定制方不合格包装物低于合格包装物价值的部分。如果包装不符合合同规定导致定制物品损坏或丢失,由承包方承担赔偿责任。

  4、逾期交付定制物品(包括返修、更换、补交等)的,应向定制方支付违约金____元;(合同未明确规定的,应参照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交付部分的价款总额计算,向定制方支付违约金)若按酬金计算,每逾期一天,应支付逾期交付部分酬金总额的千分之一作为违约金。

  5、未经定做方同意,提前交付定做物,定做方有权拒收。

  6、如果无法交付定制物品或无法完成工作,应支付无法交付定制物品或无法完成工作部分价款总值的15%至25%的违约金,或者酬金总额的30%至50%。

  7、异地交付的定做物不符合合同规定,暂由定做方代保管时,应当偿付定做方实际支付的保管、保养费。

  8、对于代运或送货的定制物品,如果出现错发到达地点或接收单位的情况,除了按照合同规定负责将物品运送到指定地点或接收单位外,还需要承担额外的运输费用以及延迟交付定制物品所造成的责任。

  9、由于疏忽大意导致定做方提供的原材料、设备、包装物及其他物品损坏或丢失的情况发生,造成定做方损失的,需承担相应赔偿责任。

  10、未按合同规定的方式和时间对定做方提供的原材料进行检验,或者在检验过程中发现原材料不符合要求却未按合同规定的时间通知定做方更换或补充的情况下,由承揽方承担工作质量和数量方面的责任。

  11、擅自调换定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有权拒收,承揽方应赔偿定做方因此造成的损失。如定做方要求重作或重新修理,应当按定做方要求办理,并承担逾期交付的责任。

  12、承揽方违反上述保密义务的,应当赔偿定做方的所有损失,并加付合同标的额的20%的违约金。

  十五、不可抗力

  在合同规定的履行期限内,若因不可抗力导致本合同无法履行,相关方可免责。

  十六、合同解除

  1、双方同意,本合同签订后不得私自更改或解除。若因不可抗力导致无法履行合同,经双方协商一致后可进行变更或解除。提出方应在不可抗力事件发生后的二十四小时内通知对方,并按照协商达成的方案进行合同变更或解除手续。

  2、若承揽方未能在约定交货期内交付货物,定做方有权解除合同,并要求承揽方退还所有已支付的款项。若承揽方在解除合同后_____日内仍未退款,则需按照约定每日向定做方支付迟延付款违约金。

  十七、纠纷的处理

  双方如发生本合同纠纷,应首先通过友好协商解决;协商不成的,应提交_____________方所在地的人民法院诉讼解决。

  本合同自______年____月____日起生效,至双方履行完毕止,合同履行完毕即失效。在合同有效期内,除非经双方协商一致,否则不得擅自变更或解除合同。如有未尽事宜,应由双方共同商定补充规定,补充规定应与本合同具有同等法律效力。

  本合同正本一式二份,定做方和承揽方各执一份;合同副本一式____份,交____________(如经鉴证或公证,则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份。

  定做方:_____________

  公章:_________

  法定代表人:_________

  开户银行:_________

  帐号:_________

  法定地址:_________

  电话:_________

  ________年_____月_____日

  承揽方:_____________

  公章:_________

  法定代表人:_________

  开户银行:_________

  帐号:_________

  法定地址:_________

  电话:_________

  ________年_____月_____日

承揽合同8

  甲方(房主):

  乙方(施工方):

  身份证号:

  地址:

  联系方式:

  一、工作内容

  房屋基础及墙身砌筑、混凝土浇筑、封顶等各项工作内容,并满足规范和甲方要求。

  二、工程价款与支付方式

  1、工程价款:

  2、该房屋建筑工程为包工承包方式。

  3、工程结算以乙方施工进度进行计算,第一层完工后支付%,第二层完工后支付%,工程竣工以后支付%,%作为质量保证金。质量缺陷责_____为两年。

  三、甲乙双方义务与权利

  1、甲方定期查看乙方的进度及修建情况,但不对乙方的施工进行指导,甲方只验收乙方的修建成果。

  3、工程质量:乙方根据甲方提供的图纸,严格按规范进行施工,如果因乙方在施工中违反规范、规程而留下质量隐患造成工程质量达不到甲方的'要求,甲方有权利制止继续施工,并责令其返工,直到符合要求为止。

  4、乙方负责所完成工程的施工及质量缺陷责_____的维修保养工作。如在质量缺陷责_____内,乙方不进行缺陷修复,甲方扣除质量保证金,两年缺陷期满无质量问题,将退还乙方%的保证金。

  5、工程安全:相关法律规定修建农村二层以下的自建房屋不需要施工资质,但是乙方依然要重视安全问题。乙方负责对乙方的工人进行安全教育及培训,自行负责施工人员的安全,发生任何意外事故,均由乙方自行负责。

  6、工程进度:乙方根据甲方的进度要求,组织相应的人力、物力确保工程进度。

  7、治安管理:乙方施工人员不得违反治安管理条例,不得打架斗殴,发生纠纷和矛盾积极与甲方联系,通过正当方式解决。

  8、乙方应按时结清工人工资,避免纠纷影响房屋修建进度,凡是与乙方相关的债权与债务均归乙方承担。

  四、其它

  1、本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,

  2、本合同经双方签字并盖手印后生效,在工程竣工验收及质量缺陷责_____工作完成,乙方对内、外债务结清完毕后自行失效。

  3、合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  ______年______月____日       ______年______月____日

承揽合同9

  承揽方:___________

  地址:___________

  电话:___________

  开户银行:___________

  帐号:___________

  法定代表人:___________

  定作方:___________

  地址:___________

  电话:___________

  开户银行:___________

  帐号:___________

  法定代表人:___________

  定作方委托承揽方加工_________,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

  第一条加工成品:

  品名:___________

  规格:___________

  单位:___________

  数量:___________

  备注:___________

  第二条加工成品质量要求:___________。

  第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量:

  1、用承揽方原料完成工作的,承揽方必须依照合同规定选用原材料,并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时,定作方有权要求重作,修理,减少价款或退货。

  2、用定作方原材料完成工作的,合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。

  3、原材料等物品交(提)日期计算,参照第七条规定执行。

  第四条技术资料,图纸提供办法:

  1、承揽方在依照定作方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知定作方。定作方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并及时通知定作方,因此造成的损失,由定作方赔偿。

  2、承揽方对于承揽的工作,如果定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。

  3、定作方应当按规定日期提供技术资料,图纸等。

  第五条价款或酬金:

  价款或酬金,按照国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定。

  第六条验收标准和方法:

  1、按照合同规定的质量要求,图纸和样品作为验收标准。

  2、定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换。

  3、当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

  第七条交(提)货的时间和地点:

  1、交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。

  2、交(提)定作物日期的计算:承揽方自备运输工具送交定作物的,以定作方接收的戳记日期为准。委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准。自提定作物的,以承揽方通知的提取日期为准,但承揽方在发出提取定作物的通知中,必须留给定作方以必要的途中时间。双方另有约定的,按约定的方法计算。

  第八条包装要求及费用负担:___________。

  第九条运输办法及费用负担:___________。

  第十条结算方式及期限:

  第十一条其他:

  1、根据国家有关规定,定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的,无权请求返还定金。承揽方不履行合同的,应当双倍返还定金。

  2、根据国家有关规定,经当事人双方约定,定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的,除承担违约责任外,必须如数返还预付款。定作方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金。有余款的可以请求返还。

  第十二条承揽方的违约责任:

  1、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,应当按质论价。不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任。经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,定作方有权拒收,由此造成的损失由承揽方赔偿。

  2、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,定作方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理。少交部分定作方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由承揽方赔偿。

  3、未按合同规定包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损,灭失的,由承揽方赔偿损失。

  4、逾期交付定作物,应当向定作方偿付违约金_________元。(合同中无具体规定的,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交付部分的价款总额计算,向定作方偿付违约金)以酬金计算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。未经定作方同意,提前交付定作物,定作方有权拒收。

  5、不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_________%(10%——30%幅度)或酬金总额的_________%(20%——60%幅度)违约金。

  6、异地交付的定作物不符合合同规定,暂由定作方代保管时,应当偿付定作方实际支付的保管,保养费。

  7、实行代运或送货的定作物,错发到达地点或接收单位(人),除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外,并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

  8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作方因此造成的损失。

  9、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换,补齐的,由承揽方对工作质量,数量承担责任。

  10、擅自调换定作方提供的'原材料或修理物的零部件,定作方有权拒收,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理,应当按定作方要求办理,并承担逾期交付的责任。

  第十三条定作方的违约责任:

  1、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿承揽方因此造成的损失。

  2、中途废止合同,属承揽方提供原材料的,偿付承揽方的未履行部分价款总值的_________%(10%——30%幅度)的违约金。不属承揽方提供原材料的,偿付承揽方以未履行部分酬金总额的_________%(20%———60%的幅度)违约金。

  3、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作,承揽方有权解除合同,定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失。承揽方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以顺延外,定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

  4、超过合同规定期限领取定作物的,除按本条第五款规定偿付违约金外,还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的,承揽方有权将定作物变卖,所得价款在扣除报酬、保管、保养费后,退还给定作方。变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时,定作方还应补偿不足部分。如定作物不能变卖,应当赔偿承揽方的损失。

  5、超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金。以酬金计算的,每逾期一天,按酬金总额的千分之一偿付违约金。

  6、无故拒绝接收定作物,应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

  7、变更交付定作物地点或接收单位(人),承担因此而多支出的费用。

  第十四条不可抗力

  在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,承揽方在取得合法证明后,可免予承担违约责任,但应当采取积极措施,尽量减少损失,如在合同规定的履行期限以外发生的,不得免除责任。在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的,定作方应当承担责任,并赔偿承揽方由此造成的损失。

  第十五条纠纷的处理:

  加工承揽合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决。协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解,仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

  第十六条本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完毕即失效。本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承揽方各执一份。合同副本一式__________份,交_________(如经签证或公证,则应送签证机关或公证机关)各留存一份。

  定作方(盖章):___________

  代表人(签字):___________

  _________年____月____日

  承揽方(盖章):___________

  代表人(签字):___________

  _________年____月____日

承揽合同10

  原告:_________________张__________,男,19__________年__________月__________日生,__________省__________市__________镇__________村__________街__________号,系__________市__________汽车车身修理店业主。

  被告:_________________市__________贸易有限公司法定代表人:_________________王__________

  住所地:_________________市__________镇__________路请求事项:_________________

  1依法判决被告向原先支付车厢款计人民币64171元。

  2依法判决被告从___年___月___日至还清之日止按照年利率7.47%的标准向原告支付逾期付款滞纳金(暂计至___年___月___日)计人民币9587.15元;

  3本案所有诉讼费用由被告承担。事实和理由:_________________

  原告与被告经常有业务往来。被告多次向原告订做汽车车厢,原告按照被告的要求多次向被告提供汽车车厢,约定付款时间为次月月底。被告开始就没有依约付款。经原告多次催收,被告仅以原告朋友购车款相抵。___年___月___日,原告与被告再次以原告朋友购车款相抵之后,被告尚欠原告车厢款计人民币64171元。后来,原告多次继续向被告催收,被告均无故推诿不支付至今。综上所述,原告认为,原告与被告是合法有效的.加工承揽合同关系。原告已经如约交付被告定做的车厢给被告,被告理应及时依约付款。但是,被告却无理拒不支付至今。被告的行为显然严重损害了原告的合法权益。为了维护原告的合法权益。根据我国有关法律的相关规定,特向法院提起诉讼,请求法院依法判决。

此致

  __________市人民法院

  具状人:_________________

  _____年____月____日

承揽合同11

  甲方:(以下简称甲方)____________

  乙方:(以下简称乙方)____________

  甲、甲乙双方经过友好协商,本着平等互利的原则达成以下装修承揽合同约定,遵循《合同法》及相关法律法规的规定,共同遵守以下条款:

  一、工程概况

  1、甲方委托乙方对德惠超市马边店进行涂料、油漆的房屋装修工作,乙方承诺根据其独有的技术和经验完成本合同约定的工作内容。

  2、分项工程单价:

  (1)仿瓷:5.00元每平方米(含材料及人工)。

  (2)乳胶漆:9.00元每平方米(含基层腻子及人工)。

  (3)墙纸粘贴:6.00元每平方米。

  (4)清水漆:15.00每平方米喷漆、门及其他道具的线条的费用为30元。

  (5)着漆费用的计算方式为根据实际涂漆面积来确定,造型顶的费用则是根据水平投影面积进行计算,不考虑展开面积,也不以板材计算为准。

  3、工程量:按工程验收的实际工程量计算

  4、工期:自合同签订之日起计算,工期为18天。

  二、付款方式:

  1、甲方同意在乙方进场后的第7天支付工程款的60%作为工程前期借支款。

  2、工程竣工验收合格后,甲方应当支付乙方合同总价款的95%,剩余的5%作为工程质量保证金,质保期为6个月。

  三、甲方责任

  1、完成工程开工前的手续办理,包括提供工程地质资料和工程施工图。

  2、甲方承诺提供工程所需的所有原材料,并保证其质量。

  3、甲方需提供工程所需资源,包括施工用水、电力和库房等必备条件,确保施工场地内运输道路畅通,清除现场内的障碍物。

  4、在乙方保证按合同约定完成质量和工期任务的前提下,甲方应按时付款给乙方,不得无故拖欠。

  5、甲方有权对乙方的施工现场进行监督,一旦发现乙方违反安全、质量、文明施工等规定的行为,可以对乙方进行警告、罚款等处罚。

  6、甲方项目部根据工程总进度的需要,制定施工计划并安排工作任务,乙方应当按照计划要求进行施工,并接受甲方的管理。

  四、乙方责任

  1、根据甲方提供的技术要求进行施工,接受甲方相关人员的监督和技术指导。严格遵守国家建筑安装工程质量评定标准和施工验收规范,严格按照施工图或设计变更进行施工,不得私自更改图纸。保证工程质量,按时保质保量完成任务。如发生工程质量问题,乙方将承担相应责任。

  2、乙方应当以自己的设备(设备需自备)、技术和劳动力完成本工程的全部工作,不得转包,乙方可根据工程需要聘请他人帮助完成,乙方聘请的工人与乙方属于雇佣关系,乙方及聘请人员在工作过程中发生的一切财产或人身损害均由乙方自行负责;

  3、乙方必须确保材料的有效利用,严禁浪费和破坏,不得擅自更换甲方提供的原材料。

  4、乙方必须遵守甲方制定的施工安全规定,确保施工过程中文明有序、安全可靠。

  五、质量要求

  1、严格按照甲方要求施工。

  2、仿瓷墙面必须平整光洁(即压光)。

  3、需要进行乳胶漆涂抹的`表面必须平整,涂漆均匀,触感舒适。

  4、造型石膏板顶及隔断必须贴填缝带。

  5、木制道具清水漆必须喷。

  6、甲方有权要求乙方对交付的工作成果进行无条件整改,确保符合国家的质量要求。若乙方交付的工作成果不符合质量要求给甲方造成经济损失的,乙方应当承担相应的赔偿责任。

  7、工程验收标准按照国家现行标准执行,若工程验收不合格,乙方需承担返工责任,并按合同约定承担相应的违约责任。

  8、甲方在使用过程中,如发现工程质量问题,应当及时通知乙方。乙方收到通知后应在3个工作日内组织人员进行维修。若超过3个工作日仍未进行维修的,甲方有权委托他人进行维修,维修费用由乙方承担。

  六、安全施工与检查

  1、乙方需负责对其施工人员进行安全教育,确保他们遵守工程建筑施工的相关管理规定,严格按照安全标准组织施工。同时,乙方应随时配合上级、甲方和监理等相关安全检查人员进行依法监督检查工作。

  2、乙方在施工过程中必须严格遵守甲方的安全制度和施工流程,采取必要的安全防护措施,及时消除安全隐患。如因乙方施工而导致乙方施工人员或其他人员发生安全事故,乙方将承担全部责任,并承担由此产生的所有费用。

  3、甲方有权监督乙方执行项目的安全制度和安全规定,在施工过程中,如发现违反安全制度规定的行为和安全隐患,甲方有权要求乙方立即整改并限期完成。乙方应接受相应处罚,并承担与其他施工人员同等的责任。

  七、违约责任

  1、根据本合同规定,任何一方如违约给对方造成损失,应当赔偿对方全部损失,并支付违约金20%作为补偿。

  2、在约定的时间内完成工作成果是乙方的责任。除非出现不可抗力因素,如天气影响、停水停电等,否则乙方不得延长工程期限。若因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的赔偿责任,并按照合同总价款的5%向甲方支付违约金。若工期延误超过2天,甲方有权解除合同并不再支付尾款。

  八、合同解除

  1、合同履行完毕后,本合同自动解除;

  2、双方经协商一致,可以在合同履行过程中提前解除本合同。

  3、在合同履行过程中,如果因不可抗力因素导致本合同无法继续履行,任何一方均有权要求解除合同,无需承担违约责任。

  九、争议

  合同履行过程中如发生任何争议,双方应当通过友好协商的方式解决。若协商不成,双方同意提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

  十、其他

  合同履行过程中,有未尽事宜,经双方协商一致,可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

  本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,协议附件为本协议的组成部分,具有同等法律效力。

  甲方(签章):____________乙方(手印):____________

  地址:____________地址:____________

  法定代表人:____________身份证号(复印件附后)____________

  本合同签约代表人:____________电话____________

  _____年______月______日_____年______月______日

承揽合同12

  合同编号:______________

  甲方:___________________(承揽方)

  乙方:___________________(定做方)

  为了明确甲、乙双方的权利和义务,根据《民法典》的有关规定,经协商一致,就乙方委托甲方加工____事宜达成如下协议,共同遵守。

  第一条 加工成品

  品名:_________________________________________

  规格:_________________________________________

  数量:_________________________________________

  第二条 加工成品质量要求

  第三条 原材料的提供办法

  1.甲方在采购原材料时必须按照本合同的规定进行,乙方有权对所提供的原材料进行检验。如出现质量问题,乙方有权要求甲方重新加工、修理、减少货款或退换货。

  2.甲乙双方应按照合同约定的时间、数量、质量、规格进行原材料的提供与接收。甲方有责任对乙方提供的原材料进行及时检验,如发现不符合要求的情况,应立即通知乙方更换或补齐。甲方不得私自更换乙方提供的原材料。

  3.交(提)原材料等物品日期计算,参照第七条规定执行。

  第四条 技术资料、图纸提供办法及保密要求

  1.甲方在进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知乙方;乙方应该在规定的时间内回复,提出修改意见。甲方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并及时通知乙方,因此造成的损失,由乙方赔偿。

  2.甲方对于承揽的工作,如果乙方要求保密,应当严格遵守,未经乙方许可不得留存技术资料的复制品。

  第五条 价教或酬金

  价款或酬金,按照国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方协商解决。

  第六条 验收标准和方法

  1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。

  2.乙方应当按合同规定的期限验收甲方所完成的工作。验收前甲方应当向乙方提交必需的技术资料和有关质量证明。在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除乙方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外,由甲方负责修复或退换。

  3.如果承揽的定作物和项目质量出现争议,当事人双方可以选择由法定质量监督检验机构进行检查和评估,并提供相应的检验证明。

  第七条 交货的时间和地点

  1.交货地点和付款办法:在乙方厂内交货,由甲方自提;在交货日期前乙方可陆续交货,甲方可陆续验收付款。

  2.甲方自备运输工具送交定作物的以乙方接收的的戳记日期为准;委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的,以甲方通知的提取日期为准,但甲方在发出提取定作物通知中,必须留给乙方以必要的途中时间;双方另有约定的,按约定的方法计算。

  第八条 包装要求及费用负担

  ___________________________________________________________________

  第九条运输方式及费用负担

  _____________________________________________________________________

  第十条 结算方法及期限

  _____________________________________________________________________

  第十一条 其他约定

  _____________________________________________________________________

  第十二条 甲方的违约责任

  一、未按合同规定的质量交付定作物,乙方同意利用的,应当按质论价,酌减酬金或价款;不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期违约责任;仍不符合合同规定的,乙方有权拒收。

  二、交付定作物的数量少于合同规定,乙方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分乙方不再需要的,甲方应赔偿乙方因此造成的损失。

  三、未按合同约定包装定作物,须返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担应此而支付的费用。符合合同规定造成定作物毁损、灭失的,由甲方赔偿损失。

  四、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等),皮当向乙方偿付违约金____元;(合同中无具体规定的,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交付部分的价款总额计算,向乙方偿付违约金)以酬金计算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的____%偿付违约金。

  五、如不能按要求完成定制物品或工作任务,需支付违约金。其金额应为未完成部分的合同总价值的_______%或工作酬金总额的________%。

  六、异地交付的定作物不符合合同规定,暂由乙方代为保管时,应当偿付乙方实际支付的保管、保养费。

  七、由于保管不善致使乙方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的,应当偿付乙方因此造成的损失。

  八、如果甲方未按照合同规定的检验方式和时间对乙方提供的原材料进行检验,或者在检验后发现原材料不符合要求却没有在规定的期限内通知乙方更换或补齐,则甲方应对其工作质量和数量承担责任。

  九、禁止未经乙方同意擅自更换原材料或修理物的零部件,如若擅自更换,乙方有权拒绝接收,并要求甲方承担因此造成的全部损失。如果乙方要求重新制作或修理,甲方应按照乙方的要求进行,并承担逾期交付的责任。

  第十三条 乙方的违约责任

  一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成的损失。

  二、合同签订后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定订金的,乙方向甲方赔偿已付工程价款的.______%,人民币____元,并归还甲方预付的全部工程款。

  三、未按合同规定的时间和要求向甲方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作,甲方有权解除合同,乙方应当赔偿甲方因此而造成的损失;甲方不要求解除合同的。

  四、如超过合同规定付款日期,应按照中国人民银行有关延期付款的相关规定向甲方支付违约金。若以酬金计算,则每逾期一天,需支付酬金总额的_______%作为违约金。

  五、无故拒绝接收定作物,应当赔偿甲方因此造成的损失及运输部门的罚款。

  六、变更交付定作物地点或接收单位(人),承担因此而多支出的费用。

  第十四条 不可抗力

  当因为战争、自然灾害或其他不可抗力事件导致一方无法履行合同时,双方应及时沟通,并商定延长合同履行期限。此类情况下,发生的损失不应由对方承担赔偿责任。

  第十五条 纠纷的处理

  甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,由双方协商解决;协商不成的,按本合同约定的下列方法之一进行解决:

  1.由________仲裁委员会仲裁;

  2.向________人民法院起诉。

  第十六条 其他事项

  1.本合同经甲、乙双方签字后生效。合同生效后,甲、乙双方应严格履行。

  2.双方在履行本合同的过程中遇到未尽事宜,应当及时协商解决。经双方协商一致,所达成的补充条款将作为本合同的不可分割的组成部分,并与本合同具有同等效力。

  3.本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止,为期____________年。

  甲方:_____________(签章) 乙方:_________________(签章)

  法定代表人:_______(签章) 法定代表人:___________(签章)

  电话:____________________ 电话:_________________________

  签约日期:____年___月___日

  签约地点:________________

承揽合同13

  承揽方(甲方):xx

  定作方(乙方):xx

  甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务,签订本合同,共同信守执行。

  第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费

  定作物名称:xx

  型号:xx

  规格:xx

  质量要求:xx

  计量单位:xx

  数量:xx

  加工费:xx

  单位总价:xx

  第二条、加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承担。

  第三条、加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承担。

  第四条、乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。

  材料名称:xx

  型号:xx

  规格:xx

  质量要求:xx

  计量单位:xx

  数量:xx

  单价:xx

  总价:xx

  图纸、技:xx

  术资料及:xx

  交付时间:xx

  第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输

  材料名称:xx

  交付时间:xx

  交付地点:xx

  交付数量:xx

  包装要求:xx

  检验方法:xx

  运输方法:xx

  运费承担:

  第六条加工费结算办法与时间xx。

  第七条乙方应于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方应于xx年xx月xx日前向甲方交付预付款xx元。乙方不履行合同的,无权请求返还定金。甲方不履行合同的,除承担违约责任外,必须如数返还预付款。乙方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以请求返还。

  第八条甲方的违约责任

  1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物,乙方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,甲方应当负责修理或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后,仍不符合合同规定的有权拒收,由此造成的损失由甲方赔偿。

  2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的,乙方仍然需要的,甲方应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由甲方赔偿。

  3.因甲方包装不善造成定作物毁损的,由甲方赔偿损失。

  4.甲方逾期交付定作物,应当向乙方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付部分的价款总额的xx‰偿付违约金。

  5.甲方不能交付定作物的,应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值xx%的违约金。

  6.由甲方负责送货的,如运输中造成定作物损坏,甲方应当负责修理,达到合同规定的质量要求,否则乙方有权拒收。

  第九条乙方的违约责任

  1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成的损失。

  2.乙方如中途废止合同,应偿付甲方未履行部分定作物价款总值xx%的违约金。

  3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。

  4.乙方如超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,向甲方偿付违约金。

  5.乙方如无故拒绝接收定作物,应当赔偿甲方因此造成的损失。

  6.乙方如变更交付定作物地点,应承担因此而多支出的费用。

  第十条声明及保证

  (一)甲方:

  1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

  2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

  3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行

  为。

  4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

  (二)乙方:

  1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

  2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

  3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

  4.乙方为签署本合同所需的.内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

  第十一条保密

  双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为xx年。一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

  第十二条不可抗力

  本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在xx天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

  第十三条通知

  1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用xx(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

  2.各方通讯地址如下:xx。

  3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起xx日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。

  第十四条争议的处理

  1.本合同受xx国法律管辖并按其进行解释。

  2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第xx种方式解决:

  (1)提交xx仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向人民法院起诉。

  第十五条解释

  本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。

  第十六条补充与附件

  本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

  第十七条合同效力

  本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份,双方各执xx份,具有同等法律效力;合同副本xx份,送xx留存一份。

  承揽方(盖章):xx定作方(盖章):xx

  法定代表人(签字):xx法定代表人(签字):xx

  地址:xx地址:xx

  xx年xx月xx日xx年xx月xx日

  签订地点:xx签订地点:xx

承揽合同14

  甲方(定做人):

  乙方(承揽人):

  鉴于甲方的设计需求和乙方的服务能力,依据合同法的相关规定,甲乙双方经过协商一致,达成以下条款:

  一、本合同为承揽合同,甲方为定做人,乙方为承揽人。乙方根据甲方的指令完成设计任务以及与设计相关的指导和建议工作。

  二、合同期限自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

  三、工作内容及承揽方式:

  1、指令性任务。乙方根据甲方下达的指令完成相应的设计任务;甲方的设计任务通过书面、电子邮件或电话等途径下达给乙方;甲方的设计任务下达给乙方后,乙方可带回乙方处设计完成。

  2、日常指导。乙方每周 去甲方处工作一天,负责处理甲方日常设计事务的处理及沟通磋商其他事宜;甲方为乙方设立办公桌及电脑等条件,方便乙方来甲方处工作。

  3、合理化建议。乙方有义务及时指出甲方场所及与甲方有关的平面设计方面的缺陷并提出相应的合理化建议。

  5、咨询顾问。合同期内甲方设计的所有平面设计稿样,乙方有义务提出修改意见。

  4、工作配合。

  甲方为乙方配置一名设计人员,负责与乙方沟通及承担甲方日常小件的设计工作,同时业务上接受乙方的业务指导。该人员系甲方员工,薪酬由甲方支付。 乙方应当及时有效的完成甲方交付的.设计任务

  四、费用及支付方式

  1、设计承揽总费用为全年人民币四万元。

  2、费用分四期支付,每期甲方支付乙方设计费用九千元,并额外支付乙方奖励性费用一千元。奖励性费用是否支付视乙方的工作态度和工作成果由甲方决定。

  3、合同签订五日内甲方支付乙方首期费用九千元, 合同签订满三个月之后五日内甲方支付乙方首期奖励性费用一千元;次后的费用支付周期以此类推。

  4、如乙方未能按时完成甲方下达的设计任务,甲方有权延期或者扣除支付上述费用(含费用和奖励性费用)。如乙方在一个月内有一次没有按时完成甲方交付的任务,扣除奖励性费用五百元;二次(不含)以上没有按时完成甲方交付的任务,下期费用延期支付。

  五、知识产权归属约定

  1、乙方为甲方所完成或指导的设计作品,知识产权归属甲方,对前述作品甲方拥有完全的知识产权。

  2、乙方为甲方所完成或指导的设计作品,应当提交源文件的电子版,方便甲方再次利用。

  3、乙方提交上述源文件是甲方付款的必要条件,如乙方未能按上述约定提交上述源文件,甲方有权延期或者扣发合同约定的费用。

  六、保密条款

  乙方对知悉的甲方商业秘密负有保密义务,不得向任何第三人泄露。

  七、附则

  1、甲方任命乙方在甲方的职务位为平面设计顾问,本职位纯属为了便于履行合同方便,不构成甲乙双方之间的任何劳动关系。即甲乙双方的承揽关系属性不因此发生任何变化。

  2、乙方承诺接受的甲方设计任务除必要的辅助协助外,应当是乙方本人完成。

  3、本合同一式两份,经双方签字后生效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

承揽合同15

  甲方: (委托方) ____________

  乙方: (承揽方) ____________

  经甲乙双方协议,就有关承揽加工事宜,拟结本合同,以兹双方信守。

  一、产品名称及加工数量。

  1、名称:XXX水泥焊接轨道板。

  2、数量:附加工图纸36份,按图纸数量要求加工。以上产品由甲方委托乙方才承揽加工。

  二、相关事宜:

  1、由甲方提供相应产品的原材料至乙方指定加工场所。

  2、乙方按产品图纸规定要求进行加工,其产品质量必须符合技术文件规定要求。

  3、甲方委派质检代表跟踪乙方加工过程及时解决质疑问题。

  4、乙方加工过程的切削余料由甲方回收。

  5、产品出厂的'运输费用由乙方承担,(甲方提供适当的运输车辆及司机,乙方承担油料耗费及搬运事宜)

  6、产品出厂前由甲方委派代表按图纸规定要求全面验收,其不合格损失由乙方承担。

  7、加工后的变形度由乙方按图纸要求校正。

  三、时间要求:自甲方提供原材料之后起,乙方在30天内全部按数完成该批产品加工合同,如甲已双方各自遇到不可抗拒的事件而影响到材料提供及加工阻力时,必须提前通知对方,协商解决。

  四、加工费用:该项目合同总体加工费用20万元,由甲方承担增值税务,甲乙双方不得中途变更。

  五、付款方式:乙方交付产品后,甲方一次性付款 ,剩余作为质量保证金至业主最终验收合格后,甲方在一个月内全部付清余额,如甲方违约,则按日向乙方支付2%的违约金。

  六、其他事宜:

  1、本合同在履行过程中发生争议时,由甲方协商解决,如双方达不成协议,可提交仲裁机构解决。

  2、在合同中的未尽事宜,双方可共同协商补充。

  3、本合同自双方签定之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方:______ 盖章:______签约人:______ 职务:______ 电话号码:______

  乙方: ______盖章:______签约人:______ 职务:______ 电话号码:______

  时间:________年____月____日