- 加工承揽合同 推荐度:
- 加工承揽合同 推荐度:
- 相关推荐
加工承揽合同(优秀)
在人民愈发重视法律的社会中,我们用到合同的地方越来越多,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?下面是小编为大家整理的加工承揽合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
加工承揽合同1
定作方:
承揽方:
供料方:
委托方A与承接方B合作加工______________的产品。C作为A方指定的供料方,负责向B方提供加工所需的原材料。B方在A方处承揽加工服务时,必须从C方采购所需的原材料。
经三方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
一、工程项目名称:
二、施工地点:
三、工程量:
四、工程总额及付款方式:
1、工程总额:
2、付款方式:
3、甲方支付完毕工程款项,拥有制品所有权。
五、工程期限:
1、合同签定次日起核算,7个工作日。
风险提示:
在进行加工承揽业务时,非常重要的一点就是确保质量约定明确,并且不要仅仅是口头约定。这样做的目的在于避免潜在的纠纷,保证双方都能达到预期的.结果。
质量条款要约定明确仔细。
除了双方封存样品之外,还应当有一份书面材料来描述样品的质量。这份书面材料将以样品为依据来记录质量信息。
以免样品灭失或自然毁损或对样品内部质量有异议而发生纠纷。
六、乙方工作:
1、保证在工程期限内完成工程的制作.安装工作。
2、施工所有材料严格执行工程项目预算书所规定的规格、品型。
七、甲方工作:
1、保证如合同约定支付乙方工程款项。
2、乙方进入现场施工时,施工场地应具备施工条件。
3、施工过程中协同乙方进行物业管理或相关管理单位的协调工作。
4、负责合同约定门面标识的所有审批工作。
八、丙方工作
风险提示:
原材料可以由定作人或承揽人提供。
不管哪方提供,均要约定对原材料的质量要求。
尤其在订制产品的情况下,供应商提供原材料时,承揽方必须格外重视对原材料质量的验收,只有经过验收合格后,才能将原材料入库。
根据合同法的相关规定,若承揽方因未妥善保管而导致定作方提供的原材料及完成的成果遭受损毁或灭失,承揽方应当承担相应的损害赔偿责任。
为此,承揽方应该提高保管材料的风险意识。
1、丙方应当提交产品品种、型号、规格、质量符合同规定的,如果不符合规定,甲方声明同意利用的,应当按质论价,甲乙丙三方再次协商定价。
2、乙方在购买产品时,若发现丙方交付的货物存在质量瑕疵,则丙方有责任承担返工、返修以及废品处理等相关费用。同时,丙方应对由于货物质量问题导致的乙方交货延误承担相应责任。
九、验收:
1、材料以工程预算书中所标明规格、品型验收。
2、广告制作的规格、尺寸按施工图纸及说明验收。
3、项目完工后,由乙方工程监理进行自我检查,并确保质量符合要求。一旦自我检查合格,乙方工程监理将提交工程验收单,由甲乙双方共同进行项目验收。
4、在验收过程中,甲方如对质量提出任何疑虑或不满意之处,应立即在验收单上详细说明。双方将进行现场勘察,并确认存在质量问题的情况下,乙方将负责后期整改。
5、甲方在支付工程验收款项时,应在接收单手续上签字或盖章。工程验收单收到后的三日内,甲方如无任何意见或书面说明,将视为工程验收合格。
十、保修:
1、甲方如发现制品损坏应及时通知乙方,乙方在12小时内到达现场进行制品检修,通报维修情况。
24小时内保证制品的正常使用。
十一、安全责任:
1、乙方施工户外广告制品机构安全责任1年。
2、施工过程中,乙方由于自身原因造成员工或第三者人身伤害及财产损失,乙方承担完全责任。
3、因使用不当、擅自改造、灾害及不可抗力造成制品损坏,乙方免除安全责任。
十二、合同变更:
1、合同内容及条款的变更,需双方代理另立合同附件,签章有效。
2、当合同发生变更导致与本合同有关的内容不一致时,应以合同变更后的附件为准。
十三、违约责任:
1、乙方因自身原因,不能在施工期内完成工程,逾期一天扣罚工程总额1%。
2、甲方如不能如期支付工程款项,逾期一天扣罚工程总额1%。
3、因审批手续造成工程延期或罚款甲方承担所有责任。
4、在甲方逾期未付应付款项时,乙方拥有制品所有权。
5、当一方未经另一方同意,违反了合同约定时,另一方有权选择不再履行合同,并要求违约方承担因此造成的损失赔偿。
6、在双方发生纠纷时协商解决,协商不成时可向朝阳法院提起诉讼。
十四、附件:
1、双方公司经营执照
2、工程项目预算,施工图及效果图。
十五、合同成立和生效
1、本合同订立、执行和解释及争议和解决均适应中国法律。
2、附件及补充协议具有同等法律效力。
3、本合同一式2份,双方各持1份。
十六、其他
本合同若有未尽事宜的,经甲乙双方或甲乙丙三方协商后可另行签订补充协议,经有关方盖章签字后作为本合同的组成部分,具有同等效力。
若补充协议与本合同有冲突的,以后补充协议为准。
若协商不成的,则适用其解释的规定。
甲方:
委托代理人:
地址:
电话:
开户银行:
账号:
_________年____月____日
乙方:
委托代理人:
地址:
电话:
开户银行:
账号:
_________年____月____日
丙方:
委托代理人:
地址:
电话:
开户银行:
账号:
_________年____月____日
加工承揽合同2
承揽方:___
地址:___电话:___
法定代表人:___职务:___
定作方:___
地址:___电话:___
法定代表人:___职务:___
定作方委托承揽方加工____________,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条加工成品
第二条加工成品质量要求
第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量
1、(用承揽方原料完成工作的),承揽方必须依照合同规定选用原材料,并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时,定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。
2、(用定作方原材料完成工作的,应当明确规定原材料的消耗定额)。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料,承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验,应立即通知定作方调换或补齐。
3、交(提)原材料等物品日期计算,参照第七条规定执行。
第四条技术资料、图纸提供办法
1、在承揽方按照定作方的要求进行工作过程中,若发现提供的图纸或技术要求不合理,需及时告知定作方;定作方应在规定时间内回复并提出修改意见。如果承揽方未能在规定时间内得到答复,则有权停止工作,并通知定作方。如此造成的任何损失将由定作方负责赔偿。
2、承揽方对于承揽的工作,如果定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。
3、定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。
第五条价款或酬金
价款或酬金,按照国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定。
第六条验收标准和方法
1、按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。
2、定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换。
3、当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。
第七条交货的时间和地点
1、交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。
2、在确定定作物交(提)日期时,如果承揽方自行运输并且由定作方接收,以定作方接收并盖章的日期为准;如果委托运输部门运输,则以承运部门在发运时签发的日期为准;如果是定作方自行提取,则以承揽方通知的提取日期为准。但是,在发出提取定作物通知之前,承揽方必须留出足够的时间给定作方进行途中安排。如果有双方另有约定的情况,则按照双方协商的.方法来计算。
第八条包装要求及费用负担
第九条运输办法及费用负担
第十条结算方式及期限
第十一条其他约定
第十二条承揽方的违约责任
1、如果承揽方未能按照合同规定交付符合质量要求的定制品或完成工作,定作方可以选择接受利用并按照实际质量支付相应的报酬或价款,或者拒绝接受并要求承揽方进行修整或调换,并承担由此产生的逾期交付责任。如果经过修整或调换后仍无法符合合同规定质量要求,则定作方有权拒收,并要求承揽方承担由此造成的损失。
2、如果承揽方未能按照合同规定交付已定制或完成的工作数量,但定制方仍需要该物品,那么承揽方应当尽快将缺少的部分补齐。如果延迟交付,那么承揽方应按照逾期交付的方式处理。对于定制方不再需要的少量和延迟交付的部分,承揽方应赔偿定制方由此遭受的损失。
3、未按合同规包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。
4、如果定制物品逾期交付(包括返修、更换、补交等),应向定制方支付违约金。如果合同中没有具体规定,应按照中国人民银行有关延期付款的规定计算,以逾期交付部分价款总额为基础,向定制方支付违约金。如果以酬金计算,则每逾期一天,应支付逾期交付部分酬金总额的千分之一作为违约金。如果未经定制方同意提前交付,定制方有权拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的____%(10%~30%)或酬金总额的____%(20%~60%)的违约金。
6、异地交付的定作物不符合合同规定,暂由定作方代保管时,应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。
7、实行代运或送货的定作物,错发到达地点或接收单位(人),除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外,并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。
8、若因保管不善导致定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品损坏或丢失,责任方应向定作方赔偿所造成的损失。
9、如果承揽方未按照合同规定的方式和期限对由定作方提供的原材料进行检验,或者在检验过程中发现原材料不符合要求,并未按照合同规定的期限通知定作方更换或补齐,那么承揽方将对工作质量和数量承担责任。这是合同所规定的。
10、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有权拒收,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理,应当按定作方要求办理,并承担逾期交付的责任。
第十三条定作方的违约责任
1、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿承揽方因此造成的损失。
2、中途废止合同,属承揽方提供原村料的,偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%(10%~30%幅度)的违约金;不属承揽方提供原材料的,偿付承揽方以未履行部分酬金总额的____%(20%~60%的幅度)违约金。
3、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作,承揽方有权解除合同,定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的。
4、超过合同规定期限领取定作物的,除按本条第五款规定偿付违约金外,还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限6个月不领取定作物的,承揽方有权将定作物变卖,所得价款在扣除报酬、保管、保养费后,退还给定作方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时,定作方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖,应当赔偿承揽方的损失。
5、超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;以酬金计算的,每逾期一天,按酬金总额的千分之一偿付违约金。
6、无故拒绝接收定作物,应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。
7、变更交付定作物地点或接收单位(人),承担因此而多支出的费用。
第十四条不可抗力
在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,承揽方在取得合法证明后,可免予承担违约责任,在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的,定作方应当承担责任,并赔偿承揽方由此造成的损失。
第十五条纠纷的处理
加工承揽合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成按项处理:
1、向仲裁机关申请仲裁;
2、向人民法院起诉。
本合同自____年__月__日起生效,合同履行完毕即失效,本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承揽方各执一份;合同副本一式____份,交______(如经鉴证或公证,则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份。
定作方:___________
代表人:___________
____年__月__日
承揽方:___________
代表人:___________
____年__月__日
加工承揽合同3
甲方:___________
乙方:___________
1、前言经过友好协商,甲、乙双方本着长期友好合作、互利互惠、共同发展的前提,就铸件合作事宜达成一致,特签订本合同并共同信守执行。乙方将根据甲方提供的技术资料和铸造清单进行铸造并供货。
2、供货范围和双方职责
(1)供货范围按甲方提供的铸件清单供货。
铸件上要带检验试棒2根(¢30﹡300);球铁件的附铸试块采用型试块并附质保书。
(2)乙方职责
完成上述规定供货范围的供货。
返回甲方提供的所有资料,并为甲方保密。向甲方提供铸件的材料说明(A、机械性能;B、材质化验)
(3)甲方职责每套铸件(每件)向乙方提供铸件图纸一套。负责解决乙方在泡沫模型制作过程中的技术问题。
向乙方提供铸造清单(明细)并说明材料,件数,交货期。
甲方向乙方提供技术要求。
技术要求
(A)铸件材料:250、300、C铸铁、600-3
(B)铸件化学成份:根据提供给贵公司的化学成份标准。
(C)铸件应清理干净,去除冒口残余,粘砂以及内腔残余物等。铸件表面进行喷丸处理,要求铸件表面光洁。
(D)铸件不允许有影响使用性能的裂纹、气孔冷隔、缩松、铁包砂和起皮等缺陷存在。
(E)铸件加工面上不允许存在加工余量范围内的表面缺陷。
(F)铸件交货时应附有合格证、质保书,其中包括:供方名称、铸件名称、铸年材料牌号、图号及必要的检验结果、制造日期(或编号)或生产批号、机械性能。
3、价格
(1)铸件价格
4、结算方式:
(1)铸件以甲方验收过磅,并通知乙方认可。
(2)铸件在甲方现场验收合格后,开具发票,甲方收到发票30天内全额付款。
(3)铸件经甲方使用,确认满足第六条定义的质量保证。
5、交货期
(1)乙方严格按甲方提供的清单、周期进行铸件并及时交货。
(2)具本交货日期:(泡沫模型与铸件制造,周期,不含路途)
(3)特殊规格双方协商定。
6、验收甲方应根据有关资料和技术协议、国家标准对铸件进行验收。
7、质量保证:甲方在加工过程中发现铸造原因造成的废品,应立即通知乙方,如确系乙方铸造原因造成的废品,由乙方补废包换,并以急件的形式补废,模型费由乙方负担。
8、合同修改:只有在合同双方的合法代表书面签字同意后,才能对本合同的条款进行修改,补充和更改。这些修改、补充和更改的文件与本合同具备同等效力。
9、不可抗力:
(1)当不可抗力发生时,发生不可抗力的'一方有义务做出努力,将不可抗力带来的损失减少到最低限度。
(2)因不可抗力造成的损失由双方商定解决。
10、权力和义务的转让:乙方不得将本承包合同所产生的权力义务转让给任何第三方。
11、合同的终止和解除
(1)发生下列情况之一时,甲方有权终止和解除合同,并有权要求乙方赔偿由此造成的经济损失。乙方无正当理由不按期制造投入时。实际制造进度比进度表上的日程大大延迟,按期交付无可能时。乙方无正当理由不执行合同有关规定,经甲方书面催促仍无解决诚意时。
(2)发生下列情况时,乙方有权终止和解除合同,并有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。甲方违反本合同而造成本合同无法履行时。甲方没有支付合同金额的能力时。
12、争议解决:当甲、乙双方之间在履行本合同过程中发生争议而通过协商已无法解决时,可直接向人民法院起诉,甲方乙方同意双方的争议由合同履行地(烟台)人民法院管辖。
13、合同附件下述合同附件与本合同同进签署,一并有效。附件一、每次提供铸造清单、进度表。
14、通知所有通知和通讯均需采用书面形式,如为传真或电传,则发生当日视为送达。
15、合同生效本合同一式二份,双方各执一份,合同经双方授权代表签字、盖章即生效。
甲方:___________
乙方:___________
代表(签字):___________
代表(签字):____
日期:____
日期:___________
加工承揽合同4
委托方:(甲方)________________________
承揽方:(乙方)________________________
1、加工的项目、产品名称、规格数量价格、交货期:________________________
2、乙方应根据甲方提供的图纸和技术要求进行加工,确保加工件符合质量标准。在加工过程和运输中,允许出现少量损坏,但损坏的零件必须归还给甲方,损坏比例不得超过千分之几。
3、原料供应:加工用锌块由甲方供应。
4、交货方式:乙方将承担往返运输的.责任,并自行承担相关运费。
5、质量验收方法:加工完成后,由甲方按照约定的质量标准进行验收。
6、结算方式:通过银行托收。
7、违约责任:甲方委托乙方加工,乙方应按约定时间完成加工任务;若逾期完成,乙方须承担由此造成的经济损失,罚金标准为每天加工产品总值的千分之一。若甲方未按时交付加工物品给乙方,导致乙方停工损失,应按实际损失进行赔偿。
甲方:________________________
乙方:________________________
法定代表人:________________________
法定代表人:________________________
地址:________________________
地址:________________________
银行帐号:________________________
银行帐号:________________________
____________年____________月____________日
加工承揽合同5
甲方:____________________乙方:____________________
代表:____________________代表:____________________
________年____月____日________年____月____日
甲方:中国________公司,
地址:________
电话:________
电传:________
法定代表人:________
职务:________
国籍:________
乙方:____国________公司,
地址:________
电话:________
电传:________
法定代表人:_______
职务:________
国籍:________ 双方为开展来料加工业务,经友好协商,特订立本合同。
第一条加工内容 乙方向甲方提供加工________(产品)________套所需的原材料,甲方将乙方提供的原材料加工成产品后交付乙方。
第二条交货 乙方在合同期间,每个月向甲方提供________原材料,并负责运至________车站(经________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________个月内将加工后的成品________套负责运至________港口交付乙方。
第三条来料数量与质量 乙方提供的原材料须含____%的备损率;多供部分不计加工数量。乙方提供给甲方的材料应符合本合同附件一(略)和规格标准。如乙方未能按时、按质、按量提供给甲方应交付的原材料,甲方除对无法履行本合同不负责外,还得向乙方索取停工待料的损失;乙方特此同意确认。
第四条加工数量与质量 甲方如未能按时、按质、按量交付加工产品,在乙方提出后,甲方应赔偿乙方所受的损失。
第五条加工费 甲方为乙方进行加工的加工费,在本合同订立时的________年为每套________币________元;合同订立第________年起的加工费双方另议,但不得低于每套____币____元;该加工费是依据合同订立时中国国内和国外劳务费用而确定的,故在中国国内劳务费用水平有变化时,双方将另行议定。
第六条付款方式 乙方将不作价的原材料运交甲方;在甲方向乙方交付本合同产品前1个月,由乙方向甲方开立即期信用证,支付加工费。
第七条运输与保险 乙方将原材料运交甲方的运费和保险费由乙方负责;甲方将本合同产品送交乙方的运费和保险费由甲方负责。
第八条不可抗力 由于战争和严重的`自然灾害以及双方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履约时,该方应尽快将事故通知对方,并与对方协商延长履行合同的期限。由此而引起的损失,对方不得提出赔偿要求。
第九条仲裁 本合同在执行期间,如发生争议,双方应本着友好方式协商解决。如未能协商解决,提请中国________仲裁机构进行仲裁。
仲裁适用法律为:
1.中华人民共和国加入的国际公约、条约;
2.中华人民共和国法律;
3.在中国法律无明文规定时,适用国际通行的惯例。仲裁裁决为终局裁决,仲裁费用由败诉一方承担。
第十条合同有效期 本合同自签字日起生效。有效期到本合同规定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工费在内的全部应付费用时终止。
第十一条合同的续订 本合同有效期届满之前____月,如一方需续订合同,可以向对方提请协商。
第十二条合同文本与文字 本合同正本一式____份,甲乙双方各执一份。本合同以中、____两国文字书就,两国文字具有同等效力。
第十三条其他
1.甲方为交付乙方产品而耗用的包装、辅料、运输及保险等项开支,在加工费以外收取,但这些费用不超过每套合同产品的____%。
2.甲方收到原材料后,应按乙方提供的技术标准,对其规格、品质进行验收。如乙方提供的原材料不符合标准,或数量不足,在甲方向乙方提出检验报告后,乙方负责退换或补足。
第十四条合同条款的变更 本合同如有未尽事宜,或遇特殊情况需要补充、变更内容,须经双方协商一致。
甲方:________________(盖章)乙方:________________(盖章)
代表:________________代表:________________
________年____月____日 ________年____月____日
加工承揽合同6
甲方:
法定代表人:_____________
乙方:
代理人:_________________
甲乙双方就加工承揽合同纠纷上诉一案(_____年______民 终字第____号)达成如下和解协议:
1、甲方确认甲乙双方于_____________年下半年未发生_______加工业务,该业务系________、__________擅自以乙方名义与甲方达成的加工业务,__________、__________不是乙方的.员工,业务过程中未得到乙方的委托授权,事后乙方已出具声明对无权代理行为拒绝追认。
2、甲方决定对该案撤回上诉,为弥补甲方的损失,乙方同意一次性补偿甲方人民币 元,甲方向乙方出具相关收款发票。
3、双方无其它经济纠纷。
4、本协议自双方签字后生效。
甲方:
法定代表人:____________________
乙方:
代理人:________________________
__________年_______月_______日
加工承揽合同7
需方:
(甲方)
供方:
(乙方)
签订日期:____年____月____日
为了规范建筑门窗购销行为,保护双方合法权益,根据中华人民共和国相关法律法规,明确双方技术经济责任,保证工程建设顺利进行,经甲、乙双方协商一致,特此签订本合同,共同遵守。
1、建筑门窗用途概况
工程名称:_____________________
建筑结构:__________________
工程地址:_____________________
使用层次:__________________
2、建筑门窗供应要求
2.1本合同中的单价是指门窗到________________________交货的价格。
2.2交货点详细地址:____________________________________。
2.3其它要求:___________________________________________
3、结算和付款方式
3.2结算方式:
3.2付款方式与期限:____________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4、技术要求
4.1乙方供应的产品应严格执行并符合__________标准,(标准名称代号)_______________________________________________________________ _________________________________________________________________。
4.2乙方应随每批产品提供《产品质量保证书》。
4.3产品运输方式及包装标准_____________________________________。
5、验收标准、方法及提出异议期限
5.1请根据产品的相关国家标准或行业标准进行验收,确保产品符合相关标准的要求。如果尚无相关标准,可以参考主管部门备案的'企业标准进行验收。
5.2甲方在验收时,如发现产品的品种、型号、规格、颜色和质量不合规定,应妥善保管,并在天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方因使用、保管不善等造成质量下降的,不得提出异议。
5.3如果产品出现严重质量问题,甲方应在48小时内向上海市建材业质量监督管理中心和门窗分中心报告,并书面通知乙方。同时,甲方应封存该批产品,直至问题查清并解决为止。如因此造成损失,乙方应承担相应的违约责任。
6、违约责任
6.1甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如合同一方违约,由违约方承担责任,并参照合同法有关条款及双方的约定,向对方偿付违约部分货款的%的违约金。
6.2根据双方另行商定的责任赔偿规定,应在合同的特别约定中明确赔偿的方式、方法以及金额。
7、解决争议的方式
7.1双方如在履行本合同过程中发生争议,应当本着友好合作的原则进行协商解决。如协商不成,可申请由双方共同选择的仲裁机构进行调解,或通过法律途径解决。
8、其他约定事项
8.1乙方将门窗运抵交货点后,甲方应及时安排专人将货物从堆放场地中取出,并进行必要的验收工作。若在验收过程中发现问题,双方应及时沟通协商解决。
8.2乙方如因特殊原因无法按时供货,应提前通知甲方并协商解决方案。如未提前通知导致后果,乙方应承担相应责任。
8.3甲方如因特殊情况无法按时支付货款,应及时主动通知乙方并协商解决方案,否则甲方需承担由此造成的后果。
8.4在不可抗力的情况下,如遇到像台风、洪水等无法预测的事件,以及其他不可预见的意外情况导致无法履行合同时,免除承担违约责任。
8.5其他约定:
9、本合同自双方代表签字,加盖双方印章后生效,如有未尽事宜,须由甲、乙双方共同协商解决。
本合同一式五份,由甲、乙双方共同签署,双方各执两份,另备案一份于上海市建设工程交易管理中心建筑门窗分中心。
甲方:
____年____月____日
乙方:
____年____月____日
加工承揽合同8
甲方:_______________公司
法定代表人:_____________乙方:___________有限公司
代理人:_________________
双方针对加工承揽合同纠纷一案(_____年______民终字第____号)达成以下和解协议:
1、甲方确认自________年下半年起至今,未发生任何由乙方代为进行的加工业务。经查实,此前涉及加工业务的相关合同系由_____________、__________未经乙方授权,擅自以乙方名义与甲方签订的'。而__________、__________并非乙方的员工,未经乙方授权代表乙方进行业务洽谈。乙方已明确声明否认此类无权代理行为并拒绝追认。
2、甲方考虑到案件的复杂性和成本,决定自行撤回上诉。为了弥补因此造成的损失,乙方同意向甲方支付一次性补偿人民币_________元,并由甲方开具相关收款发票。
3、双方无其它经济纠纷。
4、本协议自双方签字后生效。
甲方:__________________有限公司
法定代表人:____________________
乙方:__________________有限公司
代理人:________________________
__________年_______月_______日
加工承揽合同9
签订地点:_______________
签订时间:_______________
定作方(甲方):_______________
承揽方(乙方):_______________
根据双方友好协商的原则,本着平等互利的精神,遵循《_____》的相关规定,双方达成如下协议:
一、项目概况
1、项目名称:_______________
2、项目地点:_______________
二、设备名称、规格型号、单位、数量、单价、总价
序号货物名称规格数量单价:_______________元/m2备注
1钢质防火门甲级
2乙级
3丙级
合计:_______________(樘)_________元/=元。
114樘/363.06
金额(大写):(不含税)
注:防火门是由框板和扇板组成的.,框板的厚度为1.2毫米,扇板的厚度为0.8毫米。门的内部填充有珍珠岩模压板,并进行表面处理,采用静电喷涂技术进行颜色的加工。门的板型为平板。需要根据实际所需数量来计算产品价格。
三、交货日期:根据现场进度交货。
四、交货地点:工地现场。
五、技术质量要求:
1、产品执行防火门国家标准GB12955-20_________。
2、产品保证通过消防部门验收。
六、承包方式:
含运输及安装。
七、付款方式:
1、合同签订后,需预付货款总额的_______________%,待货物全部进场后,再支付货款总额的_______________%。当所有货物安装完毕后,还需支付总价的_______________%。剩余_______________%作为质保金,质保期结束后结算。
八、售后服务承诺
_____________________________________________
九、违约责任
1、按《_____》的相关规定执行。
十、争议的解决方式
如果本合同履行过程中出现争议,双方应首先进行友好协商解决。如果协商不成,则可以通过仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼进行解决。
十一、附则
本合同一式四份,甲方执二份,乙方执二份,自签字盖章之日起生效。
甲方:_______________乙方:_______________
法定代表人:_______________法定代表人:_______________
代理人:_______________代理人:_______________
电话:_______________电话:_______________
_____年_____月_____日
加工承揽合同10
委托方:__
承揽方:____
1.加工的'项目、产品名称、规格、数量、价格、交货期如下:一季度生产 10,000 根镀锌综架,单价为 1,000 元,总价为 10,000,000 元,交货日期为 3月31日;二季度生产 20,000 支淬火综条,单价为 500 元,总价为 10,000,000 元,交货日期为 6月30日。合计生产项目数量为 30,000,总价为 20,000,000 元。
2.加工质量:乙方必须根据甲方提供的技术要求和质量标准进行加工。在加工和运输过程中,乙方保证加工件不会损坏,如有损坏则由乙方承担全部责任并赔偿甲方损失。
3.原料供应: 加工用锌块由甲方供应。
4.交货方式: 由乙方负责往返运输,运费由乙方自负。
5.质量验收方法: 完成加工后由甲方按质量标准验收。
6.结算方式: ____。
7.违约责任: 甲方委托乙方加工镀锌、淬火等,乙方应按规定日期完成;
逾期由乙方负担甲方的经济损失,每天按加工产品总值千分之__交纳罚金。
甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工损失,应按实际损失赔偿。
甲方:__纺织器材厂
法定代表人:____
地址:______
银行帐号:____
乙方:____电镀厂
法定代表人:____
地址:______
银行帐号:________年____月__日
加工承揽合同11
原告:_________________
住所地:_________________
法定代表人:_________________
电话原告造成的经济损失__________元。
3、诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原、被告于__年订立合同,约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款_____元,但被告一直未履行合同,致使原告不能按时使用,给原告造成了很大的损失。为维护原告的合法权益,特诉至贵院,请求依法解除合同,判决被告返:________________
被告:_________________
住所地:_________________
法定代表人:__________________。
电话:________________
诉讼请求
1、依法解除合同,被告返还原告价款__________元;
2、判令被告依法赔偿给还价款,并赔偿原告的.经济损失。
此致
__________人民法院
具状人:_________________
_____年_____月_____日
加工承揽合同12
委托方:______
加工方:______
依据《中华人民共和国民法典》的有关规定,甲乙双方就甲方委托乙方进行钢结构加工制作事宜,经友好协商,达成一致并订立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供钢结构工程施工图纸,乙方包工包料加工。
二、加工内容
本合同所涉之加工内容为甲方提供的锦绣物流仓储楼工程的施工图纸中的钢结构的加工制作。
三、加工工期
从乙方收到甲方的第一笔预付款之日起开始计算工期。
四、加工量、单价及总金额
1、以上价格均为税工程施工质量验收规范》。甲方提供施工图纸一套,并签字盖章,乙方须严格按图纸要求加工制作。
2、上表所列之加工量为暂定加工量,结算时按加工厂分解图、下料单、理论重量加量___%损耗计算。本合同从生效之日起,合同单价不因市场价格变化而变更。
3、上表所列之“金额”的“合计”项为暂定总价。
4、本合同采用的定价方式结算。
五、运输方式:
需方自提,运费自负。
六、结算、付款及付款方式
1、本合同签订后____万元为定金,____万元为预付款。乙方收到甲方支付的足额定金和预付款后开始组织生产。如本合同签订后___天内,乙方未收到甲方支付的足额定金和预付款,本合同自动终止,甲方已支付的定金不退还。
2、乙方生产、制作钢结构过程中,甲方付款提货,且甲方累计所提货物的价款不得超过甲方实际已支付的货款数额。甲方最后一次提货前,双方办理结算,货款应全额付清,乙方财务收到甲方支付的全额货款并确认后,安排发货。
3、如甲方在现场安装时发现有质量问题,应及时通知乙方,乙方必须在___小时内到现场处理问题。
七、双方责任甲方责任
1、甲方应于合同签订时提供给乙方完整、详细的工程施工图纸壹套。
2、甲方负责按本合同规定的时间、方式提货、验货,支付货款、办理结算。
3、本合同所涉及工程如中途有设计变更,甲方应以书面方式在变更实施前___天书面通知乙方,因变更导致的材料增减按实结算。甲方书面通知前产生的半成品由甲方承担,按照合同约定价格支付乙方价款。
4、甲方提供的施工图纸需交乙方审核,对乙方提出的图纸错误,甲方必须在乙方提出后___小时内解决。由此造成的工期延误由甲方承担相应责任。
5、____月_____日为甲方最后提货期限。因甲方原因造成在期限内未提完所订的全部货物,甲方应在最后提货期限届满后____天内付清全部货款。否则甲方提货时,市场价格上涨的,按照涨价后价格结算;市场价格下跌的,按照双方协议解决。
七、乙方责任
1、乙方承担本合同范围内钢结构构件的材料采购和加工制作。乙方应严格按照甲方提供的施工图纸提出的技术要求、质量、数量、包装等具体要求进行生产加工,并做好自检工作,确保质量、进度。加工完后,保存甲方提供的施工图纸。
2、乙方负责成品构件的捆扎、装车等工作。
3、乙方在钢构件出厂时,需提供所采购钢材的材质证明,产品的检验报告,合格证明等技术资料一式四份。
4、日开始供应第一批构件,供货要求详见甲方书面需货计划,__年___月____日前将全部钢构件供完。
八、质量验收
1、甲方在钢构件出厂前进行质量复检。复检合格后,由于运输的原因产生的产品质量问题由甲方负责,乙方加工的产品质量问题由乙方负责,并在____小时内解决。
2、质量异议期限:甲方收到产品后如发现存在质量问题,应立即停止使用,并在___小时内向乙方提出书面异议。乙方接到甲方书面异议后派员到现场查验并与甲方协商解决。如甲方未在以上期限内提出书面异议,或甲方收到货物后____个月内未提出书面异议的.,视为乙方提供的货物质量全部合格,甲方不得再以货物质量问题为由要求乙方承担任何责任。
3、甲乙双方约定,如果乙方提供的货物质量存在缺陷,乙方仅对质量缺陷产品本身的价款损失承担责任,乙方不承担由于产品质量缺陷而造成其他直接或间接损失。
九、违约责任
1、甲方迟延提货的,乙方自最后提货期限届满之次日起提供___天的免费保管期限。免费保管期满后甲方仍未提货的,甲方按每吨每天___元的标准支付给乙方保管费用。乙方计收保管费用的保管期限为___天,超过__天时,乙方有权
2、因甲方原因造成乙方停工、窝工、返工及原材料、构件报废的,由甲方负责赔偿乙方因此发生的直接损失。
3、乙方无故延迟交货的,应负责赔偿因此给甲方造成的实际损失。
4、本合同生效后履行完毕前,任何一方不得毁约,不得擅自解除本合同。
十、保密责任
任何一方在签订及履行本合同的过程中知悉对方的商业秘密,必须承担保密义务,不得以任何方式泄露给第三人。保密期限自知道或应当知道该商业秘密之日起,至对方将该商业秘密公开之日止。
十一、其他约定
1、本合同所涉之法定代表人、经办人对本合同项下的债权债务承担连带担保责任。
2、本合同未尽事宜,由双方协商解决并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、双方就本合同发生争议时应协商解决,协商不成时,可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
4、本合同经双方签字盖章并在乙方收到甲方定金后生效,至构件交付完毕货款付清后自然终止。
5、本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。
甲方:______
乙方:______
__________年__________月__________日
加工承揽合同13
甲方(定作方):
乙方(承揽方):
经甲乙双方友好协商,依据我国《中华人民共和国民法典》的有关规定以及其他相关法律规定,就甲方向乙方采购相关 等小商品事宜约定如下:
一、采购产品情况
1、品名 ,规格 ,数量 ,单价 ;
2、品名 ,规格 ,数量 ,单价 ;
3、品名 ,规格 ,数量 ,单价 ;
总金额(含税价):人民币参考标准,货物的主要技术指标应符合国家或行业标准的要求。
五、验收方法、标准和期限
根据甲乙双方确认的样品为准,如甲方收到货物后发现货物的品种、面料、数量、颜色、规格与装箱单不符,应在收到货物后的第一个工作日内以书面形式通知乙方;乙方核实后,应尽快做出相应处理。若乙方交付的货物不符合本合同标准,乙方应负责更换或退货,并承担因此产生的所有费用。
六、包装要求及费用负担
乙方应当根据自身企业或行业的标准提供适当的包装,并承担相关费用。
七、结算方式和期限
合同生效后,甲方应在收到乙方发票后的.5个工作日内支付总价款的30%作为预付款,金额为人民币¥_______(大写_______)。双方约定采用电汇方式进行汇款,乙方的收款账户信息如下:
收款人:
开户行:
账号:
最终结算金额将根据双方实际确认的数量和金额为准,自甲方验收合格之日起日内,甲方需一次性支付剩余货款。
八、违约责任
1、合同生效后,若一方单方解除合同,则另一方有权要求违约方支付合同总金额的一定比例作为违约金。
2、由于甲方的原因导致乙方无法按照约定时间制作样品或交货,责任由甲方承担。
3、如果乙方提交的样品与甲方定制的小商品存在明显差异,甲方有权拒绝支付。
九、合同争议的解决方式
双方同意,本合同履行期间如发生争议,应当通过友好协商解决。协商或调解不成的,任何一方有权将争议提交至有管辖权的人民法院解决。
十、本合同一式二份,甲方和乙方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。合同未尽事宜,由甲乙双方另行签订补充协议。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
______年______月____日 ______年______月____日
加工承揽合同14
订做方(以下简称需方):__________
承揽方(以下简称供方):__________
订做方委托承揽方加工 25米箱梁芯模 模板,根据《中华人民共和国民法典》规定,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
一、 标的物名称、规格、数量、单价、金额:(此合同单价为税前价)
品名 规格 数量 单位 重量(吨) 单价元/吨 价款(元) 备注
箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 约计重量
总金额(大写) 柒万柒仟元整
二、 技术资料提供方法:
需方提供标的物所需施工图,按需方确认的标的物图纸加工;
三、 质量要求:
供方严格按图纸加工,产品质量符合行业相关规范要求,并配合甲方的监督检查;
四、 交货地点:
供方厂内验收交货;
五、 交货时间:
合同签订生效后,第一套芯模10月8日交货,第二套芯模10月13日交货。
六、 计量方式:
需方以标的物加工过磅重量进行结算;
七、 结算方式:
合同签订后需方预付材料款贰万伍____元,需方在提取标的物时结清所提取标的`物的剩余款项(以实际加工产品数量、品种为准)。
八、 标的物所有权自交付全部货款时起转移,但需方未履行支付价款全部货款义务的,标的物仍属于供方所有。
九、 运输方式及到达站和费用负担:汽运,施工现场,供方帮助配货,供方承担运输费用。工地卸车及其它费用由需方承担。
十、 本合同解除的条件:
合同执行完毕或未付材料预付款。
十一、 违约责任:
由违约方负责;
十二、 解决合同纠纷的方式:协商方式,如协商不成,提交仲裁委员会解决,或依法向人民法院起诉;
十三、 本合同自双方签字且预付材料款到帐之日起生效。本合同传真件同样有效。
十四、 本合同一式两份,如有未尽事宜可另立合同附加件,与本合同具有同等法律效应。
订做方:__________ 承揽方:__________
单位:__________ 单位:__________
法定代理人:__________ 法定代理人:__________
委托代理人:__________ 委托代理人:__________
电话:__________ 电话:__________
开户行:__________ 户名:__________
帐号:__________ 卡号:__________
邮编:__________ 邮编:__________
签订时间:__________
加工承揽合同15
定作方:________
承揽方:________
定作方委托承揽方加工,经双方充分协商,达成以下合同条款。
一、加工成品:________
二、加工成品质量要求:________
三、原材料的提供办法及规格、数量、质量
1、双方合作中,定作方提供的原材料由承揽方进行检验后方可下料。如发现原材料不符合要求,承揽方应立即通知定作方,并要求调换或补齐。若在下料后发现原材料质量问题,承揽方应对造成的定作方损失进行赔偿。同时,承揽方不得擅自更换定作方提供的原材料,也不得偷换修理物品的零部件。为确保质量和节约成本,原材料的消耗每吨(件)成品不得超过双方协商所定标准。
2、承揽方提供原材料的,应保证提供的原材料符合定作方的要求,且满足承揽的需要。
四、技术资料、图纸提供办法
1、承揽方发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知定作方;定作方应及时回复,提出修改意见。
2、承揽方对于承揽的工作,如果定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。
五、价款或酬金
价款或酬金按照如下约定计算:________
六、验收标准和方法
1、按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。
2、在验收前,承揽方需要向定作方提交必要的技术资料和相关质量证明。如果出现短期内难以发现的质量问题,由承揽方在质保期内负责修复或退换。此外,承揽方还应当承担质量问题带来的责任和损失。
七、交货的时间和地点
1、交货时间:________ 。
2、交货地点:________定作方工厂内
八、包装要求
1、成品按照_____包装费用由承揽方承担。
九、运输办法及费用负担:
运输由承揽方负责,费用承揽方承担。
十、费用结算
结算时间:________
十一、承揽方的违约责任
1、如果承揽方未能按照合同规定提供符合要求的定制产品,而定制方同意使用,则应按质量来决定价格,并可能酌情减少酬金或支付款项;如果定制方不同意使用,则有权拒收,由此产生的任何损失应由承揽方承担赔偿责任。
2、如果承揽方未能按照合同规定交付已定制或完成的工作数量,但定制方仍需要该物品,那么承揽方应当尽快将缺少的部分补齐。如果延迟交付,那么承揽方应按照逾期交付的方式处理。对于定制方不再需要的少量和延迟交付的`部分,承揽方应赔偿定制方由此遭受的损失。
3、未按合同规包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。
4、如果定制的物品无法按时交付(包括返修、更换、补交等),则需向定制方支付违约金。每逾期一天,将按照逾期交付部分的酬金总额的%支付相应的违约金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的____%的违约金,并赔偿给定作方造成的损失。
6、若因保管不当导致定制方所提供的原材料、设备、包装物或其他物品遭受毁损或遗失,责任方应负赔偿责任,赔偿定制方因此而遭受的损失。
7、如果承包方擅自更换定制方提供的原材料或修理物件的零部件,那么定制方有权拒收,并且承包方需要赔偿因此造成的损失。如果定制方要求重新制作或者重新修理,那么承包方需要按照定制方的要求进行,并且承担因延误交付而造成的责任。
十二、不可抗力
若因不可抗力导致在合同规定的时间内无法完成定作物或原材料的生产,承揽方将免责,但需提供合法证明。如定作物或原材料毁损、灭失,则同样适用此条款。
十三、其它约定
1、加工承揽合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成向定作方所在地向人民法院起诉。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。如有未尽事宜,双方应当及时协商解决,并在书面形式上作出补充协议,补充协议具有等同于本合同的法律效力。
3、本合同一式_____份。
甲方:________盖章:________
签约人:________职务:________电话号码:________
乙方:________盖章:___
签约人:________职务:________电话号码:________
时间:____________年__月__日
【加工承揽合同】相关文章:
加工承揽合同[精选]05-24
加工承揽合同10-20
承揽加工合同11-29
承揽加工合同[精选]07-06
承揽加工合同【经典】07-23
【精选】承揽加工合同07-17
(精选)加工承揽合同07-27
加工承揽合同【经典】01-24
加工承揽合同08-31
承揽加工合同02-21