合同范本>承揽合同>加工承揽合同

加工承揽合同

时间:2024-06-24 18:25:38 承揽合同 我要投稿

加工承揽合同【锦集15篇】

  随着人们对法律的了解日益加深,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合同的格式吗?下面是小编为大家收集的加工承揽合同,仅供参考,大家一起来看看吧。

加工承揽合同【锦集15篇】

加工承揽合同1

  承揽方:_____________

  身份证号:_____________

  电话:_____________

  定作方:_____________家具有限公司

  法定代理人:_____________

  电话:_____________

  _____________家具有限公司(定作方)委托承揽方加工家具一批,现经双方充分协商,本着自愿公正、互利共赢的原则,特订立本合同,以便共同遵守。

  第一条:加工产品及工价(见产品清单)

  第二条:加工产品质量要求(依照定作方公司品质部要求)

  第三条:资料、图纸提供办法

  1、承揽方在依照定作方公司的要求进行工作期间,发现定作方公司提供的图纸或技术要求不完善,应当及时通知定作方公司品质部人员,定作方品质部应即时回复并提出修改意见。

  2、承接的工作中,若有定制方要求保密,则承揽方应严格遵守,未经许可不得留存技术资料的副本。

  3、定作方公司生产部应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

  第四条:工资:依照定作方公司生产排单上标明的的`工价结账(有特殊约定的除外);

  第五条:验收标准和方法:依照定作方公司品质部要求验收。

  第六条:交货时间和地点:依照定作方公司的排产日期交货。交货地点为定作方公司仓库,严格依照定作方交货流程入库,即承揽方所制作的成品均需定作方公司品质部检查验收并签名确认方可生效。

  第七条:结算方式及期限:按定作方品质部验收合格的产品数据结账(平时借支除外)。

  第八条:其他约定

  1、在合同履行期间,承揽方必须严格遵守定作方公司的各项管理规定,不得违反。如有违反,定作方公司有权依照公司规定实施相应的管理和处罚措施。

  2、承揽方要严格按照行业操作规定和定作方公司的安全管理规定操作,以杜绝一切安全事故的发生,合同期内,承揽方承诺出现任何安全事故均由承揽方自行负责,与定作方公司无关。

  第九条:承揽方的违约责任

  1、如果承揽方没有按照合同规定的生产排产单,按时交付产品并保证质量,那么他们需要承担逾期交付的责任。如果产品质量不符合标准,需要重新进行返工处理。返工费用由承揽方自行负责,如果经过返工后仍然不符合合同规定或品质要求,那么定作方公司有权拒收,并要求承揽方承担相应的赔偿责任。

  2、如果承包方交付的产品量或完成产品数量少于合同(订单)规定,他们应该向定制方报告损坏情况以及申请补料。定制方有权要求承包方承担补料责任。

  3、如果承揽方因任何原因未能按时交付产品(除非是由于定作方公司欠料造成的),则定作方公司有权要求赔偿一切因此造成的损失。承揽方应保证按时交付产品,否则将承担相应责任。

  4、合同期间,若承揽方单方中止合同,必须提前一个月向定作方公司书面申请并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承揽方单方中途废止合同的,视为承揽方单方违约,为此,承揽方承诺并兑现全额赔偿定作方公司一切损失。

  第十条:定作方公司的责任

  提供承揽方的订单、工作场所,机器设备和材料、部份工具等;

  第十一条:纠纷的处理

  合同期间,若加工承揽合同双方发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成时向人民法院起诉。

  本合同自_______年___月___日起生效,合同履行(或工程)完毕即失效,本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作方和承揽方各执一份;

  定作方(代表人)________________________

  签订地点:_____________

  _______年___月___日

  承揽方(代表人):________________________

  签订地点:_____________

  _______年___月___日

加工承揽合同2

  定作人:________签订地点:___________

  承揽人:________签订时间:____年__月__日

  第一条承揽项目、数量、报酬及支付期限

  1、计量单位

  2、数量

  3、工作量(工时)

  4、报酬

  5、交付期限

  6、单价

  7、总金额┃

  第二条技术标准、质量要求:________________________________________________________

  第三条承揽人对质量负责的期限及条件:___________________________________________________

  第四条定作人提供技术资料、图纸等的'时间、办法及保密要求:_____________________________________________________________________________

  第五条承揽人使用的材料由________人提供。材料的检验方法:____________________________________________

  第六条定作人(是/否)允许承揽项目中的主要工作由第三人来完成。可以交由第三人完成的工作是:________________________________________________________________________________________________

  第七条工作成果检验标准、方法和期限:___________________________________________________

  第八条结算方法及期限:__________________________________________________________

  第九条定作人在____年____月____日前交定金(大写)________元。

  第十条定作人解除承揽合同应及时书面通知承揽人。

  第十一条定作人未向承揽人支付报酬或者材料费的,承揽人(是/否)可以留置工作成果。

  第十二条违约责任:________________________________________________________________________________________________

  第十三条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:

  (一)提交________仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院起诉。

  第十四条其他约定事项:__________________________________________________________________________________________________________________________________

  定作人:承揽人:

  法定代表人:法定代表人:

加工承揽合同3

  认立合同双方:

  承揽方:

  定作方:

  定作方委托承揽方加工长春——吉林高速公路长春东出口一公里处单立柱三面广告牌加固翻新扩大面积的工作,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

  第一条 加工 成品 编号 名称 规格 单位 数量

  第二条 加工成品质量要求:

  第三条 原材料的提供办法及规格、数量、质量:

  用定作方原材料完成工作。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换,对物品不得偷换。

  1.原材料等物品交(提)日期计算,双方协商。

  第四条 技术资料、图纸 由承揽方提供

  承揽方在依照定作方的要求进行工作期间,发现图纸或技术要求不合理,应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。

  2.承揽方对于承揽的工作,如果定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。

  3.承揽方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

  第五条 总价款为 合同签订后,订作商付给承揽方 元(即总价款的 %),在加工量达到 %,定作方付给承揽方 元(即总价款的 %),在加工量全部完成时,在定作方验收合格后支付给承揽方 元(即总价款的 %),预留 元作为质保金一年后付清。 (价款或酬金,按照国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定。

  第六条 验收标准和方法

  1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。

  2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商。保证期限内发生问题,除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换。

  3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

  第七条 交货的时间和地点 交货地点为长吉高速长春东出口一公里处,时间为签订合同之日起计算30日。

  交提定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。双方另有约定的,按约定的方法计算。)

  第八条 包装要求及费用负担

  第九条 运输办法及费用负担

  第十条 结算方式及期限

  第十一条 其它

  (如: .根据国家有关规定,定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的,无权请求返还定金。承揽方不履行合同的,应当双倍返还定金。2.根据国家有关规定,经当事人双方约定,定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的,除承担违约责任外,必须如数返还预付款。定作方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金;有余款的可以请求返还。等等。)

  第十二条 承揽方的违约责任

  一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,应当按质论价,酌减酬金或价款;不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,定作方有权拒收,由此造成的损失由承揽方赔偿。

  二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,定作方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分定作方不再需要的,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。

  三、未按合同规定包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合合同规定造成定作物毁损、灭失的,由承揽方赔偿损失。

  四、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等),应当向定作方偿付违约金__元;(合同中无具体规定的,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交付部分的价款总额计算,向定作方偿付违约金)以酬金计算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。未经定作方同意,提前交付定作物,定作方有权拒收。

  五、不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的__%(30-50%的幅度)或酬金总额的__%(30-50%幅度)违约金。

  八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的,应当偿付定作方因此造成的损失。

  九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验、或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的,由承揽方对工作质量、数量承担责任。

  十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有权拒收,在承方应当赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理,应当按定作方要求办理,并承担逾期交付的责任。

  十一、在承揽方制作的过程中发生的任何损害及由于工作过程中发生的事故由承揽方负责。

  第十三条定作方的违约责任

  一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿承揽方因此造成的损失。

  三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作,承揽方有权解除合同,定作方应当赔偿承揽方因此而造成的`损失;承揽方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以顺延外,定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

  四、超过合同规定期限领取定作物的,除按本条第五款规定偿付违约金外,还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的,承揽方有权将定作物变卖,所得价款在扣除报酬、保管、保养费后,退还给定作方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时,定作方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖,应当赔偿承揽方的损失。

  五、超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;以酬金计算的,每逾期一天,按酬金总额的千分之一偿付违约金。

  六、无故拒绝接收定作物,应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

  七、变更交付定作物地点或接收单位(人),承担因此而多支出的费用。

  第十四条xxx在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原灭失的,承揽方在取得合法证明后,可免予承担违约责任,但应当采取积极措施,尽量减少损失,如在合同规定的履行期限以外发生的,不得免除责任,在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的,定作方应当承担责任,并赔偿承揽方由此造成的损失。

  第十五条纠纷的处理加工承揽合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解、仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

  本合同自__年__月__日起生效,合同履行完毕即失效,本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承揽方各执一份;合同副本一式__份,交__(如经鉴证或公证,则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份。

  定作方: (盖章) 承揽方: (盖章)

  代表人: (盖章) 代表人: (盖章)

  地址: 地址:

  电话: 电话:

  开户银行: 开户银行:

  帐号: 帐号:

  年 月 日订

  承揽加工合同(二)

  现有_________________单位将______________(地点或加工件全称)交予___________加工。经双方友好协商,本着互惠互利、诚信、公平的原则特制定以下条款,望双方遵守。

  甲方:________________________

  乙方:________________________

  一、工程项目

  1、工程名称_____________________________________________

  2、工程地点_____________________________________________

  3、工程范围_____________________________________________

  4、工程期限自_____________至___________完工,共计_____天。(不可抗拒原因顺延)

  二、甲方在合同签订时要将所加工产品的成套图纸交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到图纸后详细查看后交由甲方签字确认。乙方在看图时不明确的地方有权向甲方要求图纸的技术交底,甲方应在一个工作日内答复。不能答复的技术问题乙方有权停止施工。(所有加工产品图纸及技术交底资料由双方签字后作为合同附件,同样具备合同法律效应)

  三、质量要严格按照图纸要求加工或有甲方技术交底资料加工。乙方不得擅自改动。不合格加工件由乙方负责。

  四、加工产品交付地点________________________________。

  五、加工产品(工程)总价人民币____________________元整,大写(________________________________元整)。(此金额不含税金及其它费用。如有要求另行协商。)

  六、付款方式__________________

  1、合同签订时甲方支付乙方总价定金 _______________%。

  2、乙方需要向甲方加工件所需原材料时,乙方向甲方提供材料订购单或能材料订购单据时支付乙方总价 _______________%。

  3、加工件到达甲方指定地点时支付乙方总价__________%。

  4、加工件安装或交付时支付乙方总价________________%。

  5、验收合格后一次性支付加工件总额。

  七、产品质量保修期

  1、玻璃_________________

  2、钢材_________________

  3、铝材_________________

  4、油漆_________________

  5、喷塑_________________

  八、安全生产乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,服从甲方安

  全管理人员及监理人员的管理,严格遵守安全操作规程,施工中如因违反操作规程而发生伤亡事故其损失由乙方负责。

  九、验收:

  甲方应在乙方向甲方提交工程进度或竣工报告单七日内组织验收,七日内不组织验收,乙方可视工程全部合格,同时甲方履行合同后续责任,甲方不履行合同时乙方可对本合同工程随意处理。

  十、违约责任:合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变

  更或解除本合同。如单方面解除合同,应向对方赔偿对方损失。

  乙方必须按照合同规定的时间内按照合同质量要求完成施工任务。逾期一天应赔偿甲方总价的5‰,提前按照同等奖励。

  十一、本合同未尽事宜,双方协商解决。如不能解决可在双方属地人民法院申请诉讼。

  十二、本合同共___页,附件共____页,一式_____份,双方各持份

  本合同双方签字之日起生效,至工程结束、工程款付清后自行失效。

  (本合同所有来往电子邮件作为本合同附件具有同等法律效力)。

  甲方:(章) 乙方:(章)

  电话: 电话:

  电子邮箱: 电子邮箱:

  开户行: 开户行:

  ________年______月_____日

加工承揽合同4

  甲方:

  乙方:

  经过双方友好协商,为了开展来料加工业务,特订立本合同。

  第一条加工内容

  甲方将为乙方提供加工所需的________(产品)________原材料,乙方将对提供的原材料进行加工,加工完成后交付给甲方。

  第二条交货

  乙方在合同期间,每个月向甲方提供________原材料,并负责运至________车站(经________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________个月内将加工后的成品________套负责运至________港 口 交付乙方。

  第三条来料数量与质量

  乙方需提供的原材料应包含____%的'备损率;多供部分不计入加工数量。乙方提供给甲方的材料必须符合本合同附件一中规定的要求和标准。如果乙方未能按时、按质、按量提供给甲方所需的原材料,除了不承担无法履行合同的责任外,甲方还有权向乙方索取因停工待料造成的损失。乙方特此同意并确认上述内容。

  第四条加工数量与质量

  甲方如未能按约定时间、质量、数量交付加工产品,应在乙方提出后承担相应的赔偿责任,赔偿乙方因此造成的损失。

  第五条加工费

  甲方为乙方提供加工服务,按照每套产品计费。在本合同签订时,加工费为每套________币________元。合同第二年起的加工费将根据双方协商确定,但不得低于每套____币____元。加工费的制定考虑了中国国内和国外劳务费用水平,如中国国内劳务费用发生变化,双方将重新商定加工费用。

  第六条付款方式

  乙方将承担原材料的运输费用,并在甲方交付本合同产品之前的一个月内向甲方支付加工费用。

  第七条运输与保险

  乙方负责将原材料运送至甲方的运费和保险费;甲方负责将本合同产品送交乙方的运费和保险费。

  第八条不可抗力

  当因战争、严重自然灾害或双方同意的其他不可抗力事件导致一方无法履行合同时,该方应立即通知对方并协商延长合同履行期限。双方不得要求对方承担因此而产生的损失。

  第九条仲裁

  本合同在履行过程中,如发生任何争议,双方应通过友好协商解决。若协商不成,应提交至中国________仲裁机构进行仲裁。仲裁适用的法律为:

  第十条合同有效期

  本合同自双方签字日起生效,有效期至甲方完成加工并交付乙方规定数量的成品,同时收到乙方应付的全部费用时终止。

  第十一条合同的续订

  本合同有效期届满之前________个月,双方如有续订意愿,应在合同到期前进行协商。

  第十二条合同文本与文字

  本合同正本一式____份,甲乙双方各执一份。

  本合同以中、这两种文字书具有同等法律效力。

  第十三条其他

  1.甲方为交付乙方产品而产生的包装、辅料、运输和保险等费用将另行收取,费用总额不超过每套合同产品金额的____%。

  2.甲方收到原材料后,应按乙方提供的技术标准,对其规格、品质进行验收。如乙方提供的原材料不符合标准,或数量不足,在甲方向乙方提出检验报告后,乙方负责退换或补足。

  第十四条合同条款的变更

  本合同如有未尽事宜,或遇特殊情况需要补充、变更内容,应由双方协商一致后进行补充、变更。

  甲方:________________(盖章)

  乙方:________________(盖章)

加工承揽合同5

  原告:_________________

  住所地:_________________

  法定代表人:_________________

  电话原告造成的经济损失__________元。

  3、诉讼费用由被告承担。

  事实和理由

  原、被告于__年订立合同,约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款_____元,但被告一直未履行合同,致使原告不能按时使用,给原告造成了很大的损失。为维护原告的'合法权益,特诉至贵院,请求依法解除合同,判决被告返:________________

  被告:_________________

  住所地:_________________

  法定代表人:__________________。

  电话:________________

  诉讼请求

  1、依法解除合同,被告返还原告价款__________元;

  2、判令被告依法赔偿给还价款,并赔偿原告的经济损失。

此致

  __________人民法院

  具状人:_________________

  _____年_____月_____日

加工承揽合同6

  甲方: (委托方)_____________

  乙方: (承揽方)_____________

  经甲乙双方协议,就有关承揽加工事宜,拟结本合同,以兹双方信守。

  一、甲方委托乙方加工36块焊接轨道板,具体加工尺寸及工艺要求详见附图纸。

  二、相关事宜:

  1、甲方提供所需原材料,乙方将材料运至指定加工场所进行加工。乙方必须按照产品图纸要求进行加工,并确保产品质量符合技术文件的规定。

  2、甲方委托质检代表跟踪乙方加工过程,及时解决相关质疑问题。在乙方加工过程中,切削余料将由甲方进行回收。同时,在产品出厂的运输过程中,运费将由乙方承担。甲方将提供适当的运输车辆和司机,但乙方需承担油耗等其他相关搬运事宜。

  3、产品出厂前由甲方委派代表按图纸规定要求全面验收,其不合格损失由乙方承担。

  4、加工后的变形度由乙方按图纸要求校正。

  三、时间要求:自甲方提供原材料之日起,乙方应在30天内完成该批产品的.加工合同。双方如遇不可抗力事件影响到材料提供及加工时,应当及时通知对方并协商解决。

  四、加工费用:该项目合同总体加工费用20万元,由甲方承担增值税务,甲乙双方不得中途变更。

  五、付款方式:乙方交付产品后,甲方一次性付款,剩余作为质量保证金至业主最终验收合格后,甲方在一个月内全部付清余额,如甲方违约,则按日向乙方支付2%的违约金。

  六、其他事宜:本合同在履行过程中发生争议时,由甲方协商解决,如双方达不成协议,可提交仲裁机构解决。在合同中的未尽事宜,双方可共同协商补充。本合同自双方签定之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方:_____________

  已方:_____________

  时间:________年____月____日

加工承揽合同7

  合同编号:____________

  合同签订地:____________

  甲方(承揽方):____________

  法定代表人: ____________,职务:____________

  地址:____________

  乙方(委托方):____________

  法定代表人: ____________,职务:____________

  地址:____________

  鉴于:

  乙方委托甲方加工如下机械设备:____________

  合计金额(含税):¥ ____________元(大写:人民币 ____________元整,大小写不一致的以大写为准)

  经过充分协商,甲方和乙方达成以下协议,双方在诚实信用、公平自愿的原则基础上予以遵守。根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,本协议具有法律效力。

  一、产品的质量标准及验收方式、保修期限条款

  1、产品质量按双方约定的技术标准和技术条件执行,由乙方在收到设备之日起_____日内按照约定的技术标准和技术条件进行验收,甲方派____________协助安装调试,若乙方认为产品质量存在问题,必须在货物验收之日起_____日内以书面的形式提出,如超过此期限未提出异议。

  2、乙方确认的收货人为____________,职务为号码为:____________,收货人验收意见视为乙方的验收意见。

  3、甲方为设备提供____________但易损件除外。

  二、交货时间及交货方式、运输费用的.承担

  1、甲方应在____年____月____日前向乙方交货。

  2、乙方指定____________,甲方须将货物运输至:____________

  3、双方一致同意,甲方委托货运公司进行运输,货物运输至乙方指定的地点并交付给乙方之前,货物毁损、灭失的风险由甲方承担;货物交付给乙方之后,货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

  4、货物运费由甲方承担。

  三、配件提供条款

  甲方向乙方提供如下配件:

  四、定金及预付款条款

  1、合同生效后,乙方应当按照约定支付定金。如乙方未履行后续的定做款支付义务或违反合同约定的先付款后提货义务,甲方无需返还定金。合同履行完毕后,乙方支付的定金将折抵定做款。

  2、合同签订后日内,乙方预付人民币币 ____________元整,大小写不一致的以大写为准)作为预付款,专款用于机械设备生产的原材料采购。若乙方不履行先付款后提货义务或违约不履行合同其它义务,无权要求返还上述预付款。

  五、货款的结算、支付方式

  乙方向甲方支付款项,必须汇入下列甲方指定的账户,非经甲方书面授权,乙方不能向任何单位或者个人支付款项:

  开户行:____________

  账户名:____________

  账号:____________

  在甲方账号发生更改的情况下,甲方应提前 __天以书面形式通知乙方。若因甲方迟延或未通知导致乙方未能及时收到货款,则由甲方承担责任。

  六、违约责任

  1、甲方的违约责任:甲方未能按期交付定做物机械设备,必须按逾期交货部分的价款总额的日万分之____支付逾期交货违约金。

  2、乙方的违约责任:

  (1)乙方延迟支付约定的款项,甲方有权延期交付定做物;

  (2)如乙方未按合同约定的时间付款,每逾期一日,按日万分之____支付逾期付款违约金;

  (3)乙方逾期 ______个月不履行先付款后提货的义务,甲方有权变卖定作物。

  (4)乙方支付定金后,超过 _______个月不按约定支付约定的预付款,甲方有权单方解除合同并没收定金;

  (5)乙方应及时验收并做书面的收货确认,乙方迟延验收或不做书面收货确认的,每迟延一日应向甲方支付违约金人民币 ____________元(大写:____________大小写不一致的以大写为准);迟延验收或不做书面收货确认时间超过____日视为乙方无理拒收,甲方有权解除本合同。

  (6)如果乙方未能支付全部的定制款项,则机械设备所有权应归属于甲方,乙方不得转让、抵押、转移或变卖该机械设备。如有违反,乙方将承担相应的责任。

  七、合同的变更和解除

  合同的变更和解除依照《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。

  八、其它事项

  1、保修期间,乙方不得向除甲方之外的任何人购买零配件。

  2、您可通过以下电话、传真或邮箱地址联系我们,以履行合同所需的联络方式。如有变更,请及时告知,否则自负法律责任。

  甲方:____________ 乙方:____________ 电话号码: ____________电话号码: ____________传真号:____________ 传真号:____________ 邮箱号码:____________ 邮箱号码:____________

  3、本合同产生纠纷,由双方协商解决,协商不成,由甲方所在地的人民法院管辖。

  4、本合同共制作两份,由甲方和乙方各持一份存档;如有未尽事宜,双方可签订补充协议,其效力与本协议相同。设备清单、技术标准、技术条件、零配件清单和定做物机械设备交接单均为本合同的组成部分,具有同等法律效力。

  5、本合同自双方当事人或委托代理人签字或加盖公章之日起生效。

  6、在签订合同的过程中,双方必须相互提供经营资质证明,包括营业执照副本、组织机构代码证、开户许可证以及委托代理人的身份证复印件。

  甲方(盖章): ____________乙方(盖章): ____________

  委托代理人:____________ 委托代理人:____________

  时间:____年____月____日 时间:____年____月____日

加工承揽合同8

  承揽方:____________________________________地址:____________邮码:____________电话:____________

  定作方:____________________________________地址:____________邮码:____________电话:____________

  定作方委托承揽方加工____________,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

  第一条加工成品

  第二条加工成品质量要求

  第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量

  1.(用承揽方原料完成工作的),承揽方必须依照合同规定选用原材料,并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时,定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。

  2.承接定制任务的一方,应当明确规定所需原材料的消耗定额。定制任务完成过程中,定作方应按照合同规定的时间、数量、质量、规格提供所需原材料,而承揽方则需及时对原材料进行检验。如果发现有不符合要求的情况,承揽方应立即通知定作方调换或补齐。同时,承揽方不得擅自更换定作方提供的原材料,并且在修理物品时也不得偷换零部件。

  3.交(提)原材料等物品日期计算,参照第七条规定执行。

  第四条技术资料、图纸提供办法

  1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并及时通知定作方,因此造成的损失,由定作方赔偿。

  2.承揽方对于承揽的工作,如果定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。

  3.定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

  第五条价款或酬金

  价款或酬金,按照国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定。

  第六条验收标准和方法

  1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。

  2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题。

  3.如果承揽的定作物和项目质量出现争议,当事人双方可以选择由法定质量监督检验机构进行检查和评估,并提供相应的检验证明。

  第七条交货的时间和地点

  1.交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。

  2.交(提)定作物日期计算:承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;以承揽方通知的提取日期为准,但承揽方在发出提取定作物通知中。

  第八条包装要求及费用负担

  第九条运输办法及费用负担

  第十条结算方式及期限

  第十一条其他约定

  第十二条承揽方的违约责任

  一、若承揽方未按照合同规定的质量完成定作物或工作,而定作方同意接受该物或工作,那么应该按照实际质量来计算价格,并酌情减少酬金或价款。如果定作方不愿意接受,那么承揽方应该负责修整或更换,并承担逾期交付的责任。如果修整或更换后仍然无法达到合同规定的质量,那么定作方有权拒绝接受,而承揽方需要承担由此造成的损失。

  二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,定作方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分定作方不再需要的,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。

  三、如果承揽方未按合同规定进行定制物品的包装,导致需要返修或重新包装,那么承揽方应该负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。如果定制方不要求返修或重新包装,而要求赔偿损失,承揽方应该赔偿低于合格包装物价值的部分。如果包装不符合合同规定,导致定制物品毁损或灭失,那么承揽方应该赔偿造成的损失。

  四、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等),应当向定作方偿付违约金____元;(合同中无具体规定的,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交付部分的价款总额计算,向定作方偿付违约金)以酬金计算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。

  未经定作方同意,提前交付定作物,定作方有权拒收。

  五、不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的____%(10%~30%)或酬金总额的____%(20%~60%)的违约金。

  六、异地交付的定作物不符合合同规定,暂由定作方代保管时,应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。

  七、对于采取代运或送货服务的定制品,如果误发到达地点或接收单位(人员)不符,除了按照合同规定负责将货物运送到指定地点或接收单位(人员)外,还需要承担因此而产生的额外运输费用和延迟交货的责任。

  八、如因保管不善而导致定作方所提供的原材料、设备、包装物及其他物品损坏或丢失时,需负责赔偿定作方因此所遭受的损失。

  九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的,由承揽方对工作质量、数量承担责任。

  十、承揽方在未经定作方同意的情况下,擅自更换原材料或修理物的零部件,定作方有权拒收,并要求承揽方赔偿因此造成的损失。如果定作方要求重新制作或修理,承揽方应根据定作方的要求进行处理,并承担延期交货的责任。

  第十三条定作方的违约责任

  一、中途变更定作物的.数量、规格、质量或设计等,应当赔偿承揽方因此造成的损失。

  二、中途废止合同,属承揽方提供原村料的,偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%(10%~30%幅度)的违约金;不属承揽方提供原材料的。

  三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作,承揽方有权解除合同,定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以顺延外,定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

  四、超过合同规定期限领取定作物的,除按本条第五款规定偿付违约金外,还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限6个月不领取定作物的,承揽方有权将定作物变卖,所得价款在扣除报酬、保管、保养费后,退还给定作方;

  五、超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;以酬金计算的,每逾期一天,按酬金总额的千分之一偿付违约金。

  六、无故拒绝接收定作物,应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

  七、变更交付定作物地点或接收单位(人),承担因此而多支出的费用。

  第十四条不可抗力

  在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,承揽方在取得合法证明后,可免予承担违约责任,在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的,定作方应当承担责任,并赔偿承揽方由此造成的损失。

  第十五条纠纷的处理

  加工承揽合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成按( )项处理:

  1.向仲裁机关申请仲裁;

  2.向人民法院起诉。

  本协议自____年____月____日起生效,有效期至____年____月____日止。在协议有效期内,除非双方经过协商一致同意,否则不得随意变更或解除合同。如本协议存在未尽事宜,双方应当协商制定补充规定,补充规定应与本协议具有同等效力。协议到期后,若未续签,则视为自动终止。

  本合同正本一式二份,定作方和承揽方各执一份;合同副本一式____份,交____________(如经鉴证或公证,则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份。

  定作方:________________________

  承揽方:____________________

  ____年____月____日

  ____年____月____日

加工承揽合同9

  承揽方:____________________________________

  地址:____________邮码:____________电话:____________

  法定代表人:____________职务:____________

  定作方:____________________________________

  地址:____________邮码:____________电话:____________

  法定代表人:____________职务:____________

  甲方委托乙方加工____________,经双方协商一致,特订立本合同,共同遵守。

  第一条加工成品

  第二条加工成品质量要求

  第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量

  1.承揽方在完成工作时,必须按照合同规定使用指定的原材料,并接受定作方的检验。

  承揽方在定作过程中隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料,导致定作质量受影响时,定作方有权要求承揽方重新制作、修理、减少价款或退货。

  2.使用定作方提供的原材料时,应当事先确定原材料的消耗定额。

  定作方应按约定的时间、数量、质量、规格提供原材料,承揽方有责任对定作方提供的原材料进行及时检验,发现不符合要求的情况应立即通知定作方进行调换或补齐。

  承揽方必须严格按照定作方提供的原材料进行生产,不得私自更换;对维修的物品也不得擅自替换零部件。

  3.根据第七条规定,计算交付原材料等物品的日期。

  第四条技术资料、图纸提供办法

  1.在承揽方在执行工作时,如果发现提供的图纸或技术要求存在不合理之处,应及时与定作方进行沟通并提出修改意见。定作方应在规定的时间内给予回复,并共同商讨修改方案。

  若承揽方在规定的时间内未收到定作方的回复,有权暂停工作并立即通知定作方。定作方应赔偿因此产生的任何损失。

  2.承揽方在承接工作时,如果定作方要求保密,必须严格遵守保密协议,未经定作方许可不得保留任何技术资料的复制品。

  3.定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

  第五条价款或酬金

  价款或酬金,按照国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定。

  第六条验收标准和方法

  1.根据合同约定的质量标准,以及参考图纸和样品作为验收依据。

  2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。

  验收前,承揽方应向定作方提交必要的技术资料和相关质量证明,以确保项目顺利进行。

  对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。

  在保修期内,如果产品出现质量问题,除定制方使用不当或保管不当导致的情况外,由承揽方负责修复或退换。

  3.双方当事人对承揽的定作物和项目质量产生争议时,可委托具有法定资质的质量监督检验机构进行检测,以提供检测报告作为证据。

  第七条交货的时间和地点

  1.交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。

  双方如需提前或延期交付或收取定作物,应当事先协商一致,并按协商结果执行。

  2.交接作物日期的计算方式为:承揽方自行运输送达定作物时,以定作方接收的日期为准;若委托运输部门运输,则以承运部门签发的日期为准;自提作物的情况下,以承揽方通知的提取日期为准,但必须给定作方足够的途中时间。双方另有约定的,按约定的方式计算。

  第八条包装要求及费用负担

  第九条运输办法及费用负担

  第十条结算方式及期限

  第十一条其他约定

  第十二条承揽方的违约责任

  一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,应当按照实际质量支付费用,可以适当减少酬金或价款;如定作方不同意利用,承揽方应负责修整或更换,并承担逾期交付的责任;若修整或更换后仍不符合合同规定,定作方有权拒收,由承揽方承担相应赔偿责任。

  二、根据合同规定,如果承揽方交付的定制物品或完成的工作数量少于约定数量,定作方仍需要的部分应当按照约定数量补足。对于未按时交付的部分,应按照逾期交付的处理方式进行补偿。如果定作方不再需要少交或迟交的部分,承揽方应当赔偿定作方因此而遭受的损失。

  三、未按合同规定包装定制物品,需要进行返修或重新包装时,责任方应当承担返修或重新包装的工作,并承担由此产生的费用。

  如果定作方要求承揽方赔偿损失而不要求返修或重新包装的话,承揽方应当赔偿定作方因不合格包装物导致的损失。赔偿金额应为不合格包装物与合格包装物之间价值差异的部分。

  由于包装不符合规定,导致定制物品损坏或丢失的情况发生,责任应由承包方承担并赔偿损失。

  四、逾期交付定制物品(包括返修、更换、补交等),应当向定制方支付违约金____元;如果合同中没有具体规定,应当参照中国人民银行有关延期付款的规定,按照逾期交付部分的价款总额计算,向定制方支付违约金。如果按照酬金计算,每逾期一天,应支付逾期交付部分酬金总额的`千分之一作为违约金。

  六、定制物品因未按合同规定交付而暂由定制方代为保管时,定制方应当赔偿实际支付的保管、保养费用。

  七、对于代运或送货的定制物品,如果因错误发货导致物品送达错误的地点或接收单位(人),除了按照合同规定将物品送到指定地点或接收单位(人)外,还需承担因此而产生的额外运输费用,并承担延迟交付定制物品的责任。

  八、若因保管不善导致定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损或丢失,责任方应承担定作方因此所遭受的损失。

  九、未按合同规定的方式和时间对定作方提供的原材料进行检验,或者在检验过程中发现原材料不符合要求却未按合同规定的时间通知定作方进行更换或补充的情况下,由承揽方承担工作质量和数量方面的责任。

  十、未经定作方同意,承揽方不得擅自更换定作方提供的原材料或修理物的零部件。如承揽方擅自调换,定作方有权拒收,并要求承揽方承担因此造成的一切损失。

  如果定作方要求重做或重新修理,制作者应当按照定作方的要求进行处理,并承担因延迟交付而产生的责任。

  第十三条定作方的违约责任

  一、如需更改已经确定的作物数量、规格、质量或设计等内容,承包方应当赔偿因此造成的损失。

  三、未按照合同约定的时间和要求向承包方提供原材料、技术资料、包装物等,或未完成必要的辅助工作和准备工作,承包方有权解除合同。在这种情况下,定做方应当赔偿承包方因此造成的损失。如果承包方不要求解除合同,除非交付定做物的日期得以顺延,定做方应当支付承包方停工待料的损失。

  四、如果超过合同规定的期限领取定作物,除按照合同约定支付违约金外,还需承担实际支付的保管、保养费用。

  如果定制方超过领取期限6个月不领取定制物品,承揽方有权将定制物品进行转售。转售所得款项在扣除报酬、保管和保养费用后,将退还给定制方。如果转售所得款项少于报酬、保管和保养费用,定制方需要补偿差额。如果定制物品无法转售,定制方需要赔偿承揽方的损失。

  五、逾期付款的情况下,应按照中国人民银行相关规定向承揽方支付违约金。如果是按照酬金计算,每逾期一天需支付违约金,违约金金额为酬金总额的千分之一。

  六、拒绝接收定作物而导致损失,应当赔偿承揽方的损失以及运输部门的罚款。

  七、更改交付定制物品的地点或接收单位可能会导致额外的费用支出。

  第十四条不可抗力

  在合同规定的履行期限内,如果因不可抗力导致定作物或原材料毁损、灭失,承揽方在提供合法证明后,可免除违约责任。但若定作方迟迟未接受或无故拒收,在此期间发生的损失将由定作方承担,并需赔偿承揽方相应的损失。

  第十五条纠纷的处理

  加工承揽合同发生纠纷时,双方当事人应首先进行友好协商,共同寻求解决方案。如果协商未果,可根据合同约定或相关法律规定进行逐项处理。

  1.向仲裁机关申请仲裁;

  2.向人民法院起诉。

  本合同自双方签署之日起生效,至合同约定的履行完毕日期止有效。在合同有效期内,除非经双方协商一致,否则不得随意变更或解除合同。若合同内容存在未尽事宜,双方应共同商议并签订补充协议,补充协议具有与本合同相同的法律效力。

  本合同正本一式二份,一份由甲方保管,一份由乙方保管;合同副本一式____份,分发给相关部门各自留存。

  定作方:________________________

  代表人:________________________

  ____年____月____日

  承揽方:________________________

  代表人:________________________

  ____年____月____日

加工承揽合同10

  订做方(以下简称需方):

  承揽方(以下简称供方):

  订做方委托承揽方加工 25米箱梁芯模 模板,根据《中华人民共和国合同法》规定,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

  一、 标的物名称、规格、数量、单价、金额:

  (此合同单价为税前价)

  品名 规格 数量 单位 重量(吨) 单价元/吨 价款(元) 备注

  箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 约计重量总计总金额(大写) 柒万柒仟元整

  二、 技术资料提供方法:

  需方提供标的物所需施工图,按需方确认的标的物图纸加工;

  三、 质量要求:

  供方严格按图纸加工,产品质量符合行业相关规范要求,并配合甲方的监督检查;

  四、 交货地点:

  供方厂内验收交货;

  五、 交货时间:

  合同签订生效后, 第一套芯模10月8日交货,第二套芯模10月13日 交货。

  六、 计量方式:

  需方以标的.物加工过磅重量进行结算;

  七、 结算方式:

  合同签订后需方预付材料款 贰万伍仟 元,需方在提取标的物时结清所提取标的物的剩余款项(以实际加工产品数量、品种为准)。

  八、 标的物所有权

  自交付全部货款时起转移,但需方未履行支付价款全部货款义务的,标的物仍属于供方所有。

  九、 运输方式及到达站和费用负担:

  汽运,施工现场,供方帮助配货,供方承担运输费用.工地卸车及其它费用由需方承担。

  十、 本合同解除的条件:

  合同执行完毕或未付材料预付款。

  十一、 违约责任:

  由违约方负责;

  十二、 解决合同纠纷的方式:

  协商方式,如协商不成,提交仲裁委员会解决,或依法向人民法院起诉;

  十三、 本合同自双方签字且预付材料款到帐之日起生效。

  本合同传真件同样有效。

  十四、 本合同一式两份,如有未尽事宜可另立合同附加件,与本合同具有同等法律效应。

  订 做 方 :

  承 揽 方 :

  单位:

  单位:

  法定代理人:

  法定代理人:

  委托代理人:

  委托代理人:

  电 话:

  电 话:

  开户行:

  户 名:

  帐 号:

  卡 号:

  邮 编:

  邮 编:

  签订时间:

加工承揽合同11

  委托方:_________ (以下简称甲方)

  加工方:_________(以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方就甲方委托乙方进行钢结构加工制作事宜,经友好协商,达成一致并订立本合同,共同遵守。

  一、加工方式

  甲方提供钢结构工程施工图纸,乙方包工包料加工。

  二、加工内容

  本合同所涉之加工内容为甲方提供的锦绣物流仓储楼工程的施工图纸中的钢结构的加工制作(含抛丸除锈,刷红丹防锈底漆一遍)。

  三、加工工期

  从乙方收到甲方的第一笔预付款(或定金)之日起开始计算工期。

  四、加工量、单价及总金额

  1、以上价格均为税工程施工质量验收规范》(GB—50205—20_________)。甲方提供施工图纸一套,并签字盖章,乙方须严格按图纸要求加工制作。

  2、上表所列之加工量为暂定加工量,结算时按加工厂分解图、下料单、理论重量加量0%损耗计算。本合同从生效之日起,合同单价不因市场价格变化而变更。

  3、上表所列之“金额”的“合计”项为暂定总价。

  4、本合同采用的定价方式结算。

  五、运输方式:需方自提,运费自负。

  六、结算、付款及付款方式

  1、本合同签订后,甲方须支付一万元作为定金,并支付一万元作为预付款。乙方收到甲方支付的足额定金和预付款后即开始组织生产。如本合同签订后的三天内,乙方未收到甲方支付的足额定金和预付款,本合同将自动终止,且甲方已支付的定金不予退还。

  2、在乙方生产和制作钢结构的.过程中,甲方将根据付款提货,并且甲方在提货时所支付的货款总额不得超过其实际已支付的货款总额(不包括定金)。在甲方进行最后一次提货前,双方需办理结算事宜,甲方应当全额支付尚未付清的货款。只有当乙方财务部门收到甲方全额货款并确认后,才会安排发货。

  3、如甲方在现场安装时发现有质量问题,应及时通知乙方,乙方必须在12小时内到现场处理问题。

  七、双方责任

  甲方责任

  1、甲方应于合同签订时提供给乙方完整、详细的工程施工图纸壹套。

  2、甲方负责按本合同规定的时间、方式提货、验货,支付货款、办理结算。

  3、本合同涉及的工程如中途发生设计变更,甲方有责任在变更实施前提前两天以书面方式通知乙方。若因此变更导致材料增减,应按实际情况结算费用。在甲方书面通知之前生产的半成品由甲方承担,乙方应按照合同约定价格支付给甲方。

  4、甲方需要将施工图纸提交给乙方进行审核。如果乙方指出图纸中的错误,甲方必须在12小时内解决问题。如果由此导致工期延误,甲方应承担相应责任。最后交货日期是5月份。如果由于甲方的原因在最后交货日期之前无法完成所有订购的货物,甲方必须在最后交货日期过后的7天内支付全部货款。否则,在甲方提货时,如果市场价格上涨,则按照上涨后的价格结算;如果市场价格下跌,则按照原定价格进行结算。

  乙方责任

  1、乙方承担本合同范围内钢结构构件的材料采购和加工制作。乙方应严格按照甲方提供的施工图纸提出的技术要求、质量、数量、包装等具体要求进行生产加工,并做好自检工作,确保质量、进度。加工完后,保存甲方提供的施工图纸。

  2、乙方负责成品构件的捆扎、装车等工作。

  3、乙方在钢构件出厂时,需提供所采购钢材的材质证明,产品的检验报告,合格证明等技术资料一式四份(注:不含带MA章的探伤报告及第三方材料复检费)。

  4、日开始供应第一批构件,供货要求详见甲方书面需货计划,20_________年9月15日前将全部钢构件供完。

  八、质量验收

  1、出厂前的钢构件需要经过甲方进行质量复检。一旦通过复检合格,甲方将对因运输原因引起的产品质量问题负责;而乙方加工的产品质量问题则由乙方承担责任,并需在48小时内予以解决。

  2、质量异议期限:甲方收到产品后如发现存在质量问题,应立即停止使用,并在48小时内向乙方提出书面异议。乙方接到甲方书面异议后派员到现场查验并与甲方协商解决。如甲方未在以上期限内提出书面异议,或甲方收到货物后1个月内未提出书面异议的,视为乙方提供的货物质量全部合格,甲方不得再以货物质量问题为由要求乙方承担任何责任。

  3、甲乙双方约定,如果乙方提供的货物质量存在缺陷,乙方仅对质量缺陷产品本身的价款损失承担责任,乙方不承担由于产品质量缺陷而造成其他直接或间接损失。

  九、违约责任

  1、甲方迟延提货的,乙方自最后提货期限届满之次日起提供10天的免费保管期限。免费保管期满后甲方仍未提货的,甲方按每吨每天10元的标准支付给乙方保管费用。乙方计收保管费用的保管期限为60天,超过60天时,乙方有权对相关构件自行处理,且无需向甲方承担任何责任。

  2、由于甲方的原因导致乙方停工、延误工期、需要重新进行工作以及原材料和构件的报废,根据协议,甲方应承担对乙方直接损失的赔偿责任。

  3、乙方若无正当理由延迟交货,应承担因此给甲方造成的实际经济损失的赔偿责任。

  4、本合同生效后,在履行完毕之前,任何一方均不得随意违约或擅自解除本合同。

  十、保密责任

  双方在签署并履行本合同的过程中,若一方了解或应该了解到对方的商业机密,将承担保密义务,不得以任何方式向第三方泄露。保密期限自获知或应当获知该商业机密之日起,至对方公开该商业机密之日止。

  十一、其他约定

  1、本合同中的法定代表人和经办人在本合同项下对债权和债务承担连带担保责任。

  2、如有本合同未涉及的事项,双方应进行协商并签订补充协议,该补充协议具有与本合同相等的法律效力。

  3、双方就本合同发生争议时应协商解决,协商不成时,可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

  4、本协议经双方签字并盖章后生效,至构件交付完成且货款全额支付后自然终止。

  5、本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。

  甲方:(盖章)_________乙方:_________

  _________年_________月_________日:

加工承揽合同12

  订立合同双方:

  承揽人:______________________________

  定作人:______________________________

  定作人委托承揽人加工____________,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

  第一条 加工成品

  编号:________________________

  名称:________________________

  规格:________________________

  单位:________________________

  数量:________________________

  备注:________________________

  第二条 加工成品 质量要求

  (加工定作物品,需要封存样品的,应当由双方代表当面封签,并妥为保存,作为验收的依据)

  第三条 原材料的提供办法及规格、数量、质量

  ________________________________________________________________________

  (1.用承揽人原料完成工作的,承揽人必须依照合同规定选用原材料,并接受定作人检验。承揽人隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时,定作人有权要求重作、修理、减少价款或退货。2.用定作人原材料完成工作的,合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作人应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。承揽人对定作人提供的原材料要按合同规定及时检验,应立即通知定作人调换或补齐。

  第四条 技术资料、图纸提供办法

  _____________________________________________________________________

  (1.承揽人在依照定作人的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知定作人;定作人应当在规定的时间内回复,提出修改意见。承揽人在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并及时通知定作人,因此造成的损失,由定作人赔偿。2.承揽人对于承揽的工作,如果定作人要求保密,应当严格遵守,未经定作人许可不得留存技术资料的复制品。3.定作人应当按规定日期提供技术资料、图纸等。)

  第五条 价款或酬金

  ___________________________________________________________________

  (价款或酬金,按照国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定。)

  第六条 验收标准和方法

  ________________________________________________________________________

  (1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。2.定作人应当按合同规定的期限验收承揽人所完成的工作。验收前承揽人应当向定作人提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除定作人使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外,由承揽人负责修复或退换。

  第七条 交货的时间和地点

  ________________________________________________________________________

  (1.交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当在事先与对方达成协议;并按协议执行。2.交(提)定作物日期的计算:承揽人自备运输工具送交定作物的,以定作人接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准,自提定作物的,以承揽人通知的提取日期为准,但承揽人在发出提取定作物的通知,必须留给定作人以必要的途中时间;双方另有约定的,按约定的方法计算。)

  第八条 包装要求及费用负担

  ____________________________________________________________

  第九条 运输办法及费用负担

  ________________________________________________________________________

  第十条 结算方式及期限

  ________________________________________________________________________

  第十一条 其他

  ________________________________________________________________________

  (如:1.根据公司政策,定做人可以向承揽人支付定金,定金金额需要双方商议确定。如果定做人没有履行合同,他就没有权利要求返还定金。但承揽人未能履行合同,应该双倍返还定金。2.根据公司政策,如果当事人双方约定,定做人可以向承揽人支付预付款。如果承揽人未能履行合同,除了承担违约责任外,必须全额返还预付款。如果定做人没有履行合同,他可以将预付款用作违约金和赔偿金,并要求返还余款等。

  第十二条 承揽人的违约责任

  一、若承包人未按照合同规定的质量完成工作或交付定制品,而定制人同意使用,则应按照实际质量确定价格,并酌情减少酬金或款项;若定制人不同意使用,则承包人应进行修整或更换,并承担逾期交付的责任。若经过修整或更换后仍未能达到合同规定的质量标准,则定制人有权拒收,由此造成的损失由承包人赔偿。

  二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,定作人仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分定作人不再需要的,承揽人应赔偿定作人因此造成的损失。

  三、未按合同规定包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,定作人不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,承揽人应当偿付定作人不合格包装物低于合格包装物的价值部分。

  四、定制物品如逾期交付(包括返修、更换、补交等),需向订购方支付违约金。若合同中未有具体规定,应按照中国人民银行相关延期付款的规定,计算逾期部分的价款总额,并向订购方支付相应的违约金。若酬金作为计算基础,则每逾期一天,需支付逾期部分酬金总额的1%作为违约金。

  未经定作人同意,提前交付定作物,定作人有权拒收。

  五、不能交付定作物或不能完成工作时,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金总额的_____%(20%--60%的幅度)违约金。

  六、当定制物品不符合合同规定,且需要在异地交付时,若暂由定制人代为保管,则需支付实际的保管及保养费用。

  七、对于采取代运或送货服务的定制品,如果误发到达地点或接收单位(人员)不符,除了按照合同规定负责将货物运送到指定地点或接收单位(人员)外,还需要承担因此而产生的额外运输费用和延迟交货的责任。

  八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的,应当偿付定作人因此造成的`损失。

  九、未按合同规定的办法和期限对定作人提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作人调换、补齐的,由承揽人对工作质量、数量承担责任。

  十、未经定作人同意,承揽人不得擅自更换原材料或修理物的零部件。定作人有权拒绝接收已被擅自调换过的物品,并要求承办人赔偿由此产生的损失。如果定作人要求重新制作或修理,承包人应当按定作人的要求进行,并承担因逾期交付而产生的责任。

  第十三条 定作人的违约责任

  一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿承揽犬因此造成的损失。

  二、中途废止合同,属承揽人提供原材料的,偿付承揽人的未履行部分价款总值_____%(10%一30%的幅度)的违约金;不属承揽人提供材料的,偿付承揽人以未履行部分酬金总额_____%(20%一60%的幅度)的违约金。

  三、未按合同规定的时间和要求向承揽人提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作,承揽人有权解除合同,定作人应当赔偿承揽人因此而造成的损失;承揽人不要求解除合同的。

  四、超过合同规定期限领取定作物的,除按本条第五款规定偿付违约金外,还应当承担承揽人实际支付的保管、保养费。定作人超过领取期限六个月不领取定作物时,承揽人有权将定作物变卖,所得价款在扣除报酬和保管、保养费后,退还给定作人;变卖定作物所得少于报酬和保管、保养费时,定作人还应补偿不足部分,如定作物不能变卖,应当赔偿承揽人的损失。

  五、逾期未按合同约定支付款项的,应按照中国人民银行有关延期付款规定向承揽人支付违约金;如按酬金计算,则每天违约需支付总额1%的酬金作为违约金。

  六、无故拒绝接收定作物,应当赔偿承揽人因此造成的损失及运输部门的罚款。

  七、变更交付定作物地点或接收单位(人),承担因此而多支出的费用。

  第十四条 不可抗力

  当因不可抗力的原因导致在合同规定的履行期限内所订购的物品或原材料被毁损或灭失时,承揽人必须取得合法证明,并应采取积极措施尽量减少损失。若此事件发生于合同规定的履行期限之外,承揽人将无法免除违约责任。若在定作人拒绝接受或延迟接收期间发生此事件,定作人应承担责任并赔偿承揽人因此而造成的损失。

  第十五条 纠纷的处理

  加工承揽合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解、仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

  本合同自______年 _____月____日起生效,合同履行完毕即失效。本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作人和承揽人各执一份;合同副本一式_____份,交________(如经鉴证或公证,则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份。

  定作人:(盖章)________________

  代表人:(盖章)________________

  地址:__________________________

  电话:__________________________

  开户银行:______________________

  账号:__________________________

  承揽人:(盖章)________________

  代表人:(盖章)________________

  地址:__________________________

  电话:__________________________

  开户银行:______________________

  账号:__________________________

  ____________年_______月_____日订

加工承揽合同13

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律,行政法规,遵循平等、自原、公平和诚实信用的.原则,双方就本建设施工事项协商一致,订立本协议。

  一、工程概况

  工程名称:华同公司屋顶彩钢防水工程

  工程地点:华同公司

  工程内容:彩板房主体,外墙,内部截断,室内外门窗

  二、工程承包范围。承包范围:清包,只包人工。所有材料由甲方提供,乙方自带施工工具。甲方已有的材料由乙方出车出人拉到施工现场。

  三、承包工程价格及面积

  1、工程面积约为400平方米,最后结算按照实际面积结算,实际面积以东南西北墙体边缘计算;

  2、承包价格按实际面积每平方85元人民币。

  四、协议工期

  开工日期:

  竣工日期:

  合同工期总工作日历天数10天。其中上顶板和外墙板必须在立架后天3天内完工。

  五、工程质量标准:符合安全标准。

  六、甲方必须保证施工场地路通、电通。

  七、乙方必须按协议所设计施工,保证工程质量,按期完工。

  八、在施工过程中,乙方必须按国家有关安全生产操作规范施工,若发生工伤事故一切责任由乙方自负。

  九、结算方式:工程验收合格后,工程量按实际完工的面积结算,一次付清。

  十、付款方式

  1.签订合同后,甲方先期支付乙方元工程款。

  2.余款完工验收后付清,不得拖欠。

  十一、保修期限及范围:保修期一年,保修期内因施工质量出现问题由乙方负责维修,但人为损坏和自然灾害不属保修范围。

  十二、本协议甲乙双方必须遵守,任何一方不得违约,如有一方违约按30000元处罚;

  十三、本协议一式两份,双方各执一份,经甲乙双方签字盖章即可生效。

  甲方:乙方:

  法人代表:法人代表:

  电话:电话:

  签定日期:20xx年xx月xx日签定日期:20xx年xx月xx日

加工承揽合同14

  乙方:_________

  甲方:_________

  甲方委托乙方加工_________,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

  第一条加工成品:

  第二条加工成品质量要求:________________________________________________

  第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量:

  1.用乙方原料完成工作的,乙方必须依照合同规定选用原材料,并接受甲方检验。乙方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时,甲方有权要求重作,修理,减少价款或退货。

  2.用甲方原材料完成工作的,合同应当明确规定原材料的消耗定额。甲方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。乙方对甲方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知甲方调换或补齐。乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。

  3.原材料等物品交(提)日期计算,参照第七条规定执行。

  第四条技术资料,图纸提供办法:

  1.乙方在依照甲方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知甲方;甲方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。乙方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并及时通知甲方,因此造成的损失,由甲方赔偿。

  2.乙方对于承揽的工作,如果甲方要求保密,应当严格遵守,未经甲方许可不得留存技术资料和复制品。

  3.甲方应当按规定日期提供技术资料,图纸等。

  第五条价款或酬金:

  价款或酬金,按照国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定。

  第六条验收标准和方法:

  1.按照合同规定的质量要求,图纸和样品作为验收标准。

  2.甲方应当按合同规定的期限验收乙方所完成的工作。验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除甲方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外,由乙方负责修复或退换。

  3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

  第七条交(提)货的时间和地点:

  1.交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。

  2.交(提)定作物日期的计算:乙方自备运输工具送交定作物的,以甲方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的,以乙方通知的提取日期为准,但乙方在发出提取定作物的通知中,必须留给甲方以必要的途中时间;双方另有约定的,按约定的.方法计算。

  第八条包装要求及费用负担:_____________________________________

  第九条运输办法及费用负担:_____________________________________

  第十条结算方式及期限:_________________________________________

  第十一条其他:

  1.根据国家有关规定,甲方可向乙方交付定金。定金数额由双方协商确定。甲方不履行合同的,无权请求返还定金。乙方不履行合同的,应当双倍返还定金。

  2.根据国家有关规定,经当事人双方约定,甲方可向乙方给付预付款。乙方不履行合同的,除承担违约责任外,必须如数返还预付款。甲方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金;有余款的可以请求返还。

  第十二条乙方的违约责任:

  1、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,甲方有权拒收,由此造成的损失由乙方赔偿。

  2、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,甲方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交部分甲方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由乙方赔偿。

  3、未按合同规定包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损,灭失的,由乙方赔偿损失。

  4、逾期交付定作物,应当向甲方偿付违约金_________元;(合同中无具体规定的,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交付部分的价款总额计算,向甲方偿付违约金)以酬金计算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。未经甲方同意,提前交付定作物,甲方有权拒收。

  5、不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_________%(10%--30%幅度)或酬金总额的_________%(20%--60%幅度)违约金。

  6、异地交付的定作物不符合合同规定,暂由甲方代保管时,应当偿付甲方实际支付的保管,保养费。

  7、实行代运或送货的定作物,错发到达地点或接收单位(人),除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外,并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

  8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付甲方因此造成的损失。

  9、未按合同规定的办法和期限对甲方提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知甲方调换,补齐的,由乙方对工作质量,数量承担责任。

  10、擅自调换甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有权拒收,乙方应赔偿甲方因此造成的损失。如甲方要求重作或重新修理,应当按甲方要求办理,并承担逾期交付的责任。

  第十三条甲方的违约责任:

  1、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿乙方因此造成的损失。

  2、中途废止合同,属乙方提供原材料的,偿付乙方的未履行部分价款总值的_________%(10%-30%幅度)的违约金;不属乙方提供原材料的,偿付乙方以未履行部分酬金总额的_________%(20%-60%的幅度)违约金。

  3、未按合同规定的时间和要求向乙方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作,乙方有权解除合同,甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以顺延外,甲方应当偿付乙方停工待料的损失。

  4、超过合同规定期限领取定作物的,除按本条第五款规定偿付违约金外,还应当承担乙方实际支付的保管、保养费。甲方超过领取期限六个月不领取定作物的,乙方有权将定作物变卖,所得价款在扣除报酬、保管、保养费后,退还给甲方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时,甲方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖,应当赔偿乙方的损失。

  5、超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付违约金;以酬金计算的,每逾期一天,按酬金总额的千分之一偿付违约金。

  6、无故拒绝接收定作物,应当赔偿乙方因此造成的损失及运输部门的罚款。

  7、变更交付定作物地点或接收单位(人),承担因此而多支出的费用。

  第十四条不可抗力

  在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,乙方在取得合法证明后,可免予承担违约责任,但应当采取积极措施,尽量减少损失,如在合同规定的履行期限以外发生的,不得免除责任;在甲方迟延接受或无故拒收期间发生的,甲方应当承担责任,并赔偿乙方由此造成的损失。

  第十五条纠纷的处理:

  加工承揽合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解,仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

  第十六条本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完毕即失效。本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲方和乙方各执一份;合同副本一式_________份,交_________(如经签证或公证,则应送签证机关或公证机关)各留存一份。

  甲方(盖章):_________

  乙方(盖章):_________

  _________年____月____日

加工承揽合同15

  委托方:____________________(以下简称甲方)

  加工方:____________________(以下简称乙方)

  依据《_____________》的有关规定,甲乙双方就甲方委托乙方进行钢结构加工制作事宜,经友好协商,达成一致并订立本合同,共同遵守。

  一、加工方式

  甲方提供钢结构工程施工图纸,乙方包工包料加工。

  二、加工内容

  本合同所涉之加工内容为甲方提供的锦绣物流仓储楼工程的施工图纸中的钢结构的加工制作(含抛丸除锈,刷红丹防锈底漆一遍)。

  三、加工工期

  从乙方收到甲方的第一笔预付款(或定金)之日起开始计算工期。

  四、加工量、单价及总金额

  1、以上价格均为《税工程施工质量验收规范》(GB

  -50205-_________)。甲方提供施工图纸一套,并签字盖章,乙方须严格按图纸要求加工制作。

  2、上表所列之加工量为暂定加工量,结算时按加工厂分解图、下料单、理论重量加量

  0%损耗计算。本合同从生效之日起,合同单价不因市场价格变化而变更。

  3、上表所列之“金额”的“合计”项为暂定总价。

  4、本合同采用的定价方式结算。

  五、运输方式:需方自提,运费自负。

  六、结算、付款及付款方式

  1、本合同签订后万元为定金,____________________万元为预付款。乙方收到甲方支付的足额定金和预付款后开始组织生产。如本合同签订后3天内,乙方未收到甲方支付的足额定金和预付款,本合同自动终止,甲方已支付的定金不退还。

  2、乙方生产、制作钢结构过程中,甲方付款提货,且甲方累计所提货物的价款不得超过甲方实际已支付的货款数额(定金除外)。甲方最后一次提货前,双方办理结算,货款应全额付清,乙方财务收到甲方支付的全额货款并确认后,安排发货。

  3、如甲方在现场安装时发现有质量问题,应及时通知乙方,乙方必须在

  12小时内到现场处理问题。

  七、双方责任甲方责任

  1、甲方应于合同签订时提供给乙方完整、详细的工程施工图纸壹套。

  2、甲方负责按本合同规定的时间、方式提货、验货,支付货款、办理结算。

  3、本合同所涉及工程如中途有设计变更,甲方应以书面方式在变更实施前

  2天书面通知乙方,因变更导致的材料增减按实结算。甲方书面通知前产生的半成品由甲方承担,按照合同约定价格支付乙方价款。

  4、甲方提供的施工图纸需交乙方审核,对乙方提出的图纸错误,甲方必须在乙方提出后

  12小时内解决。由此造成的工期延误由甲方承担相应责任。

  5月日为甲方最后提货期限。因甲方原因造成在期限内未提完所订的全部货物,甲方应在最后提货期限届满后7天内付清全部货款。否则甲方提货时,市场价格上涨的,按照涨价后价格结算;市场价格下跌的`,按照下

  乙方责任

  1、乙方承担本合同范围内钢结构构件的材料采购和加工制作。乙方应严格按照甲方提供的施工图纸提出的技术要求、质量、数量、包装等具体要求进行生产加工,并做好自检工作,确保质量、进度。加工完后,保存甲方提供的施工图纸。

  2、乙方负责成品构件的捆扎、装车等工作。

  3、乙方在钢构件出厂时,需提供所采购钢材的材质证明,产品的检验报告,合格证明等技术资料一式四份(注:不含带MA章的探伤报告及第三方材料复检费)。

  4、日开始供应第一批构件,供货要求详见甲方书面需货计划,_________年_______月________日前将全部钢构件供完。

  八、质量验收

  1、甲方在钢构件出厂前进行质量复检。复检合格后,由于运输的原因产生的产品质量问题由甲方负责,乙方加工的产品质量问题由乙方负责,并在

  48小时内解决。

  2、质量异议期限:甲方收到产品后如发现存在质量问题,应立即停止使用,并在

  48小时内向乙方提出书面异议。乙方接到甲方书面异议后派员到现场查验并与甲方协商解决。如甲方未在以上期限内提出书面异议,或甲方收到货物后1个月内未提出书面异议的,视为乙方提供的货物质量全部合格,甲方不得再以货物质量问题为由要求乙方承担任何责任。

  3、甲乙双方约定,如果乙方提供的货物质量存在缺陷,乙方仅对质量缺陷产品本身的价款损失承担责任,乙方不承担由于产品质量缺陷而造成其他直接或间接损失。

  九、违约责任

  2、因甲方原因造成乙方停工、窝工、返工及原材料、构件报废的,由甲方负责赔偿乙方因此发生的直接损失。

  3、乙方无故延迟交货的,应负责赔偿因此给甲方造成的实际损失。

  4、本合同生效后履行完毕前,任何一方不得毁约,不得擅自解除本合同。

  十、保密责任

  任何一方在签订及履行本合同的过程中知悉对方的商业秘密,必须承担保密义务,不得以任何方式泄露给第三人。保密期限自知道或应当知道该商业秘密之日起,至对方将该商业秘密公开之日止。

  十一、其他约定

  1、本合同所涉之法定代表人、经办人对本合同项下的债权债务承担连带担保责任。

  2、本合同未尽事宜,由双方协商解决并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  3、双方就本合同发生争议时应协商解决,协商不成时,可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

  4、本合同经双方签字盖章并在乙方收到甲方定金后生效,至构件交付完毕货款付清后自然终止。

  5、本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。(以下无正文)

  甲方:_______________________(盖章)

  乙方:_______________________

  _______年_______月_______日

《加工承揽合同【锦集15篇】.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【加工承揽合同】相关文章:

加工承揽合同[精选]05-24

加工承揽合同10-20

承揽加工合同11-29

承揽加工合同[精选]07-06

承揽加工合同【经典】07-23

【精选】承揽加工合同07-17

(精选)加工承揽合同07-27

加工承揽合同【经典】01-24

加工承揽合同08-31

承揽加工合同02-21

加工承揽合同【锦集15篇】

  随着人们对法律的了解日益加深,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合同的格式吗?下面是小编为大家收集的加工承揽合同,仅供参考,大家一起来看看吧。

加工承揽合同【锦集15篇】

加工承揽合同1

  承揽方:_____________

  身份证号:_____________

  电话:_____________

  定作方:_____________家具有限公司

  法定代理人:_____________

  电话:_____________

  _____________家具有限公司(定作方)委托承揽方加工家具一批,现经双方充分协商,本着自愿公正、互利共赢的原则,特订立本合同,以便共同遵守。

  第一条:加工产品及工价(见产品清单)

  第二条:加工产品质量要求(依照定作方公司品质部要求)

  第三条:资料、图纸提供办法

  1、承揽方在依照定作方公司的要求进行工作期间,发现定作方公司提供的图纸或技术要求不完善,应当及时通知定作方公司品质部人员,定作方品质部应即时回复并提出修改意见。

  2、承接的工作中,若有定制方要求保密,则承揽方应严格遵守,未经许可不得留存技术资料的副本。

  3、定作方公司生产部应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

  第四条:工资:依照定作方公司生产排单上标明的的`工价结账(有特殊约定的除外);

  第五条:验收标准和方法:依照定作方公司品质部要求验收。

  第六条:交货时间和地点:依照定作方公司的排产日期交货。交货地点为定作方公司仓库,严格依照定作方交货流程入库,即承揽方所制作的成品均需定作方公司品质部检查验收并签名确认方可生效。

  第七条:结算方式及期限:按定作方品质部验收合格的产品数据结账(平时借支除外)。

  第八条:其他约定

  1、在合同履行期间,承揽方必须严格遵守定作方公司的各项管理规定,不得违反。如有违反,定作方公司有权依照公司规定实施相应的管理和处罚措施。

  2、承揽方要严格按照行业操作规定和定作方公司的安全管理规定操作,以杜绝一切安全事故的发生,合同期内,承揽方承诺出现任何安全事故均由承揽方自行负责,与定作方公司无关。

  第九条:承揽方的违约责任

  1、如果承揽方没有按照合同规定的生产排产单,按时交付产品并保证质量,那么他们需要承担逾期交付的责任。如果产品质量不符合标准,需要重新进行返工处理。返工费用由承揽方自行负责,如果经过返工后仍然不符合合同规定或品质要求,那么定作方公司有权拒收,并要求承揽方承担相应的赔偿责任。

  2、如果承包方交付的产品量或完成产品数量少于合同(订单)规定,他们应该向定制方报告损坏情况以及申请补料。定制方有权要求承包方承担补料责任。

  3、如果承揽方因任何原因未能按时交付产品(除非是由于定作方公司欠料造成的),则定作方公司有权要求赔偿一切因此造成的损失。承揽方应保证按时交付产品,否则将承担相应责任。

  4、合同期间,若承揽方单方中止合同,必须提前一个月向定作方公司书面申请并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承揽方单方中途废止合同的,视为承揽方单方违约,为此,承揽方承诺并兑现全额赔偿定作方公司一切损失。

  第十条:定作方公司的责任

  提供承揽方的订单、工作场所,机器设备和材料、部份工具等;

  第十一条:纠纷的处理

  合同期间,若加工承揽合同双方发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成时向人民法院起诉。

  本合同自_______年___月___日起生效,合同履行(或工程)完毕即失效,本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作方和承揽方各执一份;

  定作方(代表人)________________________

  签订地点:_____________

  _______年___月___日

  承揽方(代表人):________________________

  签订地点:_____________

  _______年___月___日

加工承揽合同2

  定作人:________签订地点:___________

  承揽人:________签订时间:____年__月__日

  第一条承揽项目、数量、报酬及支付期限

  1、计量单位

  2、数量

  3、工作量(工时)

  4、报酬

  5、交付期限

  6、单价

  7、总金额┃

  第二条技术标准、质量要求:________________________________________________________

  第三条承揽人对质量负责的期限及条件:___________________________________________________

  第四条定作人提供技术资料、图纸等的'时间、办法及保密要求:_____________________________________________________________________________

  第五条承揽人使用的材料由________人提供。材料的检验方法:____________________________________________

  第六条定作人(是/否)允许承揽项目中的主要工作由第三人来完成。可以交由第三人完成的工作是:________________________________________________________________________________________________

  第七条工作成果检验标准、方法和期限:___________________________________________________

  第八条结算方法及期限:__________________________________________________________

  第九条定作人在____年____月____日前交定金(大写)________元。

  第十条定作人解除承揽合同应及时书面通知承揽人。

  第十一条定作人未向承揽人支付报酬或者材料费的,承揽人(是/否)可以留置工作成果。

  第十二条违约责任:________________________________________________________________________________________________

  第十三条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:

  (一)提交________仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院起诉。

  第十四条其他约定事项:__________________________________________________________________________________________________________________________________

  定作人:承揽人:

  法定代表人:法定代表人:

加工承揽合同3

  认立合同双方:

  承揽方:

  定作方:

  定作方委托承揽方加工长春——吉林高速公路长春东出口一公里处单立柱三面广告牌加固翻新扩大面积的工作,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

  第一条 加工 成品 编号 名称 规格 单位 数量

  第二条 加工成品质量要求:

  第三条 原材料的提供办法及规格、数量、质量:

  用定作方原材料完成工作。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换,对物品不得偷换。

  1.原材料等物品交(提)日期计算,双方协商。

  第四条 技术资料、图纸 由承揽方提供

  承揽方在依照定作方的要求进行工作期间,发现图纸或技术要求不合理,应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。

  2.承揽方对于承揽的工作,如果定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。

  3.承揽方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

  第五条 总价款为 合同签订后,订作商付给承揽方 元(即总价款的 %),在加工量达到 %,定作方付给承揽方 元(即总价款的 %),在加工量全部完成时,在定作方验收合格后支付给承揽方 元(即总价款的 %),预留 元作为质保金一年后付清。 (价款或酬金,按照国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定。

  第六条 验收标准和方法

  1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。

  2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商。保证期限内发生问题,除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换。

  3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

  第七条 交货的时间和地点 交货地点为长吉高速长春东出口一公里处,时间为签订合同之日起计算30日。

  交提定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。双方另有约定的,按约定的方法计算。)

  第八条 包装要求及费用负担

  第九条 运输办法及费用负担

  第十条 结算方式及期限

  第十一条 其它

  (如: .根据国家有关规定,定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的,无权请求返还定金。承揽方不履行合同的,应当双倍返还定金。2.根据国家有关规定,经当事人双方约定,定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的,除承担违约责任外,必须如数返还预付款。定作方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金;有余款的可以请求返还。等等。)

  第十二条 承揽方的违约责任

  一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,应当按质论价,酌减酬金或价款;不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,定作方有权拒收,由此造成的损失由承揽方赔偿。

  二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,定作方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分定作方不再需要的,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。

  三、未按合同规定包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合合同规定造成定作物毁损、灭失的,由承揽方赔偿损失。

  四、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等),应当向定作方偿付违约金__元;(合同中无具体规定的,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交付部分的价款总额计算,向定作方偿付违约金)以酬金计算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。未经定作方同意,提前交付定作物,定作方有权拒收。

  五、不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的__%(30-50%的幅度)或酬金总额的__%(30-50%幅度)违约金。

  八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的,应当偿付定作方因此造成的损失。

  九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验、或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的,由承揽方对工作质量、数量承担责任。

  十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有权拒收,在承方应当赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理,应当按定作方要求办理,并承担逾期交付的责任。

  十一、在承揽方制作的过程中发生的任何损害及由于工作过程中发生的事故由承揽方负责。

  第十三条定作方的违约责任

  一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿承揽方因此造成的损失。

  三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作,承揽方有权解除合同,定作方应当赔偿承揽方因此而造成的`损失;承揽方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以顺延外,定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

  四、超过合同规定期限领取定作物的,除按本条第五款规定偿付违约金外,还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的,承揽方有权将定作物变卖,所得价款在扣除报酬、保管、保养费后,退还给定作方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时,定作方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖,应当赔偿承揽方的损失。

  五、超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;以酬金计算的,每逾期一天,按酬金总额的千分之一偿付违约金。

  六、无故拒绝接收定作物,应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

  七、变更交付定作物地点或接收单位(人),承担因此而多支出的费用。

  第十四条xxx在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原灭失的,承揽方在取得合法证明后,可免予承担违约责任,但应当采取积极措施,尽量减少损失,如在合同规定的履行期限以外发生的,不得免除责任,在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的,定作方应当承担责任,并赔偿承揽方由此造成的损失。

  第十五条纠纷的处理加工承揽合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解、仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

  本合同自__年__月__日起生效,合同履行完毕即失效,本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承揽方各执一份;合同副本一式__份,交__(如经鉴证或公证,则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份。

  定作方: (盖章) 承揽方: (盖章)

  代表人: (盖章) 代表人: (盖章)

  地址: 地址:

  电话: 电话:

  开户银行: 开户银行:

  帐号: 帐号:

  年 月 日订

  承揽加工合同(二)

  现有_________________单位将______________(地点或加工件全称)交予___________加工。经双方友好协商,本着互惠互利、诚信、公平的原则特制定以下条款,望双方遵守。

  甲方:________________________

  乙方:________________________

  一、工程项目

  1、工程名称_____________________________________________

  2、工程地点_____________________________________________

  3、工程范围_____________________________________________

  4、工程期限自_____________至___________完工,共计_____天。(不可抗拒原因顺延)

  二、甲方在合同签订时要将所加工产品的成套图纸交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到图纸后详细查看后交由甲方签字确认。乙方在看图时不明确的地方有权向甲方要求图纸的技术交底,甲方应在一个工作日内答复。不能答复的技术问题乙方有权停止施工。(所有加工产品图纸及技术交底资料由双方签字后作为合同附件,同样具备合同法律效应)

  三、质量要严格按照图纸要求加工或有甲方技术交底资料加工。乙方不得擅自改动。不合格加工件由乙方负责。

  四、加工产品交付地点________________________________。

  五、加工产品(工程)总价人民币____________________元整,大写(________________________________元整)。(此金额不含税金及其它费用。如有要求另行协商。)

  六、付款方式__________________

  1、合同签订时甲方支付乙方总价定金 _______________%。

  2、乙方需要向甲方加工件所需原材料时,乙方向甲方提供材料订购单或能材料订购单据时支付乙方总价 _______________%。

  3、加工件到达甲方指定地点时支付乙方总价__________%。

  4、加工件安装或交付时支付乙方总价________________%。

  5、验收合格后一次性支付加工件总额。

  七、产品质量保修期

  1、玻璃_________________

  2、钢材_________________

  3、铝材_________________

  4、油漆_________________

  5、喷塑_________________

  八、安全生产乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,服从甲方安

  全管理人员及监理人员的管理,严格遵守安全操作规程,施工中如因违反操作规程而发生伤亡事故其损失由乙方负责。

  九、验收:

  甲方应在乙方向甲方提交工程进度或竣工报告单七日内组织验收,七日内不组织验收,乙方可视工程全部合格,同时甲方履行合同后续责任,甲方不履行合同时乙方可对本合同工程随意处理。

  十、违约责任:合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变

  更或解除本合同。如单方面解除合同,应向对方赔偿对方损失。

  乙方必须按照合同规定的时间内按照合同质量要求完成施工任务。逾期一天应赔偿甲方总价的5‰,提前按照同等奖励。

  十一、本合同未尽事宜,双方协商解决。如不能解决可在双方属地人民法院申请诉讼。

  十二、本合同共___页,附件共____页,一式_____份,双方各持份

  本合同双方签字之日起生效,至工程结束、工程款付清后自行失效。

  (本合同所有来往电子邮件作为本合同附件具有同等法律效力)。

  甲方:(章) 乙方:(章)

  电话: 电话:

  电子邮箱: 电子邮箱:

  开户行: 开户行:

  ________年______月_____日

加工承揽合同4

  甲方:

  乙方:

  经过双方友好协商,为了开展来料加工业务,特订立本合同。

  第一条加工内容

  甲方将为乙方提供加工所需的________(产品)________原材料,乙方将对提供的原材料进行加工,加工完成后交付给甲方。

  第二条交货

  乙方在合同期间,每个月向甲方提供________原材料,并负责运至________车站(经________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________个月内将加工后的成品________套负责运至________港 口 交付乙方。

  第三条来料数量与质量

  乙方需提供的原材料应包含____%的'备损率;多供部分不计入加工数量。乙方提供给甲方的材料必须符合本合同附件一中规定的要求和标准。如果乙方未能按时、按质、按量提供给甲方所需的原材料,除了不承担无法履行合同的责任外,甲方还有权向乙方索取因停工待料造成的损失。乙方特此同意并确认上述内容。

  第四条加工数量与质量

  甲方如未能按约定时间、质量、数量交付加工产品,应在乙方提出后承担相应的赔偿责任,赔偿乙方因此造成的损失。

  第五条加工费

  甲方为乙方提供加工服务,按照每套产品计费。在本合同签订时,加工费为每套________币________元。合同第二年起的加工费将根据双方协商确定,但不得低于每套____币____元。加工费的制定考虑了中国国内和国外劳务费用水平,如中国国内劳务费用发生变化,双方将重新商定加工费用。

  第六条付款方式

  乙方将承担原材料的运输费用,并在甲方交付本合同产品之前的一个月内向甲方支付加工费用。

  第七条运输与保险

  乙方负责将原材料运送至甲方的运费和保险费;甲方负责将本合同产品送交乙方的运费和保险费。

  第八条不可抗力

  当因战争、严重自然灾害或双方同意的其他不可抗力事件导致一方无法履行合同时,该方应立即通知对方并协商延长合同履行期限。双方不得要求对方承担因此而产生的损失。

  第九条仲裁

  本合同在履行过程中,如发生任何争议,双方应通过友好协商解决。若协商不成,应提交至中国________仲裁机构进行仲裁。仲裁适用的法律为:

  第十条合同有效期

  本合同自双方签字日起生效,有效期至甲方完成加工并交付乙方规定数量的成品,同时收到乙方应付的全部费用时终止。

  第十一条合同的续订

  本合同有效期届满之前________个月,双方如有续订意愿,应在合同到期前进行协商。

  第十二条合同文本与文字

  本合同正本一式____份,甲乙双方各执一份。

  本合同以中、这两种文字书具有同等法律效力。

  第十三条其他

  1.甲方为交付乙方产品而产生的包装、辅料、运输和保险等费用将另行收取,费用总额不超过每套合同产品金额的____%。

  2.甲方收到原材料后,应按乙方提供的技术标准,对其规格、品质进行验收。如乙方提供的原材料不符合标准,或数量不足,在甲方向乙方提出检验报告后,乙方负责退换或补足。

  第十四条合同条款的变更

  本合同如有未尽事宜,或遇特殊情况需要补充、变更内容,应由双方协商一致后进行补充、变更。

  甲方:________________(盖章)

  乙方:________________(盖章)

加工承揽合同5

  原告:_________________

  住所地:_________________

  法定代表人:_________________

  电话原告造成的经济损失__________元。

  3、诉讼费用由被告承担。

  事实和理由

  原、被告于__年订立合同,约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款_____元,但被告一直未履行合同,致使原告不能按时使用,给原告造成了很大的损失。为维护原告的'合法权益,特诉至贵院,请求依法解除合同,判决被告返:________________

  被告:_________________

  住所地:_________________

  法定代表人:__________________。

  电话:________________

  诉讼请求

  1、依法解除合同,被告返还原告价款__________元;

  2、判令被告依法赔偿给还价款,并赔偿原告的经济损失。

此致

  __________人民法院

  具状人:_________________

  _____年_____月_____日

加工承揽合同6

  甲方: (委托方)_____________

  乙方: (承揽方)_____________

  经甲乙双方协议,就有关承揽加工事宜,拟结本合同,以兹双方信守。

  一、甲方委托乙方加工36块焊接轨道板,具体加工尺寸及工艺要求详见附图纸。

  二、相关事宜:

  1、甲方提供所需原材料,乙方将材料运至指定加工场所进行加工。乙方必须按照产品图纸要求进行加工,并确保产品质量符合技术文件的规定。

  2、甲方委托质检代表跟踪乙方加工过程,及时解决相关质疑问题。在乙方加工过程中,切削余料将由甲方进行回收。同时,在产品出厂的运输过程中,运费将由乙方承担。甲方将提供适当的运输车辆和司机,但乙方需承担油耗等其他相关搬运事宜。

  3、产品出厂前由甲方委派代表按图纸规定要求全面验收,其不合格损失由乙方承担。

  4、加工后的变形度由乙方按图纸要求校正。

  三、时间要求:自甲方提供原材料之日起,乙方应在30天内完成该批产品的.加工合同。双方如遇不可抗力事件影响到材料提供及加工时,应当及时通知对方并协商解决。

  四、加工费用:该项目合同总体加工费用20万元,由甲方承担增值税务,甲乙双方不得中途变更。

  五、付款方式:乙方交付产品后,甲方一次性付款,剩余作为质量保证金至业主最终验收合格后,甲方在一个月内全部付清余额,如甲方违约,则按日向乙方支付2%的违约金。

  六、其他事宜:本合同在履行过程中发生争议时,由甲方协商解决,如双方达不成协议,可提交仲裁机构解决。在合同中的未尽事宜,双方可共同协商补充。本合同自双方签定之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方:_____________

  已方:_____________

  时间:________年____月____日

加工承揽合同7

  合同编号:____________

  合同签订地:____________

  甲方(承揽方):____________

  法定代表人: ____________,职务:____________

  地址:____________

  乙方(委托方):____________

  法定代表人: ____________,职务:____________

  地址:____________

  鉴于:

  乙方委托甲方加工如下机械设备:____________

  合计金额(含税):¥ ____________元(大写:人民币 ____________元整,大小写不一致的以大写为准)

  经过充分协商,甲方和乙方达成以下协议,双方在诚实信用、公平自愿的原则基础上予以遵守。根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,本协议具有法律效力。

  一、产品的质量标准及验收方式、保修期限条款

  1、产品质量按双方约定的技术标准和技术条件执行,由乙方在收到设备之日起_____日内按照约定的技术标准和技术条件进行验收,甲方派____________协助安装调试,若乙方认为产品质量存在问题,必须在货物验收之日起_____日内以书面的形式提出,如超过此期限未提出异议。

  2、乙方确认的收货人为____________,职务为号码为:____________,收货人验收意见视为乙方的验收意见。

  3、甲方为设备提供____________但易损件除外。

  二、交货时间及交货方式、运输费用的.承担

  1、甲方应在____年____月____日前向乙方交货。

  2、乙方指定____________,甲方须将货物运输至:____________

  3、双方一致同意,甲方委托货运公司进行运输,货物运输至乙方指定的地点并交付给乙方之前,货物毁损、灭失的风险由甲方承担;货物交付给乙方之后,货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

  4、货物运费由甲方承担。

  三、配件提供条款

  甲方向乙方提供如下配件:

  四、定金及预付款条款

  1、合同生效后,乙方应当按照约定支付定金。如乙方未履行后续的定做款支付义务或违反合同约定的先付款后提货义务,甲方无需返还定金。合同履行完毕后,乙方支付的定金将折抵定做款。

  2、合同签订后日内,乙方预付人民币币 ____________元整,大小写不一致的以大写为准)作为预付款,专款用于机械设备生产的原材料采购。若乙方不履行先付款后提货义务或违约不履行合同其它义务,无权要求返还上述预付款。

  五、货款的结算、支付方式

  乙方向甲方支付款项,必须汇入下列甲方指定的账户,非经甲方书面授权,乙方不能向任何单位或者个人支付款项:

  开户行:____________

  账户名:____________

  账号:____________

  在甲方账号发生更改的情况下,甲方应提前 __天以书面形式通知乙方。若因甲方迟延或未通知导致乙方未能及时收到货款,则由甲方承担责任。

  六、违约责任

  1、甲方的违约责任:甲方未能按期交付定做物机械设备,必须按逾期交货部分的价款总额的日万分之____支付逾期交货违约金。

  2、乙方的违约责任:

  (1)乙方延迟支付约定的款项,甲方有权延期交付定做物;

  (2)如乙方未按合同约定的时间付款,每逾期一日,按日万分之____支付逾期付款违约金;

  (3)乙方逾期 ______个月不履行先付款后提货的义务,甲方有权变卖定作物。

  (4)乙方支付定金后,超过 _______个月不按约定支付约定的预付款,甲方有权单方解除合同并没收定金;

  (5)乙方应及时验收并做书面的收货确认,乙方迟延验收或不做书面收货确认的,每迟延一日应向甲方支付违约金人民币 ____________元(大写:____________大小写不一致的以大写为准);迟延验收或不做书面收货确认时间超过____日视为乙方无理拒收,甲方有权解除本合同。

  (6)如果乙方未能支付全部的定制款项,则机械设备所有权应归属于甲方,乙方不得转让、抵押、转移或变卖该机械设备。如有违反,乙方将承担相应的责任。

  七、合同的变更和解除

  合同的变更和解除依照《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。

  八、其它事项

  1、保修期间,乙方不得向除甲方之外的任何人购买零配件。

  2、您可通过以下电话、传真或邮箱地址联系我们,以履行合同所需的联络方式。如有变更,请及时告知,否则自负法律责任。

  甲方:____________ 乙方:____________ 电话号码: ____________电话号码: ____________传真号:____________ 传真号:____________ 邮箱号码:____________ 邮箱号码:____________

  3、本合同产生纠纷,由双方协商解决,协商不成,由甲方所在地的人民法院管辖。

  4、本合同共制作两份,由甲方和乙方各持一份存档;如有未尽事宜,双方可签订补充协议,其效力与本协议相同。设备清单、技术标准、技术条件、零配件清单和定做物机械设备交接单均为本合同的组成部分,具有同等法律效力。

  5、本合同自双方当事人或委托代理人签字或加盖公章之日起生效。

  6、在签订合同的过程中,双方必须相互提供经营资质证明,包括营业执照副本、组织机构代码证、开户许可证以及委托代理人的身份证复印件。

  甲方(盖章): ____________乙方(盖章): ____________

  委托代理人:____________ 委托代理人:____________

  时间:____年____月____日 时间:____年____月____日

加工承揽合同8

  承揽方:____________________________________地址:____________邮码:____________电话:____________

  定作方:____________________________________地址:____________邮码:____________电话:____________

  定作方委托承揽方加工____________,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

  第一条加工成品

  第二条加工成品质量要求

  第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量

  1.(用承揽方原料完成工作的),承揽方必须依照合同规定选用原材料,并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时,定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。

  2.承接定制任务的一方,应当明确规定所需原材料的消耗定额。定制任务完成过程中,定作方应按照合同规定的时间、数量、质量、规格提供所需原材料,而承揽方则需及时对原材料进行检验。如果发现有不符合要求的情况,承揽方应立即通知定作方调换或补齐。同时,承揽方不得擅自更换定作方提供的原材料,并且在修理物品时也不得偷换零部件。

  3.交(提)原材料等物品日期计算,参照第七条规定执行。

  第四条技术资料、图纸提供办法

  1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并及时通知定作方,因此造成的损失,由定作方赔偿。

  2.承揽方对于承揽的工作,如果定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。

  3.定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

  第五条价款或酬金

  价款或酬金,按照国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定。

  第六条验收标准和方法

  1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。

  2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题。

  3.如果承揽的定作物和项目质量出现争议,当事人双方可以选择由法定质量监督检验机构进行检查和评估,并提供相应的检验证明。

  第七条交货的时间和地点

  1.交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。

  2.交(提)定作物日期计算:承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;以承揽方通知的提取日期为准,但承揽方在发出提取定作物通知中。

  第八条包装要求及费用负担

  第九条运输办法及费用负担

  第十条结算方式及期限

  第十一条其他约定

  第十二条承揽方的违约责任

  一、若承揽方未按照合同规定的质量完成定作物或工作,而定作方同意接受该物或工作,那么应该按照实际质量来计算价格,并酌情减少酬金或价款。如果定作方不愿意接受,那么承揽方应该负责修整或更换,并承担逾期交付的责任。如果修整或更换后仍然无法达到合同规定的质量,那么定作方有权拒绝接受,而承揽方需要承担由此造成的损失。

  二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,定作方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分定作方不再需要的,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。

  三、如果承揽方未按合同规定进行定制物品的包装,导致需要返修或重新包装,那么承揽方应该负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。如果定制方不要求返修或重新包装,而要求赔偿损失,承揽方应该赔偿低于合格包装物价值的部分。如果包装不符合合同规定,导致定制物品毁损或灭失,那么承揽方应该赔偿造成的损失。

  四、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等),应当向定作方偿付违约金____元;(合同中无具体规定的,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交付部分的价款总额计算,向定作方偿付违约金)以酬金计算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。

  未经定作方同意,提前交付定作物,定作方有权拒收。

  五、不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的____%(10%~30%)或酬金总额的____%(20%~60%)的违约金。

  六、异地交付的定作物不符合合同规定,暂由定作方代保管时,应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。

  七、对于采取代运或送货服务的定制品,如果误发到达地点或接收单位(人员)不符,除了按照合同规定负责将货物运送到指定地点或接收单位(人员)外,还需要承担因此而产生的额外运输费用和延迟交货的责任。

  八、如因保管不善而导致定作方所提供的原材料、设备、包装物及其他物品损坏或丢失时,需负责赔偿定作方因此所遭受的损失。

  九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的,由承揽方对工作质量、数量承担责任。

  十、承揽方在未经定作方同意的情况下,擅自更换原材料或修理物的零部件,定作方有权拒收,并要求承揽方赔偿因此造成的损失。如果定作方要求重新制作或修理,承揽方应根据定作方的要求进行处理,并承担延期交货的责任。

  第十三条定作方的违约责任

  一、中途变更定作物的.数量、规格、质量或设计等,应当赔偿承揽方因此造成的损失。

  二、中途废止合同,属承揽方提供原村料的,偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%(10%~30%幅度)的违约金;不属承揽方提供原材料的。

  三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作,承揽方有权解除合同,定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以顺延外,定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

  四、超过合同规定期限领取定作物的,除按本条第五款规定偿付违约金外,还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限6个月不领取定作物的,承揽方有权将定作物变卖,所得价款在扣除报酬、保管、保养费后,退还给定作方;

  五、超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;以酬金计算的,每逾期一天,按酬金总额的千分之一偿付违约金。

  六、无故拒绝接收定作物,应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

  七、变更交付定作物地点或接收单位(人),承担因此而多支出的费用。

  第十四条不可抗力

  在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,承揽方在取得合法证明后,可免予承担违约责任,在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的,定作方应当承担责任,并赔偿承揽方由此造成的损失。

  第十五条纠纷的处理

  加工承揽合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成按( )项处理:

  1.向仲裁机关申请仲裁;

  2.向人民法院起诉。

  本协议自____年____月____日起生效,有效期至____年____月____日止。在协议有效期内,除非双方经过协商一致同意,否则不得随意变更或解除合同。如本协议存在未尽事宜,双方应当协商制定补充规定,补充规定应与本协议具有同等效力。协议到期后,若未续签,则视为自动终止。

  本合同正本一式二份,定作方和承揽方各执一份;合同副本一式____份,交____________(如经鉴证或公证,则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份。

  定作方:________________________

  承揽方:____________________

  ____年____月____日

  ____年____月____日

加工承揽合同9

  承揽方:____________________________________

  地址:____________邮码:____________电话:____________

  法定代表人:____________职务:____________

  定作方:____________________________________

  地址:____________邮码:____________电话:____________

  法定代表人:____________职务:____________

  甲方委托乙方加工____________,经双方协商一致,特订立本合同,共同遵守。

  第一条加工成品

  第二条加工成品质量要求

  第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量

  1.承揽方在完成工作时,必须按照合同规定使用指定的原材料,并接受定作方的检验。

  承揽方在定作过程中隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料,导致定作质量受影响时,定作方有权要求承揽方重新制作、修理、减少价款或退货。

  2.使用定作方提供的原材料时,应当事先确定原材料的消耗定额。

  定作方应按约定的时间、数量、质量、规格提供原材料,承揽方有责任对定作方提供的原材料进行及时检验,发现不符合要求的情况应立即通知定作方进行调换或补齐。

  承揽方必须严格按照定作方提供的原材料进行生产,不得私自更换;对维修的物品也不得擅自替换零部件。

  3.根据第七条规定,计算交付原材料等物品的日期。

  第四条技术资料、图纸提供办法

  1.在承揽方在执行工作时,如果发现提供的图纸或技术要求存在不合理之处,应及时与定作方进行沟通并提出修改意见。定作方应在规定的时间内给予回复,并共同商讨修改方案。

  若承揽方在规定的时间内未收到定作方的回复,有权暂停工作并立即通知定作方。定作方应赔偿因此产生的任何损失。

  2.承揽方在承接工作时,如果定作方要求保密,必须严格遵守保密协议,未经定作方许可不得保留任何技术资料的复制品。

  3.定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

  第五条价款或酬金

  价款或酬金,按照国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定。

  第六条验收标准和方法

  1.根据合同约定的质量标准,以及参考图纸和样品作为验收依据。

  2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。

  验收前,承揽方应向定作方提交必要的技术资料和相关质量证明,以确保项目顺利进行。

  对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。

  在保修期内,如果产品出现质量问题,除定制方使用不当或保管不当导致的情况外,由承揽方负责修复或退换。

  3.双方当事人对承揽的定作物和项目质量产生争议时,可委托具有法定资质的质量监督检验机构进行检测,以提供检测报告作为证据。

  第七条交货的时间和地点

  1.交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。

  双方如需提前或延期交付或收取定作物,应当事先协商一致,并按协商结果执行。

  2.交接作物日期的计算方式为:承揽方自行运输送达定作物时,以定作方接收的日期为准;若委托运输部门运输,则以承运部门签发的日期为准;自提作物的情况下,以承揽方通知的提取日期为准,但必须给定作方足够的途中时间。双方另有约定的,按约定的方式计算。

  第八条包装要求及费用负担

  第九条运输办法及费用负担

  第十条结算方式及期限

  第十一条其他约定

  第十二条承揽方的违约责任

  一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,应当按照实际质量支付费用,可以适当减少酬金或价款;如定作方不同意利用,承揽方应负责修整或更换,并承担逾期交付的责任;若修整或更换后仍不符合合同规定,定作方有权拒收,由承揽方承担相应赔偿责任。

  二、根据合同规定,如果承揽方交付的定制物品或完成的工作数量少于约定数量,定作方仍需要的部分应当按照约定数量补足。对于未按时交付的部分,应按照逾期交付的处理方式进行补偿。如果定作方不再需要少交或迟交的部分,承揽方应当赔偿定作方因此而遭受的损失。

  三、未按合同规定包装定制物品,需要进行返修或重新包装时,责任方应当承担返修或重新包装的工作,并承担由此产生的费用。

  如果定作方要求承揽方赔偿损失而不要求返修或重新包装的话,承揽方应当赔偿定作方因不合格包装物导致的损失。赔偿金额应为不合格包装物与合格包装物之间价值差异的部分。

  由于包装不符合规定,导致定制物品损坏或丢失的情况发生,责任应由承包方承担并赔偿损失。

  四、逾期交付定制物品(包括返修、更换、补交等),应当向定制方支付违约金____元;如果合同中没有具体规定,应当参照中国人民银行有关延期付款的规定,按照逾期交付部分的价款总额计算,向定制方支付违约金。如果按照酬金计算,每逾期一天,应支付逾期交付部分酬金总额的`千分之一作为违约金。

  六、定制物品因未按合同规定交付而暂由定制方代为保管时,定制方应当赔偿实际支付的保管、保养费用。

  七、对于代运或送货的定制物品,如果因错误发货导致物品送达错误的地点或接收单位(人),除了按照合同规定将物品送到指定地点或接收单位(人)外,还需承担因此而产生的额外运输费用,并承担延迟交付定制物品的责任。

  八、若因保管不善导致定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损或丢失,责任方应承担定作方因此所遭受的损失。

  九、未按合同规定的方式和时间对定作方提供的原材料进行检验,或者在检验过程中发现原材料不符合要求却未按合同规定的时间通知定作方进行更换或补充的情况下,由承揽方承担工作质量和数量方面的责任。

  十、未经定作方同意,承揽方不得擅自更换定作方提供的原材料或修理物的零部件。如承揽方擅自调换,定作方有权拒收,并要求承揽方承担因此造成的一切损失。

  如果定作方要求重做或重新修理,制作者应当按照定作方的要求进行处理,并承担因延迟交付而产生的责任。

  第十三条定作方的违约责任

  一、如需更改已经确定的作物数量、规格、质量或设计等内容,承包方应当赔偿因此造成的损失。

  三、未按照合同约定的时间和要求向承包方提供原材料、技术资料、包装物等,或未完成必要的辅助工作和准备工作,承包方有权解除合同。在这种情况下,定做方应当赔偿承包方因此造成的损失。如果承包方不要求解除合同,除非交付定做物的日期得以顺延,定做方应当支付承包方停工待料的损失。

  四、如果超过合同规定的期限领取定作物,除按照合同约定支付违约金外,还需承担实际支付的保管、保养费用。

  如果定制方超过领取期限6个月不领取定制物品,承揽方有权将定制物品进行转售。转售所得款项在扣除报酬、保管和保养费用后,将退还给定制方。如果转售所得款项少于报酬、保管和保养费用,定制方需要补偿差额。如果定制物品无法转售,定制方需要赔偿承揽方的损失。

  五、逾期付款的情况下,应按照中国人民银行相关规定向承揽方支付违约金。如果是按照酬金计算,每逾期一天需支付违约金,违约金金额为酬金总额的千分之一。

  六、拒绝接收定作物而导致损失,应当赔偿承揽方的损失以及运输部门的罚款。

  七、更改交付定制物品的地点或接收单位可能会导致额外的费用支出。

  第十四条不可抗力

  在合同规定的履行期限内,如果因不可抗力导致定作物或原材料毁损、灭失,承揽方在提供合法证明后,可免除违约责任。但若定作方迟迟未接受或无故拒收,在此期间发生的损失将由定作方承担,并需赔偿承揽方相应的损失。

  第十五条纠纷的处理

  加工承揽合同发生纠纷时,双方当事人应首先进行友好协商,共同寻求解决方案。如果协商未果,可根据合同约定或相关法律规定进行逐项处理。

  1.向仲裁机关申请仲裁;

  2.向人民法院起诉。

  本合同自双方签署之日起生效,至合同约定的履行完毕日期止有效。在合同有效期内,除非经双方协商一致,否则不得随意变更或解除合同。若合同内容存在未尽事宜,双方应共同商议并签订补充协议,补充协议具有与本合同相同的法律效力。

  本合同正本一式二份,一份由甲方保管,一份由乙方保管;合同副本一式____份,分发给相关部门各自留存。

  定作方:________________________

  代表人:________________________

  ____年____月____日

  承揽方:________________________

  代表人:________________________

  ____年____月____日

加工承揽合同10

  订做方(以下简称需方):

  承揽方(以下简称供方):

  订做方委托承揽方加工 25米箱梁芯模 模板,根据《中华人民共和国合同法》规定,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

  一、 标的物名称、规格、数量、单价、金额:

  (此合同单价为税前价)

  品名 规格 数量 单位 重量(吨) 单价元/吨 价款(元) 备注

  箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 约计重量总计总金额(大写) 柒万柒仟元整

  二、 技术资料提供方法:

  需方提供标的物所需施工图,按需方确认的标的物图纸加工;

  三、 质量要求:

  供方严格按图纸加工,产品质量符合行业相关规范要求,并配合甲方的监督检查;

  四、 交货地点:

  供方厂内验收交货;

  五、 交货时间:

  合同签订生效后, 第一套芯模10月8日交货,第二套芯模10月13日 交货。

  六、 计量方式:

  需方以标的.物加工过磅重量进行结算;

  七、 结算方式:

  合同签订后需方预付材料款 贰万伍仟 元,需方在提取标的物时结清所提取标的物的剩余款项(以实际加工产品数量、品种为准)。

  八、 标的物所有权

  自交付全部货款时起转移,但需方未履行支付价款全部货款义务的,标的物仍属于供方所有。

  九、 运输方式及到达站和费用负担:

  汽运,施工现场,供方帮助配货,供方承担运输费用.工地卸车及其它费用由需方承担。

  十、 本合同解除的条件:

  合同执行完毕或未付材料预付款。

  十一、 违约责任:

  由违约方负责;

  十二、 解决合同纠纷的方式:

  协商方式,如协商不成,提交仲裁委员会解决,或依法向人民法院起诉;

  十三、 本合同自双方签字且预付材料款到帐之日起生效。

  本合同传真件同样有效。

  十四、 本合同一式两份,如有未尽事宜可另立合同附加件,与本合同具有同等法律效应。

  订 做 方 :

  承 揽 方 :

  单位:

  单位:

  法定代理人:

  法定代理人:

  委托代理人:

  委托代理人:

  电 话:

  电 话:

  开户行:

  户 名:

  帐 号:

  卡 号:

  邮 编:

  邮 编:

  签订时间:

加工承揽合同11

  委托方:_________ (以下简称甲方)

  加工方:_________(以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方就甲方委托乙方进行钢结构加工制作事宜,经友好协商,达成一致并订立本合同,共同遵守。

  一、加工方式

  甲方提供钢结构工程施工图纸,乙方包工包料加工。

  二、加工内容

  本合同所涉之加工内容为甲方提供的锦绣物流仓储楼工程的施工图纸中的钢结构的加工制作(含抛丸除锈,刷红丹防锈底漆一遍)。

  三、加工工期

  从乙方收到甲方的第一笔预付款(或定金)之日起开始计算工期。

  四、加工量、单价及总金额

  1、以上价格均为税工程施工质量验收规范》(GB—50205—20_________)。甲方提供施工图纸一套,并签字盖章,乙方须严格按图纸要求加工制作。

  2、上表所列之加工量为暂定加工量,结算时按加工厂分解图、下料单、理论重量加量0%损耗计算。本合同从生效之日起,合同单价不因市场价格变化而变更。

  3、上表所列之“金额”的“合计”项为暂定总价。

  4、本合同采用的定价方式结算。

  五、运输方式:需方自提,运费自负。

  六、结算、付款及付款方式

  1、本合同签订后,甲方须支付一万元作为定金,并支付一万元作为预付款。乙方收到甲方支付的足额定金和预付款后即开始组织生产。如本合同签订后的三天内,乙方未收到甲方支付的足额定金和预付款,本合同将自动终止,且甲方已支付的定金不予退还。

  2、在乙方生产和制作钢结构的.过程中,甲方将根据付款提货,并且甲方在提货时所支付的货款总额不得超过其实际已支付的货款总额(不包括定金)。在甲方进行最后一次提货前,双方需办理结算事宜,甲方应当全额支付尚未付清的货款。只有当乙方财务部门收到甲方全额货款并确认后,才会安排发货。

  3、如甲方在现场安装时发现有质量问题,应及时通知乙方,乙方必须在12小时内到现场处理问题。

  七、双方责任

  甲方责任

  1、甲方应于合同签订时提供给乙方完整、详细的工程施工图纸壹套。

  2、甲方负责按本合同规定的时间、方式提货、验货,支付货款、办理结算。

  3、本合同涉及的工程如中途发生设计变更,甲方有责任在变更实施前提前两天以书面方式通知乙方。若因此变更导致材料增减,应按实际情况结算费用。在甲方书面通知之前生产的半成品由甲方承担,乙方应按照合同约定价格支付给甲方。

  4、甲方需要将施工图纸提交给乙方进行审核。如果乙方指出图纸中的错误,甲方必须在12小时内解决问题。如果由此导致工期延误,甲方应承担相应责任。最后交货日期是5月份。如果由于甲方的原因在最后交货日期之前无法完成所有订购的货物,甲方必须在最后交货日期过后的7天内支付全部货款。否则,在甲方提货时,如果市场价格上涨,则按照上涨后的价格结算;如果市场价格下跌,则按照原定价格进行结算。

  乙方责任

  1、乙方承担本合同范围内钢结构构件的材料采购和加工制作。乙方应严格按照甲方提供的施工图纸提出的技术要求、质量、数量、包装等具体要求进行生产加工,并做好自检工作,确保质量、进度。加工完后,保存甲方提供的施工图纸。

  2、乙方负责成品构件的捆扎、装车等工作。

  3、乙方在钢构件出厂时,需提供所采购钢材的材质证明,产品的检验报告,合格证明等技术资料一式四份(注:不含带MA章的探伤报告及第三方材料复检费)。

  4、日开始供应第一批构件,供货要求详见甲方书面需货计划,20_________年9月15日前将全部钢构件供完。

  八、质量验收

  1、出厂前的钢构件需要经过甲方进行质量复检。一旦通过复检合格,甲方将对因运输原因引起的产品质量问题负责;而乙方加工的产品质量问题则由乙方承担责任,并需在48小时内予以解决。

  2、质量异议期限:甲方收到产品后如发现存在质量问题,应立即停止使用,并在48小时内向乙方提出书面异议。乙方接到甲方书面异议后派员到现场查验并与甲方协商解决。如甲方未在以上期限内提出书面异议,或甲方收到货物后1个月内未提出书面异议的,视为乙方提供的货物质量全部合格,甲方不得再以货物质量问题为由要求乙方承担任何责任。

  3、甲乙双方约定,如果乙方提供的货物质量存在缺陷,乙方仅对质量缺陷产品本身的价款损失承担责任,乙方不承担由于产品质量缺陷而造成其他直接或间接损失。

  九、违约责任

  1、甲方迟延提货的,乙方自最后提货期限届满之次日起提供10天的免费保管期限。免费保管期满后甲方仍未提货的,甲方按每吨每天10元的标准支付给乙方保管费用。乙方计收保管费用的保管期限为60天,超过60天时,乙方有权对相关构件自行处理,且无需向甲方承担任何责任。

  2、由于甲方的原因导致乙方停工、延误工期、需要重新进行工作以及原材料和构件的报废,根据协议,甲方应承担对乙方直接损失的赔偿责任。

  3、乙方若无正当理由延迟交货,应承担因此给甲方造成的实际经济损失的赔偿责任。

  4、本合同生效后,在履行完毕之前,任何一方均不得随意违约或擅自解除本合同。

  十、保密责任

  双方在签署并履行本合同的过程中,若一方了解或应该了解到对方的商业机密,将承担保密义务,不得以任何方式向第三方泄露。保密期限自获知或应当获知该商业机密之日起,至对方公开该商业机密之日止。

  十一、其他约定

  1、本合同中的法定代表人和经办人在本合同项下对债权和债务承担连带担保责任。

  2、如有本合同未涉及的事项,双方应进行协商并签订补充协议,该补充协议具有与本合同相等的法律效力。

  3、双方就本合同发生争议时应协商解决,协商不成时,可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

  4、本协议经双方签字并盖章后生效,至构件交付完成且货款全额支付后自然终止。

  5、本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。

  甲方:(盖章)_________乙方:_________

  _________年_________月_________日:

加工承揽合同12

  订立合同双方:

  承揽人:______________________________

  定作人:______________________________

  定作人委托承揽人加工____________,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

  第一条 加工成品

  编号:________________________

  名称:________________________

  规格:________________________

  单位:________________________

  数量:________________________

  备注:________________________

  第二条 加工成品 质量要求

  (加工定作物品,需要封存样品的,应当由双方代表当面封签,并妥为保存,作为验收的依据)

  第三条 原材料的提供办法及规格、数量、质量

  ________________________________________________________________________

  (1.用承揽人原料完成工作的,承揽人必须依照合同规定选用原材料,并接受定作人检验。承揽人隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时,定作人有权要求重作、修理、减少价款或退货。2.用定作人原材料完成工作的,合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作人应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。承揽人对定作人提供的原材料要按合同规定及时检验,应立即通知定作人调换或补齐。

  第四条 技术资料、图纸提供办法

  _____________________________________________________________________

  (1.承揽人在依照定作人的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知定作人;定作人应当在规定的时间内回复,提出修改意见。承揽人在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并及时通知定作人,因此造成的损失,由定作人赔偿。2.承揽人对于承揽的工作,如果定作人要求保密,应当严格遵守,未经定作人许可不得留存技术资料的复制品。3.定作人应当按规定日期提供技术资料、图纸等。)

  第五条 价款或酬金

  ___________________________________________________________________

  (价款或酬金,按照国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定。)

  第六条 验收标准和方法

  ________________________________________________________________________

  (1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。2.定作人应当按合同规定的期限验收承揽人所完成的工作。验收前承揽人应当向定作人提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除定作人使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外,由承揽人负责修复或退换。

  第七条 交货的时间和地点

  ________________________________________________________________________

  (1.交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当在事先与对方达成协议;并按协议执行。2.交(提)定作物日期的计算:承揽人自备运输工具送交定作物的,以定作人接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准,自提定作物的,以承揽人通知的提取日期为准,但承揽人在发出提取定作物的通知,必须留给定作人以必要的途中时间;双方另有约定的,按约定的方法计算。)

  第八条 包装要求及费用负担

  ____________________________________________________________

  第九条 运输办法及费用负担

  ________________________________________________________________________

  第十条 结算方式及期限

  ________________________________________________________________________

  第十一条 其他

  ________________________________________________________________________

  (如:1.根据公司政策,定做人可以向承揽人支付定金,定金金额需要双方商议确定。如果定做人没有履行合同,他就没有权利要求返还定金。但承揽人未能履行合同,应该双倍返还定金。2.根据公司政策,如果当事人双方约定,定做人可以向承揽人支付预付款。如果承揽人未能履行合同,除了承担违约责任外,必须全额返还预付款。如果定做人没有履行合同,他可以将预付款用作违约金和赔偿金,并要求返还余款等。

  第十二条 承揽人的违约责任

  一、若承包人未按照合同规定的质量完成工作或交付定制品,而定制人同意使用,则应按照实际质量确定价格,并酌情减少酬金或款项;若定制人不同意使用,则承包人应进行修整或更换,并承担逾期交付的责任。若经过修整或更换后仍未能达到合同规定的质量标准,则定制人有权拒收,由此造成的损失由承包人赔偿。

  二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,定作人仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分定作人不再需要的,承揽人应赔偿定作人因此造成的损失。

  三、未按合同规定包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,定作人不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,承揽人应当偿付定作人不合格包装物低于合格包装物的价值部分。

  四、定制物品如逾期交付(包括返修、更换、补交等),需向订购方支付违约金。若合同中未有具体规定,应按照中国人民银行相关延期付款的规定,计算逾期部分的价款总额,并向订购方支付相应的违约金。若酬金作为计算基础,则每逾期一天,需支付逾期部分酬金总额的1%作为违约金。

  未经定作人同意,提前交付定作物,定作人有权拒收。

  五、不能交付定作物或不能完成工作时,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金总额的_____%(20%--60%的幅度)违约金。

  六、当定制物品不符合合同规定,且需要在异地交付时,若暂由定制人代为保管,则需支付实际的保管及保养费用。

  七、对于采取代运或送货服务的定制品,如果误发到达地点或接收单位(人员)不符,除了按照合同规定负责将货物运送到指定地点或接收单位(人员)外,还需要承担因此而产生的额外运输费用和延迟交货的责任。

  八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的,应当偿付定作人因此造成的`损失。

  九、未按合同规定的办法和期限对定作人提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作人调换、补齐的,由承揽人对工作质量、数量承担责任。

  十、未经定作人同意,承揽人不得擅自更换原材料或修理物的零部件。定作人有权拒绝接收已被擅自调换过的物品,并要求承办人赔偿由此产生的损失。如果定作人要求重新制作或修理,承包人应当按定作人的要求进行,并承担因逾期交付而产生的责任。

  第十三条 定作人的违约责任

  一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿承揽犬因此造成的损失。

  二、中途废止合同,属承揽人提供原材料的,偿付承揽人的未履行部分价款总值_____%(10%一30%的幅度)的违约金;不属承揽人提供材料的,偿付承揽人以未履行部分酬金总额_____%(20%一60%的幅度)的违约金。

  三、未按合同规定的时间和要求向承揽人提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作,承揽人有权解除合同,定作人应当赔偿承揽人因此而造成的损失;承揽人不要求解除合同的。

  四、超过合同规定期限领取定作物的,除按本条第五款规定偿付违约金外,还应当承担承揽人实际支付的保管、保养费。定作人超过领取期限六个月不领取定作物时,承揽人有权将定作物变卖,所得价款在扣除报酬和保管、保养费后,退还给定作人;变卖定作物所得少于报酬和保管、保养费时,定作人还应补偿不足部分,如定作物不能变卖,应当赔偿承揽人的损失。

  五、逾期未按合同约定支付款项的,应按照中国人民银行有关延期付款规定向承揽人支付违约金;如按酬金计算,则每天违约需支付总额1%的酬金作为违约金。

  六、无故拒绝接收定作物,应当赔偿承揽人因此造成的损失及运输部门的罚款。

  七、变更交付定作物地点或接收单位(人),承担因此而多支出的费用。

  第十四条 不可抗力

  当因不可抗力的原因导致在合同规定的履行期限内所订购的物品或原材料被毁损或灭失时,承揽人必须取得合法证明,并应采取积极措施尽量减少损失。若此事件发生于合同规定的履行期限之外,承揽人将无法免除违约责任。若在定作人拒绝接受或延迟接收期间发生此事件,定作人应承担责任并赔偿承揽人因此而造成的损失。

  第十五条 纠纷的处理

  加工承揽合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解、仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

  本合同自______年 _____月____日起生效,合同履行完毕即失效。本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作人和承揽人各执一份;合同副本一式_____份,交________(如经鉴证或公证,则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份。

  定作人:(盖章)________________

  代表人:(盖章)________________

  地址:__________________________

  电话:__________________________

  开户银行:______________________

  账号:__________________________

  承揽人:(盖章)________________

  代表人:(盖章)________________

  地址:__________________________

  电话:__________________________

  开户银行:______________________

  账号:__________________________

  ____________年_______月_____日订

加工承揽合同13

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律,行政法规,遵循平等、自原、公平和诚实信用的.原则,双方就本建设施工事项协商一致,订立本协议。

  一、工程概况

  工程名称:华同公司屋顶彩钢防水工程

  工程地点:华同公司

  工程内容:彩板房主体,外墙,内部截断,室内外门窗

  二、工程承包范围。承包范围:清包,只包人工。所有材料由甲方提供,乙方自带施工工具。甲方已有的材料由乙方出车出人拉到施工现场。

  三、承包工程价格及面积

  1、工程面积约为400平方米,最后结算按照实际面积结算,实际面积以东南西北墙体边缘计算;

  2、承包价格按实际面积每平方85元人民币。

  四、协议工期

  开工日期:

  竣工日期:

  合同工期总工作日历天数10天。其中上顶板和外墙板必须在立架后天3天内完工。

  五、工程质量标准:符合安全标准。

  六、甲方必须保证施工场地路通、电通。

  七、乙方必须按协议所设计施工,保证工程质量,按期完工。

  八、在施工过程中,乙方必须按国家有关安全生产操作规范施工,若发生工伤事故一切责任由乙方自负。

  九、结算方式:工程验收合格后,工程量按实际完工的面积结算,一次付清。

  十、付款方式

  1.签订合同后,甲方先期支付乙方元工程款。

  2.余款完工验收后付清,不得拖欠。

  十一、保修期限及范围:保修期一年,保修期内因施工质量出现问题由乙方负责维修,但人为损坏和自然灾害不属保修范围。

  十二、本协议甲乙双方必须遵守,任何一方不得违约,如有一方违约按30000元处罚;

  十三、本协议一式两份,双方各执一份,经甲乙双方签字盖章即可生效。

  甲方:乙方:

  法人代表:法人代表:

  电话:电话:

  签定日期:20xx年xx月xx日签定日期:20xx年xx月xx日

加工承揽合同14

  乙方:_________

  甲方:_________

  甲方委托乙方加工_________,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

  第一条加工成品:

  第二条加工成品质量要求:________________________________________________

  第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量:

  1.用乙方原料完成工作的,乙方必须依照合同规定选用原材料,并接受甲方检验。乙方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时,甲方有权要求重作,修理,减少价款或退货。

  2.用甲方原材料完成工作的,合同应当明确规定原材料的消耗定额。甲方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。乙方对甲方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知甲方调换或补齐。乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。

  3.原材料等物品交(提)日期计算,参照第七条规定执行。

  第四条技术资料,图纸提供办法:

  1.乙方在依照甲方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知甲方;甲方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。乙方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并及时通知甲方,因此造成的损失,由甲方赔偿。

  2.乙方对于承揽的工作,如果甲方要求保密,应当严格遵守,未经甲方许可不得留存技术资料和复制品。

  3.甲方应当按规定日期提供技术资料,图纸等。

  第五条价款或酬金:

  价款或酬金,按照国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定。

  第六条验收标准和方法:

  1.按照合同规定的质量要求,图纸和样品作为验收标准。

  2.甲方应当按合同规定的期限验收乙方所完成的工作。验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除甲方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外,由乙方负责修复或退换。

  3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

  第七条交(提)货的时间和地点:

  1.交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。

  2.交(提)定作物日期的计算:乙方自备运输工具送交定作物的,以甲方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的,以乙方通知的提取日期为准,但乙方在发出提取定作物的通知中,必须留给甲方以必要的途中时间;双方另有约定的,按约定的.方法计算。

  第八条包装要求及费用负担:_____________________________________

  第九条运输办法及费用负担:_____________________________________

  第十条结算方式及期限:_________________________________________

  第十一条其他:

  1.根据国家有关规定,甲方可向乙方交付定金。定金数额由双方协商确定。甲方不履行合同的,无权请求返还定金。乙方不履行合同的,应当双倍返还定金。

  2.根据国家有关规定,经当事人双方约定,甲方可向乙方给付预付款。乙方不履行合同的,除承担违约责任外,必须如数返还预付款。甲方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金;有余款的可以请求返还。

  第十二条乙方的违约责任:

  1、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,甲方有权拒收,由此造成的损失由乙方赔偿。

  2、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,甲方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交部分甲方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由乙方赔偿。

  3、未按合同规定包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损,灭失的,由乙方赔偿损失。

  4、逾期交付定作物,应当向甲方偿付违约金_________元;(合同中无具体规定的,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交付部分的价款总额计算,向甲方偿付违约金)以酬金计算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。未经甲方同意,提前交付定作物,甲方有权拒收。

  5、不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_________%(10%--30%幅度)或酬金总额的_________%(20%--60%幅度)违约金。

  6、异地交付的定作物不符合合同规定,暂由甲方代保管时,应当偿付甲方实际支付的保管,保养费。

  7、实行代运或送货的定作物,错发到达地点或接收单位(人),除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外,并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

  8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付甲方因此造成的损失。

  9、未按合同规定的办法和期限对甲方提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知甲方调换,补齐的,由乙方对工作质量,数量承担责任。

  10、擅自调换甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有权拒收,乙方应赔偿甲方因此造成的损失。如甲方要求重作或重新修理,应当按甲方要求办理,并承担逾期交付的责任。

  第十三条甲方的违约责任:

  1、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿乙方因此造成的损失。

  2、中途废止合同,属乙方提供原材料的,偿付乙方的未履行部分价款总值的_________%(10%-30%幅度)的违约金;不属乙方提供原材料的,偿付乙方以未履行部分酬金总额的_________%(20%-60%的幅度)违约金。

  3、未按合同规定的时间和要求向乙方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作,乙方有权解除合同,甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以顺延外,甲方应当偿付乙方停工待料的损失。

  4、超过合同规定期限领取定作物的,除按本条第五款规定偿付违约金外,还应当承担乙方实际支付的保管、保养费。甲方超过领取期限六个月不领取定作物的,乙方有权将定作物变卖,所得价款在扣除报酬、保管、保养费后,退还给甲方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时,甲方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖,应当赔偿乙方的损失。

  5、超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付违约金;以酬金计算的,每逾期一天,按酬金总额的千分之一偿付违约金。

  6、无故拒绝接收定作物,应当赔偿乙方因此造成的损失及运输部门的罚款。

  7、变更交付定作物地点或接收单位(人),承担因此而多支出的费用。

  第十四条不可抗力

  在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,乙方在取得合法证明后,可免予承担违约责任,但应当采取积极措施,尽量减少损失,如在合同规定的履行期限以外发生的,不得免除责任;在甲方迟延接受或无故拒收期间发生的,甲方应当承担责任,并赔偿乙方由此造成的损失。

  第十五条纠纷的处理:

  加工承揽合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解,仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

  第十六条本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完毕即失效。本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲方和乙方各执一份;合同副本一式_________份,交_________(如经签证或公证,则应送签证机关或公证机关)各留存一份。

  甲方(盖章):_________

  乙方(盖章):_________

  _________年____月____日

加工承揽合同15

  委托方:____________________(以下简称甲方)

  加工方:____________________(以下简称乙方)

  依据《_____________》的有关规定,甲乙双方就甲方委托乙方进行钢结构加工制作事宜,经友好协商,达成一致并订立本合同,共同遵守。

  一、加工方式

  甲方提供钢结构工程施工图纸,乙方包工包料加工。

  二、加工内容

  本合同所涉之加工内容为甲方提供的锦绣物流仓储楼工程的施工图纸中的钢结构的加工制作(含抛丸除锈,刷红丹防锈底漆一遍)。

  三、加工工期

  从乙方收到甲方的第一笔预付款(或定金)之日起开始计算工期。

  四、加工量、单价及总金额

  1、以上价格均为《税工程施工质量验收规范》(GB

  -50205-_________)。甲方提供施工图纸一套,并签字盖章,乙方须严格按图纸要求加工制作。

  2、上表所列之加工量为暂定加工量,结算时按加工厂分解图、下料单、理论重量加量

  0%损耗计算。本合同从生效之日起,合同单价不因市场价格变化而变更。

  3、上表所列之“金额”的“合计”项为暂定总价。

  4、本合同采用的定价方式结算。

  五、运输方式:需方自提,运费自负。

  六、结算、付款及付款方式

  1、本合同签订后万元为定金,____________________万元为预付款。乙方收到甲方支付的足额定金和预付款后开始组织生产。如本合同签订后3天内,乙方未收到甲方支付的足额定金和预付款,本合同自动终止,甲方已支付的定金不退还。

  2、乙方生产、制作钢结构过程中,甲方付款提货,且甲方累计所提货物的价款不得超过甲方实际已支付的货款数额(定金除外)。甲方最后一次提货前,双方办理结算,货款应全额付清,乙方财务收到甲方支付的全额货款并确认后,安排发货。

  3、如甲方在现场安装时发现有质量问题,应及时通知乙方,乙方必须在

  12小时内到现场处理问题。

  七、双方责任甲方责任

  1、甲方应于合同签订时提供给乙方完整、详细的工程施工图纸壹套。

  2、甲方负责按本合同规定的时间、方式提货、验货,支付货款、办理结算。

  3、本合同所涉及工程如中途有设计变更,甲方应以书面方式在变更实施前

  2天书面通知乙方,因变更导致的材料增减按实结算。甲方书面通知前产生的半成品由甲方承担,按照合同约定价格支付乙方价款。

  4、甲方提供的施工图纸需交乙方审核,对乙方提出的图纸错误,甲方必须在乙方提出后

  12小时内解决。由此造成的工期延误由甲方承担相应责任。

  5月日为甲方最后提货期限。因甲方原因造成在期限内未提完所订的全部货物,甲方应在最后提货期限届满后7天内付清全部货款。否则甲方提货时,市场价格上涨的,按照涨价后价格结算;市场价格下跌的`,按照下

  乙方责任

  1、乙方承担本合同范围内钢结构构件的材料采购和加工制作。乙方应严格按照甲方提供的施工图纸提出的技术要求、质量、数量、包装等具体要求进行生产加工,并做好自检工作,确保质量、进度。加工完后,保存甲方提供的施工图纸。

  2、乙方负责成品构件的捆扎、装车等工作。

  3、乙方在钢构件出厂时,需提供所采购钢材的材质证明,产品的检验报告,合格证明等技术资料一式四份(注:不含带MA章的探伤报告及第三方材料复检费)。

  4、日开始供应第一批构件,供货要求详见甲方书面需货计划,_________年_______月________日前将全部钢构件供完。

  八、质量验收

  1、甲方在钢构件出厂前进行质量复检。复检合格后,由于运输的原因产生的产品质量问题由甲方负责,乙方加工的产品质量问题由乙方负责,并在

  48小时内解决。

  2、质量异议期限:甲方收到产品后如发现存在质量问题,应立即停止使用,并在

  48小时内向乙方提出书面异议。乙方接到甲方书面异议后派员到现场查验并与甲方协商解决。如甲方未在以上期限内提出书面异议,或甲方收到货物后1个月内未提出书面异议的,视为乙方提供的货物质量全部合格,甲方不得再以货物质量问题为由要求乙方承担任何责任。

  3、甲乙双方约定,如果乙方提供的货物质量存在缺陷,乙方仅对质量缺陷产品本身的价款损失承担责任,乙方不承担由于产品质量缺陷而造成其他直接或间接损失。

  九、违约责任

  2、因甲方原因造成乙方停工、窝工、返工及原材料、构件报废的,由甲方负责赔偿乙方因此发生的直接损失。

  3、乙方无故延迟交货的,应负责赔偿因此给甲方造成的实际损失。

  4、本合同生效后履行完毕前,任何一方不得毁约,不得擅自解除本合同。

  十、保密责任

  任何一方在签订及履行本合同的过程中知悉对方的商业秘密,必须承担保密义务,不得以任何方式泄露给第三人。保密期限自知道或应当知道该商业秘密之日起,至对方将该商业秘密公开之日止。

  十一、其他约定

  1、本合同所涉之法定代表人、经办人对本合同项下的债权债务承担连带担保责任。

  2、本合同未尽事宜,由双方协商解决并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  3、双方就本合同发生争议时应协商解决,协商不成时,可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

  4、本合同经双方签字盖章并在乙方收到甲方定金后生效,至构件交付完毕货款付清后自然终止。

  5、本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。(以下无正文)

  甲方:_______________________(盖章)

  乙方:_______________________

  _______年_______月_______日