- 相关推荐
岩土工程承包合同
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同的类型越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编收集整理的岩土工程承包合同，希望对大家有所帮助。
岩土工程承包合同1
工程地点：_________
合同编号：_________(由承包人编填)
勘察证书等级：_________
发包人：_________
承包人：_________
发包人委托承包人承担_________工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条工程概况
1.1工程名称：_________
1.2工程地点：_________
1.3工程立项批准文件号、日期：_________
1.4岩土工程任务委托文号、日期：_________年_________月_________日
1.5工程规模、特征：_________
1.6岩土工程任务(内容)与技术要求：_________
1.7承接方式：_________
1.8预计的岩土工程工作量：_________
第二条发包人向承包人提供的有关资料文件
第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件
第四条工期
本岩土工程自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日完工,工期为_________天。由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。
第五条收费标准及支付方式
5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_________计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为_________元(大写_________),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计_________元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。
5.3本合同生效后,发包人按下表约定分_________次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
第六条变更及工程费的调整
6.1本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_________天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人承担。
6.2变更后,工程费按如下方法(或标准)进行调整：_________
第七条发包人、承包人责任
7.1发包人责任
7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时间内向承包人提供资料文件,并对其完整性、正确性及时限性负责;发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内,承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延,规定期限超过15天以上时,承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。
7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时,发包人应按每提前一天向承包人支付_________元计算加班费。
7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件;如不能提供时,应一次性付给承包人临时设施费_________元。
7.1.4开工前,发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作,及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题,并承担费用; 发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)的资料及其具体位置分布图,若因地下埋藏物不清,致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任; 在有毒、有害环境中作业时,发包人应按有关规定,提供相应的防护措施,并承担有关的费用; 以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点; 发包人应解决承包人工作现场的平整,道路通行和用水用电,并承担费用。
7.1.5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责,对承包人提出书面具体保护要求(措施),并承担费用。
7.1.6发包人应保护承包人的.投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。
7.1.7本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。
7.2承包人责任
7.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件,并对其质量负责。
7.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施外,应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费,并根据受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的_________%。
7.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。
7.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定,做好工作现场保卫和环卫工作,并按发包人提出的保护要求(措施),保护好工作现场周围的建、构筑物,古树、名木和地下管线(管道)、文物等。
7.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。
第八条违约责任
8.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确,造成工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、安全事故时,由发包人承担法律责任和经济责任。
8.2在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始工作的,不退还发包人已付的定金;已进行工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应支付承包人工程费的50%的费用;完成的工作量超过50%时,发包人应支付承包人工程费的100%的费用。
8.3发包人不按时支付工程费(进度款),承包人在约定支付时间10天后,向发包人发出书面催款的通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权停工,工期顺延,发包人还应承担滞纳金。
8.4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。
8.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分,发包人可要求承包人返工,承包人按发包人要求的时间返工,直到符合约定条件,因承包人原因达不到约定条件,由承包人承担返工费,返工后仍不能达到约定条件,承包人承担违约责任,并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
第九条材料设备供应
9.1发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责,提供产品合格证明,并经发包人、承包人代表共同验收认可,如与设计和规范要求不符的产品,应重新采购符合要求的产品,并经发包人、承包人代表重新验收认定,各自承担发生的费用。若造成停、窝工的,原因是承包人的,则责任自负;原因是发包人的,则应向承包人支付停、窝工费。
9.2承包人需使用代用材料时,须经发包人代表批准方可使用,增减的费用由发包人、承包人商定。
第十条报告、成果、文件检查验收
10.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。
10.2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后_________天内检查验收完毕,并出具检查验收证明,以示承包人已完成任务,逾期未检查验收的,视为接受承包人的报告、成果、文件。
10.3隐蔽工程工序质量检查,由承包人自检后,书面通知发包人检查;发包人接通知后,当天组织质检,经检验合格,发包人、承包人签字后方能进行下一道工序;检验不合格,承包人在限定时间内修补后重新检验,直至合格;若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验,承包人可以顺延工程工期,发包人应赔偿停、窝工的损失。
10.4工程完工,承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件、发包人应在_________天内组织验收,如有不符合规定要求及存在质量问题,承包人应采取有效补救措施。
10.5工程未经验收,发包人提前使用和擅自动用,由此发生的质量、安全问题,由发包人承担责任,并以发包人开始使用日期为完工日期。
10.6完工工程经验收符合合同要求和质量标准,自验收之日起_________天内,承包人向发包人移交完毕,如发包人不能按时按管,致使已验收工程发生损失,应由发包人承担,如承包人不能按时交付,应按逾期完工处理,发包人不得因此而拒付工程款。
第十一条本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
第十二条其它约定事项：_________。
第十三条争议解决办法
本合同发生争议时,发包人、承包人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、承包人同意由_________仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。
第十四条合同生效与终止
本合同自发包人、承包人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、承包人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止。
本合同一式_________份,发包人_________份、承包人_________份。
发包人名称(盖章)：_________ 承包人名称(盖章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
委托代理人(签字)：_________ 委托代理人(签字)：_________
住所：_________住所：_________
邮政编码：_________邮政编码：_________
电话：_________电话：_________
传真：_________传真：_________
开户银行：_________开户银行：_________
银行帐号：_________银行帐号：_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点：_________签订地点：_________
建设行政主管部门备案(盖章)：_________
鉴证意见(盖章)：_________
备案号：_________
经办人：_________(签字)
_________年____月____日_________年____月____日
岩土工程承包合同2
发包单位：____________ (以下简称甲方)_____________
设计单位：__________ (以下简称乙方)____________
甲方委托乙方承担________工程构筑物基础处理施工图设计、假山回填及施工图设计等，(武汉固新工程技术有限公司和中南勘察基础工程有限公司为联合体，其中武汉固新工程技术有限公司负责对外的设计资料进行审查、设计联络工作、组织专家认证、图纸审查及财务经营等工作，中南勘察基础工程有限公司负责按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件)经双方协商一致，签订本合同。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程设计项目协商一致，订立本合同。
第一条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容
工程名称：_____________
工程地点：_______________
工程内容：____________工程假山区域地基承载力及山体稳定性设计、构筑物基础处理方案及设计、假山区域回填及处理方案设计等。设计阶段：________施工图设计(满足具有施工深度要求的施工图)
第二条本合同依据下列文件签订
甲方代表：_____________乙方代表：_______________签订日期：_____________
1、《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
3、建设工程批准文件等。
第三条设计依据
1、甲方给乙方的委托书或设计中标文件。
2、甲方提交的基础资料、原设计施工图纸。
3、设计采用的主要技术标准是：
国家和地方现行有关设计规范、规程、标准、规定及甲方的要求等。
第四条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
1、合同书。
2、甲方要求、委托书、来往联系函。
3、施工图纸及规范、标准和技术要求等。
第五条甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间序号资料及文件名____份数提交日期有关事宜相关地形、地勘、总图、建在设计开始前筑、结构等设计基础资料一周提供在设计开始前
2设计委托函1一周提供
第六条乙方及丙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间
序号资料及文件名____份数日期、地点有关事宜电子文件采取
1施工图设计8按甲方要求等格图纸发送后10
2电子文件1式提供。天内
第七条收费标准
本合同的设计费总额按国家规定的收费标准《工程勘察设计收费标准》(20xx年修订本)表4.1-2计算的费用下浮40%为本工程最终设计费用。
岩土工程设计收费基价表
表4.1-2
岩土工程概算额(___________万元)
收费基价(_________万元)
复杂程度
I级____________
II级_________
III级___________
注：1、该表采用插入法计算。
甲方代表：__________乙方代表：______________签订日期：__________
2、岩土工程设计收费不足__________万元，按照________万元计算收费。
3、岩土工程概算额>20xx万元时，I级按照费率3.5%、II级按照费率4.5%、III级按照费率5.0%计算标准。
4、岩土工程设计收费基价是完成《工程勘察设计收费标准》中
4.1.1岩土工程设计服务内容的价格。
5、本项目位于软土地区，工程地质条件差，工程地质条件和地下水条件复杂，边坡高度大，确定本项目设计复杂程度为Ⅲ级。本合同暂定含税总价：肆拾万元整(￥_________元)，专家审查费和施工图审查费根据实际发生另行计算。最终按国家规定的收费标准《工程勘察设计收费标准》(20xx年修订本)表4.1-2计算的费用下浮40%计取。
第八条支付方式
在领取设计费前乙方应开具税率6%的增值税专用发票，设计费支付进度见下表：____________
序号支付时间及比例支付金额
合同签订且乙方向甲方提供设计方案一
1周后，经建设单位、监理单位、甲方评审________万元(￥_________)确认合格后，甲方向乙方支付设计费
方案评审完毕且乙方向甲方提供施工图
第九条双方的权利义务
甲方权利、义务
1、甲方有权变更设计内容和设计范围，对设计成果具有所有权。
2、甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。
3、甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以下时，乙方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；甲方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。
4、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。在未签订合同前甲方已同意，乙方为甲方所做的各项设计工作，甲方应支付相应设计费，设计费支付至乙方指定对公账户
甲方代表：_______________乙方代表：______________签订日期：____________
5、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
6、甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期。
7、甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
乙方权利、义务
1、乙方负责对外的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。
2、乙方负责对本项目组织专家认证和图纸审查等工作。
3、乙方负责开具税率6%的增值税专用发票。
4、乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件，并对提交的'设计文件的质量负责。
5、设计合理使用年限为按照国家相关规定的使用年限。
甲方代表：____________乙方代表：___________签订日期：___________
6、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。因乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的10%，累计金额不得超过设计费总额。
7、由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
8、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的定金。
9、乙方交付设计文件后，按规定组织有关部门进行设计审查，并根据审查结论负责不超出原定设计范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向甲方进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，可按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
10、乙方作为本分包工作的设计方，严格履行本合同范围的的设计任务，禁止肢解分包或转包给任意第三方，否则视为违约。合同价格为总价合同，包含代理费及设计费用，本合同范围内设计工作需支付的相关设计费用，由甲方直接支付至乙方指定对公账户，乙方开具相应增值税专用发票，甲方无需另行支付任何费用。
第十条保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条其他
1、甲方要求乙方派具备资格的专业技术人员长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
2、乙方为本合同项目的服务至本项目工程竣工验收为止。
3、本工程项目中，乙方不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。甲方需要乙方配合建筑材料；设备的加工订货时，所需费用由甲方承担。
4、甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
5、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
6、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
7、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第十二条争议的解决方式
本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙方应协商解决；协商未果，可向南昌市青云谱区人民法院提起诉讼。
第十三条发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完成工作成果：
1、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
2、调解要求停止合同工作，且为双方接受；
3、法院要求停止合同工作。
第十四条合同份数
本合同一式____份，甲方____份，乙方____份，具有同等法律效力；自双方签字盖章之日起生效；工程保修期结束，合同结算完成后
失效。
(以下无正文)
甲方代表：___________
乙方代表：___________
签订日期：___________
【岩土工程承包合同】相关文章：
岩土建设工程承包勘察合同04-09
工程承包合同 承包合同和建设工程合同11-11
工程承包合同范文工程承包合同怎么写?08-11
工程承包合同模板 建筑工程承包合同模板11-21
工程承包合同水暖工程04-22
建筑工程工程承包合同01-17
[经典]工程承包合同07-23
工程承包合同[经典]07-27
工程承包合同08-04
工程承包合同08-05
