承包合同(集合)
随着法律观念的深入人心,越来越多的场景和场合需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编为大家收集的承包合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
承包合同1
甲方:____
乙方:____
甲方承建的特房·美地雅登2-1#~2-8#楼工程开始进入施工阶段,为了更好地贯彻建设工程质量验收统一标准和文件归档整理规范,更好的完成工程内业资料编辑和档案案卷整理工作,确保工程内业资料齐全和竣工档案报备合格,现特委托乙方负责工程内业资料编辑和档案案卷报备工作,经双方协商确认如下:
一、委托内容:
1、特房·美地雅登2-1#~2-8#楼工程土建技术质量内业、安全内业材料送检、竣工资料编辑整理、档案案卷报备及日常文书工作。
2、各单位工程存档资料、装订及办理城建档案的报备工作(此项费用按发票另行计算)。
二、内业资料编辑整理工作范围及工资待遇:
1、参照第一条委托内容中的第一款,乙方根据现场实际情况派设一名内业总负责(常荣成)和二名以上内业员(赵龙、颜小平、张俊锋、唐英);如乙方资料员业务水平达不到甲方的要求,甲方有权责令乙方更换人员,如不更换,由此造成的损失由乙方全权负责且甲方有权单方终止协议;进驻现场负责土建内业资料、安全内业资料的编辑整理,负责工地现场见证取样送检工作、收集各种检验报告,分户验收资料编制及归档并负责本工程竣工资料的编辑和整理等;同时还设置二到四名机动性的内业员从旁协助,以确保更好地完成工作任务。
2、乙方确保内业资料编辑、整理质量符合建设工程质量验收统一标准的规定及JGJ59-99标准,土建(现场外业由甲方负责)资料必须符合市优良工程要求、安全内业资料必须符合省级文明工地标准要求。
3、参照第一条委托内容中的第一款,乙方内业员总工资实行每月包干价,甲方按每月人民币伍仟伍佰元整给乙方;甲方给乙方内业员在工地提供食宿、办公设备等。
4、甲方每月支付乙方工资人民币伍仟伍佰元,每月工资于下月份15-20日左右领取(账号:________________);第一个月的工资待资料归档后一次性支付清楚。甲方不得拖欠乙方工资,工资计算截止至初验日期。如因甲方不能在三个月内归档乙方有权向甲方要抵押工资及产生的装订费用由甲方负责。
5、乙方应遵守项目部的规章制度,乙方所编制资料应满足第二款(2)要求,否则应负责补齐,若不及时补齐,甲方可对乙方进行2~5万元的'处罚,且乙方应把已完好的资料归档给甲方。
三、档案案卷组卷报备:
1、甲方应配合乙方做好文件材料收集工作,乙方以各项档案文件收集完整之日起七天内完成档案组卷装订工作,档案案卷质量必须符合建设工程文件归档整理规范的规定。
2、档案案卷组卷单价参考工程竣工时档案馆的收费标准。所需材料由甲方负责,乙方配合采购。
3、乙方完成档案案卷组卷报备工作后甲方应一次性结清款项给乙方。
四、补充内容:
1、甲方负责派人编写施工日记。如有工程签证单或工程联系单等,甲方派人协助乙方编写,乙方协助报送监理单位或设计院。
2、对于一些专业技术性较强的施工方案或施工(装修)项目,甲方要负责编制或进行技术交底。
3、内业资料如需内业员到各相关单位去盖章等,甲方应予以配合,假如甲方没有派车,乙方人员去各单位盖章或办事(含送检)的来回费用可向甲方报销。
4、本协议一式肆份,甲乙双方各执一份,自甲乙双方经办人签字之日起生效,至完成全部档案案卷组卷报备工作且甲方付清款项给乙方后自行失效,望甲乙双方共同遵守执行。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
承包合同2
一、协议签订双方
甲方:________________乙方:________________
二、承包事项甲方将座落在__________荒山面积大约_____亩承包给乙方造湿地松(土地不流转,山上所有林木归甲方所有)。
三、造林要求乙方必须按林业部门造林要求,行距_____米,成活率保持在_____%以上,负责林业部门验收合格。
四、双方责任乙方在造林过程中所产生的一切费用自行负责与甲方无关,甲方在造林验收合格后应协助乙方向林业局退回造林押金。
五、其它事项在林业局验收合格后,退回造林押金后,合同双方就无任何关系。如有其它事项,还可另行协商,补充条款,同具法律效应。
六、本合同一式_____份,甲乙双方各执_____份,并经甲乙双方签字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承包合同3
甲方:
乙方:
为促进经济发展,经甲乙双方充分协商,在平等互利的基础上,特订立本合同,以便双方共同遵守。
一、甲方将自己所拥有的坐落在 的荒山 发包给乙方从事生产经营,四至为南至 ,北至 ,东至 ,西至***
二、承包期限为70年,自20xx年 月 日起至20xx年 月 日止 。
三、承包费为每年 元,共计 元整(小写:¥ 元),上述承包费已含原荒山杂树补偿款。
四、乙方于合同签订之日起一次向甲方付清总承包费用。
五、甲方保证该荒山界线、四至与他方无任何争议。如因此发生纠纷,由甲方负责协调处理,如由此给乙方造成经济损失,由甲方负责全额赔偿 。
六、对本合同条款,甲方已召集四邻商议,同意四至界限无纠纷。
七、双方权利与义务:
1、乙方取得荒山承包经营权后,只能用于国家法律、法规和政策允许的用途(可以种树、开荒、开采石子、石渣等);在法律、法规和政策允许范围内,乙方拥有所承包荒山的自主使用与经营管理权,甲方不得干涉。
2、甲方同意乙方在不违反国家法律、行政法规规定的前提下,可以自主采取转包、转让、出租等方式实现荒山承包经营权流转 。
八、甲乙双方必须信守合同
如甲方违约导致解除此合同,须付给乙方违约金人民币 元并全额退还乙方所付的`承包费,同时对于乙方所承包荒山上的树木等经营成果合理作价,作价款一次付给乙方;如乙方违约导致解除此合同,甲方不予退还乙方的承包费,并且所承包荒山上的树木等经营成果无偿收归甲方所有。
九、本合同履行期间,即使下列情形发生改变,甲乙双方仍应按本合同约定内容履行各自义务:
1、甲方的负责人、经办人变更;
2、甲方的名称改变、甲方分离或甲方与他方合并 ;
十、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商一致,可订立补充协议 ,补充协议及附件均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力 。
十一、本合同经甲乙双方签字后生效。
十二、本合同一式四份 ,甲方一份,乙方三份。
甲方(签字):
乙方(签字):
20xx年5月 日
20xx年 5月 日
承包合同4
甲方:
乙方:
为加强餐厅剩饭剩菜的管理,充分利用可回收资源,增加餐厅收入,进一步改善餐厅就餐环境,餐厅经询价后研究决定将厨房剩饭剩菜的'回收权承包给乙方,具体协议如下:
1、乙方必须一次性缴纳全年(20xx。2—20xx。2)剩饭菜收购款壹仟元整(1000元),若乙方中途毁约甲方一律不予退款。
2、甲方的剩饭菜一律由乙方处理,其他人员不得干预且无权处理。
3、乙方必须根据甲方要求将餐桌上的剩饭菜收好,保持餐桌整洁。
4、乙方自备泔水桶,在每餐后将泔水桶及周边区域清理干净。
5、乙方回收泔水期间安全问题由乙方自己负责,发生任何安全事故均与甲方无关。
6、甲方不保证乙方回收的泔水质量和数量,不干涉乙方的使用途径,由此引发的相关问题均由乙方解决,与甲方无关。
7、其他未尽事宜,双方可协商解决,但不得违背合同现有条款和改变承包金的数额。
8、收泔水时间在每天晚上9点—10点之间,必须将存放泔水位置及泔水筒清理清洁干净。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方代表:___________________
乙方代表:___________________
时间:___________________
承包合同5
甲方:____________
乙方:____________
根据中华人民共和国合同法,甲、乙双方本着平等、自愿的原则,签订如下协议:
一、工程名称:
高尔夫都市花园三期工程铝合金门窗施工安装工程。
二、工程内容:
三期9#、11#楼铝合金窗制作、安装施工。
三、工程价款及支付方式:
工程价款中含人工费、检测费、副框、钢化玻璃、税金等其他费用。付款方式:签订合同后副框安装完成后支付50元/㎡工程款,整窗安装完成,经竣工验收合格后,付至合同价款的70%,20___年春节前付至85%。20___年5月30日支付合同价款的'10%,留5%质保金待保修期满后支付(保修期2年)。预留总价的5%作为质保金,待两年保修期满后结清预留款。
四、施工工期:合同签订后内,乙方窗副框进入甲方施工现场安装,天内,完成窗框加工时间为天完成。总工期为天,具体施工进度以甲方要求进场施工时间的通知单为准,保证施工进度。在规定时间内安装完毕,否则承担经济损失责任,每推迟一天,按工程总价款的10%支付违约金。
五、技术质量要求:达到断桥铝窗制作、安装的行业标准且符合国家和通辽市建安工程施工检验及验收规范。甲乙双方约定:断桥铝窗制作安装质量标准为:优质。工程质量标准(必须满足设计要求,密封成度及零配件和玻璃,质量达到国家标准要求,哪一项达不到要求负责赔偿,承担经济责任)。所有门窗质量满足并符合通辽市质检站要求及国家强规标准。
六、技术参数:
1、断桥铝窗,框料颜色为色(以色卡颜色为准),内侧色,玻璃均为玻璃。五金件为春光牌(含风撑);
2、凡玻璃面积大于1平方米或离地高度不足0、9米均采用安全玻璃(三层钢化);玻璃品牌:牌4mm+6A+4+6A+4中空玻璃;分子赛铝隔条;
3、窗制作安装前:乙方对窗要进行强度计算,并应满足有关技术性能指标要求,窗制作过程中,甲方将派专人定期或不定期到乙方制作现场进行质量抽检,如发现质量问题,责令乙方整改或终止合同;
4、断桥铝窗所用材料:断桥铝品牌;窗选用D63系列型材,型材厚度1mm。玻璃胶品牌吗,组角胶品牌。
5、断桥铝于墙体采用副框连接规格为20mm,镀锌方管,副框。
6、密封条(国产优质品牌:)
7、窗尺寸以甲方图纸为准。(精确尺寸应到现场测量复核确定)
8、所有进场材料乙方要做好成品保护,如未做成品保护导致成品损坏,责任由乙方承担。
9、所有门窗质量符合通辽市质检站及地方强规要求。(所有技术参数以地方强规标准为准)。
七、乙方要加强施工人员安全管理,增强现场人员的安全意识。
在安装工程中严格按照安全操作规范进行施工,发生安全事故,一切责任均由乙方承担与甲方无关。
八、违约责任:
如乙方不能以甲方要求进场施工时间的通知单为准,自通知单时间违约之日起,乙方按结算总额10%每日计算支付甲方违约损失补偿金(从工程款中直接扣除)。如甲方不能按合同约定付款,甲方自违约之日起,按银行同期贷款利率支付乙方。
九、其它:
最终结算以实际测量为准,按实结算。所有约定品牌的材料、配件加工前按合同要求做样品交给甲方,现场封存,作为甲方验收依据。
十、合同附件、补充协议与原合同具有同等法律效应。
十一、债权不得转让。
十二、此合同一式两份,甲、乙双方各执一份,如双方发生纠纷,协商不成,可向合同签订所在地的法院起诉或仲裁委员会申请仲裁。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
承包合同6
发包方:_________(甲方)
承包方:_________(乙方)
发包方拟实施河流域水电站开发工程总承包,发包方与承包方于20_年月日在友好协商,达成施工协议,接收承包方的合同价约叁亿人民币(以实际结算工程量为准)作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价,达成如下施工协议:
1、计价方式。工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20_》为计算依据(二级一类取费计算),材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算,工程完工验收标准按07标准执行验收。
2、承包方采用垫资入场施工方式,完成工程量_________万人民币后,每月以工程量的85%结算(以实际工程量为准)。签订合同之后,承包方人员、机械进场,三日内发包方举行开工典礼,具体入场时间由双方商议而定。合同签订三日内承包方缴纳_________万元人民币双控资金(双方指定人员双控管理)。开工后十日内双控资金解控1000万,开工后第二个月再解控1000万,作为工程启动资金。
3、本工程安全文明施工费另计,取费率为工程总价的1.5%,临时工程费用为工程总价的8%,据实结算。
4、本合同自双控_________万元资金手续完成之日起生效。
5、每月的`工程进度款承包方在收到承包方报送的价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核。承包方每月25号申报当月工程量,次月10号内发包方审核完毕并支付工程量的85%工程进度款。双方按此方式结算至工程完工。工程竣工后发包方扣除工程款总价的5%作为工程质保金,工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方,质保金在工程竣工一年后(验收合格)支付给承包方。
6、发包方必须保证承包人中标,如果承包人未能中标,则由发包人赔偿承包人损失费1000万元人民币。
7、如果承包方入场施工后,没有垫资20_万元工程款的,则承包方向发包方赔偿1000万人民币损失。
8、如果发包方不能按约定支付工程款,承包方不得以此为由停工,但发包方应向承包方支付资金占用损失。发包方如果未支付进度款超过1个月,发包方应向承包方按欠付工程进度款承担利息(银行贷款利息的3倍)并以水电站的产权作抵押。
9、炸材购买、管理由发包方统一购买保管,承包方在发包方库房领用,价格按市场价计算(在工程款中扣除)。
10、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作,并承担合同规定的承包方的全部责任和义务。
11、施工期间承包方原因造成的安全事故含法律责任均由承包方承担,未经发包方认可承包方不得私自停工,不得转包、分包。民工保证金由承包方缴纳和承担。
本工程总工期为30个月。在30个月完不成每月罚款200万,提前完工一个月奖励200万,以此类推。
12、本协议为自愿协议,招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善,如有异议以本合同为准。
13、本合同书一式六份(其中正本两份,副本四份),发包方执叁份(包括正本一份),承包方执叁份(包括正本一份)。
发包方:_________
承包方:_________
法定代表人:_________
法定代表人:_________
签字日期:_________年_________月_________日
承包合同7
发包方xxxxxx(以下简称甲方)
地址xxxx
法定代表人xxxx
承包方xxxx(以下简称乙方)
地址xxxx
法定代表人xxxx
为加强对水电站的管理,进一步搞活水利经济,提高水电站的经济效益,根据水电站目前的实际运行情况,经甲乙双方充分协商后,甲方同意将所属的水电站(每年万度发包给乙方承包经营。为明确双方的权利、义务关系,订立如下合同xx
一、承包内容
水电站现有水轮发电机组(250kw)及厂房和配套的水工建筑物,升压变压器,值班宿舍等。
二、承包期限
自20xx年8月20日起至20xx年8月20日止。
三、甲方义务
1、甲方协助乙方办理电站依法经营所应办理的相关手续。
2、甲方经营电站之前的`债权债务自行承担,与乙方无关。
四、乙方义务
1、承包价款缴纳时间计算xx乙方从承包期当年开始每年向甲方上缴电量30万度(承包电度折现金计算)。
2、乙方每年的承包款按承包电度折现金计算,每年承包价款分2次等额分别于当年度的1月1日和7月1日前一次性缴清(注xx上缴承包电度税款及水资源费由甲方负责,乙方代缴可抵扣承包金,其它电度及一切税费由乙方负责),电价按本辖区内上半年度供电公司收购小水电上网平均电价计算折现金交纳(注xx如遇上网电价上调,承包电度的电价按有权单位批准的上网电价提高的幅度增加)。
3、乙方对承包标的享有自主经营权,在承包经营期间所发生的一切债权、债务由乙方自行承担,与甲方无关。
4、乙方在实行承包管理期间,应依法自主经营,自负盈亏,乙方在承包期内所发生的一切维修费用、管理工资及国家政策规定应缴税费(包括工商、税务、环保、安全、水利局等所有部门所要求的费用,除承包电度税款及水资源费由甲方负责外)乙方要全额负责。由于乙方引起的税费不交等原因影响执照等不能年检或被注销,由乙方负责并赔偿。企业土地办证费用和企业有关证件年检费用由甲方负责。
5、如乙方要技改扩容必须书面报告甲方,并按工程基本建设程序报批,承包期满后水电站现有的水轮发电机组(250kw)及厂房和配套的水工建筑物,升压变压器,值班宿舍等设施归甲方,乙方对水电站进行技改或扩建,新增设施、设备在承包期满后归乙方所有。
6、乙方承包经营期间所有与电站有关证照及年检等事项由乙方负责。承包期间,乙方应合理使用甲方交付经营的财产和设施设备,并负有维护和保管的责任;未经甲方书面同意,乙方不得对交付的财产、设施设备变卖,不得转包他人,不得用于借贷抵押或担保。
7、因不可抗拒自然灾害造成重大经济损失,双方可另行协商。
8、乙方应按时支付承包金,无正当理由未支付承包金的,甲方可以要求乙方在规定期限内支付,乙方仍拒不支付的,甲方有权解除合同。
9、合同期满,若甲方要继续发包,在同等条件下,优先照顾乙方。
10、乙方应注意安全生产管理,落实安全措施,发生的一切安全事故所产生的一切法律责任、经济责任均由乙方自行负担,与甲方无关。
11、甲方应于合同生效后15天内将本合同所列的经营场所及主要设备移交给乙方经营、使用和维护,双方要办理交接手续;交接时,双方人员对承包标的进行清点并列出详细清单,双方代表签字后交接,《水电站承包资产移交清单》作为本合同的附件。
五、其他事项
1、违约责任xx在合同有效期内,双方应认真履行本合同,任何一方不得擅自变更、解除、终止合同。违反本合同条款规定的,视为违约,违约方应赔偿对方由此所造成的经济损失。乙方违约,甲方有权要求乙方赔偿一切经济损失。若甲方违约,乙方有权要求甲方赔偿一切经济损失。
2、解决争议办法xx本合同执行中发生争议,双方协商解决或向有管辖权的人民法院起诉。
3、本合同未尽事宜,根据《中华人民共和国合同法》经双方协商一致,可以订立补充协议,签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。
4、未尽事宜按有关法律、法规和文件的规定执行。
六、本合同自甲、乙双方签订之日起生效,任何一方均不得违约,否则,违约方应承担由此引起的全部法律责任和经济责任。
七、本合同共一式xx份,甲、乙双方各执壹份,有关部门存档。
甲方xxxx乙方xxxx
代表xxxx代表xxxx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
承包合同8
发包方:____________________,简称甲方;
承包方:____________________,简称乙方;
企业经营者:_______________________。
甲、乙双方根据______________________________________________,经协商签订本合同。
一、承包形式
上缴利润定额包干,超额全留。
二、承包期限
自____年___月__日起至____年___月__日止,共___年。
三、上交利润定额
1、乙方在____年内,上交利润总额为____元。其中,____年____元,____年____元,____年____元。
2、超出定额部分的利润,全部留给乙方。
3、乙方应根据留利数额,建立生产发展基金,奖励基金和福利基金。三项基金的比例为:_____
四、经济技术指标
1、________________________________
2、________________________________
3、________________________________
4、________________________________
五、技术改造任务:_________________________
六、承包前债权债务的.处理办法:___________________
七、贷款归还办法:_________________________
八、承包期间,甲方有权根据法律和合同的规定监督检查乙方的生产经营情况;
有权________________;
有权________________。
律师
承包期间,甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动并有义务
(一)___________________________;
(二)___________________________。
九、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。
企业经营者____为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定的权利:________________________________________________________________________
十、违约责任____________________________
十一、对企业经营者的奖惩______________________
十二、争议的解决办法________________________
十三、其他有关事项_________________________
十四、本合同自___________时起生效。合同正本_________,副本____________________________
甲方:(公章)
乙方:(公章或个人签章)
地址:
地址:
法人代表(签章):
企业经营者(签章):
代理人(签章):
签约日期: _________年 _________月 _________日
签约地点:
承包合同9
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲方将下列工程承包给乙方施工。结合工程具体情况,为明确责任和经济关系,加强协作,共同完成工程建设任务,经双方协商达成下列合同条款,以便双方在施工、结算中共同遵守。
第一条工程概况、承包范围及内容
1. 工程名称:
2. 工程地点:
3. 承包方式:劳务包干。包质量﹑工期﹑安全生产﹑文明施工﹑综合管理(施工管理、已完工程保护等)。
4. 承包范围:
(1)包括楼施工图、图纸会审、会议纪要、设计变更以及技术核定单等所涉及的所有工作内容,并负责该区域内现场临水、临电(二级配电箱内)以及塔吊照明的施工及维护工作。
(2)主体工程(包括给水﹑排水﹑雨水、强电﹑弱电及消防预埋﹑防雷接地,止水钢板焊接施工等)(给排水均以室外井为界限,电有?配电房按低压屏下端,单栋按总箱)需施工至室外总平管网及强弱电接头处。同时须完善乙方所承担工作内容的书面资料并配合甲方进行竣工验收工作。主体工程中的预埋、预留孔、洞、吊洞(吊模)等工作由乙方自行完成,且不得因预埋预留等影响其他工种施工,否则视情节轻重予以处罚并承担甲方的相应损失,情节严重的将解除合同并追究乙方的相关责任。
(3)现场临水、临电(含一,二级配电箱及开关箱,临时办公室及宿舍)以及塔吊照明的施工﹑维护。第二条承包价格及支付方式
1. 劳务包干单价为:元/㎡(含税单位,其中面积指乙方所施工主体建筑物的建筑面积,以成本部结算的建筑面积为准),本单价中包含考核达标单价以及劳动保护及安全措施费﹑施工中发生的安全事故处理等费用,并且包括前期临电安装及乙方施工区域内的水电维护费用,单价明细详附表一。
安装工程劳务承包合同
如施工内容发生变化,以定额人工含量及单价予以增减办理结算。
2. 乙方在施工期间,根据工程量完成情况,按业方支付甲方工程进度款的同期比例,支付当期形象进度的80%,报造价部门审核确认后支付,不再向乙方发放零星借支和其他费用;所余20%作为质量保证金待竣工验收合格后两个月内支付至结算总金额的95%,剩余5%作为保修金,在保修责任完成后一次性支付。
3. 乙方在每月进度款申报时,应按班组人员编制一式三份的工资支付方案,方案中须每人支付金额和领款人签名,报送甲方财务部门备案。
4.乙方进场后在甲方支付进度款之前,生活费等一切费用由乙方自行负责。
5.限额用料:
甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用,限额材料的种类由甲方确定,包括:各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮、防雷接地扁钢、消防器材等,限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算,报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担,节约部份由甲方按节约的30%奖给乙方。
6.施工现场所有安装工程材料均由乙方负责装卸,费用不另行计取。如乙方未按甲方现场工作人员安排如期进行装卸工作,甲方有权指定其他人员进行装卸并按实际发生费用的双倍扣罚乙方。
第三条保证金及退还
1. 乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生,自觉遵守国家、地方的法律法规和甲方的相关制度,自愿向甲方交履约保证金元。
2. 保证金于合同签订后,队伍进场施工前一次性交清。乙方承包的工程通过竣工验收备案后,由甲方主要负责人审核同意后全部退还。若乙方违约或不能履行合同,保证金则不予退还,同时给甲方造成的其他损失另行赔偿。
第四条工期要求
1. 本工程自年月日至年月日,总工期天。
2. 乙方承包的所有工程在工期上必须符合甲方计划中的工期要求并遵守甲方的调整,若达不到预先约定工期和节点工期,应视为违约,并承担甲方因此遭受的一切损失,甲方有权终止合同并处罚_____元/次。
3. 甲方每月检查一次工程进度实际完成情况,如无理由未达到计划目标,处以_________元/次的罚款:如工期严重滞后,或连续三个月达不到计划工期,甲方有权直接清退乙方出场。
4. 在结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的.管、线、铁件等同步安装程序到位,装饰阶段乙方应将本工程的施工工序与甲方装饰程序密切配合、平面协调、立体交叉施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序,造成甲方其他后续工序不能如期完成,拖延项目工期,甲方除有权向乙方处以_______元以下的罚款外,造成甲方工期延误的所有损失均由乙方承担。
第五条甲方的责任和义务
1. 甲方负责向乙方提供机具、资料及材料,清单如下:
(1)甲方提供的机具:塔吊,电梯;
(2)甲方提供的资料:图纸壹套;
(3)甲方提供的材料:合同第十一条约定的施工机具及限额内施工材料。
2. 向乙方提供施工图和具备施工条件的工作面。
3. 向乙方进行操作规程、优质质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4. 负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生监督、检查与验收。
5. 负责对乙方水、电、消防、防雷等资料的检查。
6. 按合同规定,向乙方支付具备付款条件的工程款。
7. 向乙方提供办公场所和库房。
第六条乙方的责任和义务
1. 乙方指定为本班组领班,为安全员。领班及安全员需长期驻守工地,有事离开工地需向甲方现场负责人请假。擅自离开,一次处罚500元,同时,乙方须配备相应的工程管理人员,包括:工程总负责人1人﹑技术员1人﹑施工员若干﹑安全员1人﹑质量检查员1人﹑若乙方人员不到位,则甲方有权处以每人每月______元的罚款。
2. 合同签订后乙方应及时与进场员工签订用工合同和安全责任书,交甲方备案。
3. 在本劳务合同期内,如发生安全事故,保险公司赔偿后的差额(每人、每次)在 ______元内,由乙方自行负责;超过_____元以上条由甲乙双方向保险公司索赔,保险金额不够赔付时,由甲乙双方协商赔付方案(不明确),共同处理一切安全工伤事故。若属乙方蓄意违章作业,或违反安全技术操作规程,或违反安全文明施工规定,或未听从甲方、监理、业主单位管理人员的指令,或在施工现场以外及生活区内发生的一切事故,其全部费用和责任由乙方自行负责,甲方不承担任何费用和责任。
4. 严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。
5. 必须执行对所有从业人员持证上岗的规定,设立安全、质量、综合治理员,坚持工前交底、工中监督和工后验收,做好当日记录。如出现质量问题要及时整改,对由乙方责任造成的材料浪费,由乙方承担全部损失和相应的责任。
6. 在工前对施工现场所有安全设施、机具电器进行先检验后再使用。如发现事故隐患,应及时向甲方报告。在没有安全保障的情况下不得施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。
7. 乙方有自觉遵守甲方各项管理制度的义务。乙方必须为其职工宿舍配备清洁用具,每天安排清洁值日,确保生活环境整洁有序。夏天必须配备防暑降温设备,提供好工人正常生活休息条件。甲方将一次性为职工宿舍安装好照明供电线路和灯具,损坏后由乙方自费修复。乙方必须强化职工宿舍的全面管理,严禁私拉乱接电线及在宿舍内使用除手机、对讲机以外的电器设备,甲方将不定期进行检查,对违反管理规定者,将严格按有关规章制度进行重罚,每发现一次罚款_______元/次。乙方宿舍由甲方负责安装空调,使用空调的电费由乙方按表支付,空调如因人为损坏则由乙方承担维修费用。(如不提供宿舍,本条删除)
8. 妥善保管、正确使用甲方提供的各种机具和材料,如损坏或遗失由乙方照价赔偿。
9. 乙方及所属人员必须遵纪守法,凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃或其它违法乱纪,扰乱治安的,甲方有权对当事人各方处以_____元/次的现金罚款并予以辞退,情节严重的送至公安机关处理,所罚款项由乙方及时向甲方缴纳,如乙方不及时缴纳罚款,甲方将从乙方当月劳务费中双倍扣除。
10. 乙方必须做到工完料尽场清,及时清理现场、回收安装材料。每天打扫宿舍内环境,保持现场整洁文明和生活区干净卫生、整洁有序,否则,甲方将安排其他施工班组进行整改,费用按人工工资双倍支付,从乙方该期劳务费扣除。
11. 严禁儿童、孕妇及年满60岁上老年人进入施工现场,违者每次罚款500元。乙方及所属成员不得将非工作人员带入甲方施工现场或生活区域,如经发现,甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害,均由乙方负责。
12. 对各种现场检测,均由乙方派工人进行配合(工人工资由乙方负责)。
13. 施工合同以外所产生的人工费用(含机械及工具费)技工:150元/天,平工:_____元/天(必须当日签证,项目经理签字同意,否则不计)。
14. 乙方对现场所有已完工成品负有保护的义务,凡因乙方施工安排不善,在结构已完施工部位进行返工的(设计变更除外),均由乙方自费进行恢复原状,造成甲方其他损失的,另行赔偿。
15. 乙方应积极开展所施工区域的防盗工作,并加强对内部员工的宣传教育。乙方对领出甲方库房的所有材料(包括已施工的材料)有保管义务,若有被盗或损坏应由乙方承担全部责任。
16. 乙方所有施工人员必须进行三级入场教育、岗位培训、安全技术交底才能进入现场。进场后,严格遵守甲方的各项规章制度、管理办法、安全操作规程、文明施工综合治理规定,对违反甲方规章制度管理制度和管理办法者,所涉及的罚款概由乙方承担。
17. 乙方所有作业人员进入作业区内应穿戴统一工作服、安全帽,雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品,均由甲方统一采办发放,费用由乙方自理,或乙方按甲方要求自行购买。
18. 因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用,乙方按实际从业人数承担,上岗培训费用由乙方培训者自理。
甲方(签章):乙方(签章):
甲方代表(签字):乙方代表(签字):
项目负责人:委托代理人:
联系电话:联系电话:
签订日期:
承包合同10
发包方:兴安嘉苑项目部 (以下简称甲方)
承包方:姓名; 身份证号; (以下简称乙方)
依据《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 兴安嘉苑2#、3#楼工程 主体砌筑、内外墙抹灰 施工事项协商一致,订立本合同:
一、工程概况:
工程名称: 安兴镇新农村改造项目——兴安嘉苑 工程地点: 山东省菏泽市牡丹区安兴镇安兴村
二、工程承包范围及事项:
1、 按施工图设计内容及变更的工程联系单,包括主体砌砖一切有关砌砖工程、内外墙抹灰(一切有关抹灰工程)。
2、 临时用工;技术 元,普工 元
三、承包方式:
1、 包工不包料。
2、 包(除甲方提供垂直运输机、搅拌机、配电箱送至三级以外的)与本工种相关的一切机具及耗用品由乙方负责。
3、 包工程质检、安检过关
4、 包中检验收一次性过关。
四 、合同工期:
开 工日 期:以具体开工报告为准
竣 工日 期:以具体竣工报告为准
合同总工期:
五、工程质量标准: 一次性验收合格
六、工程单价、价款及付款方式:
1、结算方式:砌砖工程;小砖 元/块,多孔砖 元/块。内外墙抹灰按墙体面积 元/平方米。
2、付款方式;门市楼:施工至主体楼结顶,并经中检验收符合质量要求,一次性支付乙方所完成工程量工程款的70%(内外墙抹灰工程付款以此支付标准),余下30%在竣工验收后的一个月内付清。
主楼:每幢主楼施工至三层并经中检验收符合质量要求,一次性支付乙方所完成工程量工程款的70%,施工至主楼结结顶并经中检验收符合质量要求,一次性支付乙方所完成工程量工程款的70%(内外墙抹灰工程付款以此支付标准),余下30%在竣工验收后的一个月内付清。
七、权利与职责
1、乙方承包项目必须按图纸、会审纪要、变更通知和技术交底及国家现行施工及验收规范完成施工任务,听从甲方、建设单位和监理单位施工管理人员的统一安排和指挥,积极配合各种工种施工,接受甲方的技术和质量监督管理,遵守操作规程,严格执行规定,保质保量完成甲方下达的施工任务,确保该工程一次性验收合格。否则甲方所有损失由乙方负责,如有人投诉不听从管理人员安排或不尊重管理人员发现一次处以罚款200-1000元
2、在工程施工中乙方如管理不善,人力不足,技术素质低劣野蛮施工,罢工(乙方停工超过二天视为罢工)、浪费材料、拖延工期、增大成本、影响工程的全面施工计划或者是乙方不听从甲方的指挥和安排,甲方有权收回承包项目,并单方面终止合同,且只按已完成的.通过甲方验收的实际工程量工价的50%结算工资(该工资在工程竣工验收后支付),剩余50%作为对甲方的补偿费用,并按甲方通知时间主动退场。
3、双方要经常性对新旧工人进行安全知识教育,作好安全生产技术的交底工作,树立“安全第一、预防为主”的思想,施工过程中如乙方违背建筑施工安全技术规程,造成的大小安全质量事故概由乙方负责(包括法律责任)。甲方不负责一切损失和责任,并对每发生一次事故处以罚款50-20 元。
承包合同11
甲方: (建设单位)
乙方: (施工单位)
甲方将坐落在(地址)的 (工程名称)土建工程承包给乙方施工。在招投标的基础上,经双方协商制定以下条款供双方共同遵守:
第一条工程内容:
(除了写明主体土建内容外,还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装).
第二条工程造价决算方式:
1.工程造价计算公式:工程造价(定额直接费材料差价)215;(1%)。即按实际完成工程量,套用《定额》计算直接费,加上施工期间相对应的《市建设工程造价管理信息》信息价计算出的材料差价,另外取%综合费为最后决算价(人工费和机械费不另调整)。与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算。必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款。本工程辅助的水电安装工程按(约定套用的定额与费率)结算。
2.工程量计算依据为:设计图纸,设计变更图纸或联系单,隐蔽工程量签证,其他工程量增减联系单,本工程辅助工程联系单。
第三条工程款支付:
甲方通知乙方开工后,乙方一周内拿出预算。甲方接到预算后一周内完成预算审核,凭审核后的预算造价付备料款30%,以后按实际完成工程量的`70%比例付进度款,并扣回备料款。实际完成工程量(即工程进度)由甲方现场管理员确定,如乙方有严重异议的,双方可以根据实际完成的工作量参照审定后的预算书进行计算确定。工程竣工时,进度款不超过预算的70%,工程竣工验收合格并审核决算后一个月,付足工程款的95%,其余5%作为质保金,满________年后付清。每笔工程款必须全额凭建筑统一税务发票进行付款。工程进度款的支付,甲方应在收到乙方正式发票后的三个工作日内,办理好付款审核手续,支付给乙方。
第四条工期:
1.本工程自接到甲方开工通知的____日起开始计算工期,到竣工并通过甲方预验收之日止,计算实际工期。工期为天。工期每延误一天处罚 元(从履约金中扣除)。遇不可抗力影响而不能正常施工的,必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期。
2.乙方在签定合同时,应该按照合同的总工期要求,制定施工进度表(即分阶段工期计划)作为本合同的附件。由于乙方施工管理不力,施工进度缓慢,分阶段工期延误天数超过施工进度计划35%的,甲方有权中途解除合同,解除合同后,按本合同第三条的相关条款结算并处罚。分阶段工期延误天数未超过施工进度计划35%的,每延误一天处罚 元,不抵扣总工期处罚。
第五条施工组织管理:
1.甲方委派为本工程管理负责人,委派为本工程现场管理代表,并代表甲方进行现场施工管理和监督,二人共同负责隐蔽工程的验收签证,隐蔽工程量的签证,工程图纸变更的签证,工程量增减的签证。未经上述二人共同签字,所有签证无效。
2.乙方委派为项目经理,指派为现场施工员,乙方的39;施工员在整个施工期间必须在现场从事施工管理,并全权代表乙方进行现场施工管理和所有签证手续的签字。乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员;乙方施工员不服从甲方指挥的,甲方可以要求乙方撤换施工员,乙方不得拒绝。
第六条工程质量监督乙方必须严格按设计要求施工。甲方指派现场管理代表(或委托监理公司)对工程质量进行监督:
①砼必须进行随机取样做试块试验,建筑用的钢材必须做好抗弯抗拉试验,试压费,试验费由乙方负担;
②工程具备隐蔽条件时,先由乙方自检,并在验收前12小时以内书面形式通知甲方现场代表验收,经甲方工程负责人和现场管理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签字后,乙方方可进行隐蔽和继续施工。出现下列情形之一的,甲方有权责令乙方停止施工和终止合同,并作违约处理:拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的;隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工,或返工以后仍然不合格的;
3.钢材,水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格,而继续用于施工的;未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的;不服从甲方整体工程协调,施工过程中拒不接受甲方指挥的;乙方因违反上述5条而被终止合同后,乙方已经完成的工程量按本合同第四条决算后,乘以80%作为应付工程款,其余20%作为弥补甲方损失,并处没收全部合同履约金。
第七条施工现场管理责任
乙方对现场管理,安全生产,保卫等工作负全部责任。所有安全事故责任乙方自负。如果违章施工,甲方有权制止,制止不服从的可以解除本合同,并按本合同第三条的相关条款结算并处罚。
第八条合同履约金及违约处罚
合同签订时乙方向甲方交履约金 万元,工程竣工验收合格一周内退还乙方(剔除处罚款)。在履行合同过程中,乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题,且不采纳甲方建议又不积极采取措施的,甲方有权终止执行合同,并没收履约金。乙方在施工过程中,不服从甲方现场管理但尚未构成严重违约的,每次处以200元的罚款,从工程决算款或履约金中扣除。
第九条前期要求:
乙方在开工前,必须与甲方和设计部门进行施工图交底,并向甲方递交《施工计划》,《施工组织》,《施工质量保证书》,《安全生产责任书》。
第十条本合同未尽事宜
经双方协商后,另行补充条款。
第十一条本合同一式六份,甲乙双方各执三份。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
电话:_______________________ 电话:___________________________
传真:_______________________ 传真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
承包合同12
甲方:________
乙方:________
为了绿化荒山,防止水土流失,在自身无法自筹资金造林的情况下,经过村民小组多次开会研究,在小新________和小新街村委的监督下,公开的将左卫屯村荒山承包给乙方造林使用。经甲乙双方____年____月____日共同协商,达成以下协议:
一、甲方将______坡现有的荒山承包给乙方造林使用,面积约600亩。
二、四至界线:
________________________。此范围内的山场(古城王坝田村的除外),乙方使用荒山造林,现有的天然林乙方不得损坏,归乙方所有。
三、甲乙双方的权利和义务
1、自承包之日起,承包范围内的一切植物(林木、矿、土、石等)资源归乙方所有,乙方有使用权、管理权、收益权、转让权、所有权。
2、若遇国家修路或搞其它建设占用到林地,所得补偿费归乙方所有,承包期内乙方有权转让所承包的'山林,甲方不得阻挠。
3、合同期满后,乙方若需继续承包,同等条件单价,继续承包,若乙方不愿意继续承包,地径达2c以上的林木由乙方自行按政策处理,地径2c以下的无偿收归甲方所有。
4、在合同期限内,甲方必须保证乙方的土地使用权不受干扰,并配合乙方管好天然林、经济林木等。
5、乙方必须在________年内将现有的荒山进行绿化造林(树种不限),________年不造林,甲方有权终止合同,并不退赔乙方所交的钱,不承担任何责任。
6、若群众葬坟,乙方须同意。但甲方和葬坟者必须和乙方商量,取得乙方同意方可行为。
7、承包之日起,若乙方须甲方配合,需要甲方提供村小组手续时,村小组必须无条件配合并提供相关手续。乙方所造的林成材后,在林业部门同意批采的情况下,任何人不得干扰阻挠,所得利益归乙方所有。
四、承包期限:
________年,自____年____月____日至____年____月____日。
五、承包金额:
4000元(肆仟元整)一次性付清。
六、界限内的管理及森林防火以乙方为主,甲方协助。
偷砍盗伐或森林火灾损坏的林木,甲方概不负责。
七、此合同甲乙双方签字后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
____年____月____日
____年____月____日
承包合同13
甲方:_________________________乙方:_____________________________
依照《民法典》、《农村土地承包法》等法律、法规的规定,本着“公开、诚信、平等、自愿”的`原则,经甲、乙双方友好协商,就土地承包事宜达成如下条款,以兹共同遵守。
1、承包地共12块,详细为:___________________________________________________
2、合同期限从________年____月____日起到________年____月____日止。
3、承包价格:本合同期限内按每亩243元,在________年____月____日前将________年的承包费一次性结清,结不清自动取消此合同。每________年续签一次,价格随行就市,双方协商定价。
4、结算方式:以现金结算,甲、乙双方以收据为凭。
5、乙方在本合同期限内享有独立的生产自主权,但不得改变农业土地使用性质,不得转租他人,不得将甲方土地同他人换耕。乙方要认真管理好甲方的土地,不得让别人占用,及时除草,不能留下杂草,保养、平整好每块土地,不得损坏。
6、违约责任:上述条款是甲、乙双方在完全平等、自愿的基础上达成的,任何一方不得以任何借口违约,否则,单方违约给对方造成的经济损失全部由违约方承担。
7、合同的变更和解除
1)本合同一经签订,即具有法律约束力,任何单位和个人不得随意变更或者解除。经甲乙双方协商一致签订书面协议方可变更或解除本合同。
2)在合同履行期间,任何一方法定代表人或人员的变更,都不得因此而变更或解除本合同。
3)本合同履行中,如因不可抗力或国家、集体土地政策有变化等特殊情况,致使本合同难以履行时,本合同可以变更或解除,双方互不承担责任。
4)本合同期满,如乙方继续承包,乙方享有优先权,双方应于本合同期满前半年签订未来承包合同。
5)乙方如果违反了上面第五款协议,甲方有权终止协议!
8、本合同自双方签字之日起生效,一式两份,甲、乙双方各执一份
甲方:_________乙方:_________
日期:_____________日期:_____________
承包合同14
发包方:_________,男(以下简称甲方)
承包方:_________,男(以下简称乙方)
甲方兴建有金帝商务宾馆,餐饮、娱乐、住宿为一体,餐饮系列乙方承包经营,为互利共赢,经甲、乙双方友好协商,就权利义务关系,达成如下合同条款:
一、甲方所有的金帝宾馆一楼餐厅6间,厨房1间(面积约180平方米),附属设施及装饰齐全一并交与乙方经营使用,餐具、餐桌、餐椅、空调等相关用具设备由乙方自己筹备(详见乙方自筹财产清单)。
二、乙方承包经营期限自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,共3年,承包期外本合同自行终止。
三、乙方承包经营期内,每年向甲方交承包费人民币叁万元整。
四、乙方承包费交付与甲方时间为每年10月1日一次性付清。(以收据为准)
五、乙方在承包经营期内,工商、税务、卫生等相关部门应办的各种执照证件及应缴的税、费由乙方自办自缴与甲方无关。
六、水、电甲、乙双方共同用一总表,乙方按月分别承担三分之一的.水、电费。
七、乙方在承包经营期内未经甲方同意不得擅自转包或转让他人经营,同时对甲方交付与乙方的各种设施和财产进行保养与维修。
八、乙方承包期满后,双方自愿的情况下可另续签合同,若甲方不再发包或乙方不再承包,单方必须在本合同期满前三个月告知对方。
九、甲、乙双方终止合同后,乙方自筹备的餐具等相关设备(见财产清单)可自行处理,也可与甲方协商作价一致后转与甲方。
十、本合同未尽事宜双方协商一致后可另行补充条款,补充后的条款与本合同生同等效力。
十一、本合同条款若单方违约付对方违约金5000元。
十二、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方:_________
乙方:_________
_________年_________月_________日
承包合同15
甲方:__________(以下简称甲方)
乙方:__________(以下简称乙方)
为了推广"反租倒包、多元配套"水稻种植农业模式,培育水稻种植专业队伍,建立公司特种粮食加工品种生产基地,秉着平等、互利、自愿的原则,经双方协商,特签订稻田承包种植水稻合同,具体条款如下:
一、经营方式的规定:甲方采取由政府引导、企业运作、大户经营、农民受益、反租倒包、多元配套的农业种植模式,由甲方集中流转稻田承包给乙方种植水稻。
二、种植方式的规定:甲方要求乙方根据自己实际情况有选择性地实行"稻、麦","稻、油"或"稻、菜"两季轮作生产模式,发展冬季作物,提高土地利用率和产出效益。如果当地政府对种植模式有特别规定的,按照当地政府要求种植,政府对特别要求种植的有关优惠补贴、奖励全部归乙方。
三、承包地点的规定:_____县_____乡(镇)_____村_____组。东至_____止,西至_____止,南至_____止,北至_____止。
四、承包面积的规定:实际面积承包为_____亩(包括应该分摊公用面积)。
五、土地租金的规定:稻田租金为__________元/亩,第二年起以后连续五年土地租金在以上价格基础上每年增加20元/亩收取(由政府规划对所流转稻田进行农田基本建设改造的稻田在建设期内除外)。第一年稻田租金在正式合同签订时交纳,从第二年开始每年12月30日前交纳,逾期15日不交,甲方取消乙方承包资格,扣除保证金,并追究其一年租金等额的赔偿责任。
六、保证金的规定:为了保证承包种植工作的正常、有序进行,实行保证金制度,保证金从_____年_____月_____日(稻谷收割后)起开始按照50元/亩收取,如乙方中途悔约退出,保证金扣除,不予退还。为了减轻种植户资金压力,此保证金可以冲抵稻田租金或每年生产季节五月一日前返还给乙方做生产资金,待稻谷收割时需重新上交给甲方,或以稻谷(最低保护价)抵扣保证金,如乙方违约甲方有权要求乙方赔偿闲置土地一年的经济损失。
七、合同期限的规定:合同有效期限为五年,即从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。合同期满,乙方能切实遵守甲方管理规程,在同等条件下有优先续约的权利。
八、其他有关规定:
1、乙方作为甲方的水稻种植专业队伍必须服从甲方的统一管理,遵守甲方的管理规程。在生产上甲方尊重乙方自主生产、自主经营的权力,维护乙方合法权益。
2、由甲乙双方共同协调种植周边关系,甲方将敦促当地政府维护种植正常生产秩序和社会治安以及用水用电事宜。乙方在生产生活过程中须注意与当地老百姓睦邻有好,不得故意滋事,破坏团结,切实维护自身及甲方的形象。如因乙方故意挑起事端造成重大事故,乙方自行处理并承担经济及法律责任,甲方概不负责任。
3、乙方所承包面积不得以谋利为目的转包给他人(第三方)经营,一经发现取消承包资格,扣除所交保证金及租金。
4、稻田面积的核定由当地工作小组、甲方与乙方共同核定,乙方如果发现实际面积与承包面积不符,需立即报告,申请重新测量。田埂、沟渠、机耕道应纳入均摊面积的.,按照国家(或当地政府)1.5%的标准执行,乙方必须接受。
5、乙方在此承包面积的基础上如需增加面积必须向甲方申请,甲方根据情况予以统筹安排,乙方不得私自与当地接洽,私自流转稻田,扰乱甲方稻田流转秩序,哄抬稻田租金价格,如乙方恣意为之,一经发现解除合同关系,扣除所交保证金及租金,追究其对公司造成的经济损失,一切后果自行负责。
6、乙方作为甲方生产单位如果需要向上申报项目必须经过甲方同意,以甲方名义申请,不得私自申报。乙方不得以此承包面积成立独立公司或合作社等组织。
7、乙方生产过程中以资源为原则实行六项配套服务(统一供应种子、统一供应肥料、统一病虫害防治、统一农业保险、统一农业技术服务、统一粮食回收),但必须向甲方申请,甲方将统一安排,并需在20xx年12月30日前另订六项配套服务合同。如乙方只需以上某个单项或数项服务甲方将以最优惠价格提供产品及服务。
8、乙方不能按照约定时间几十交纳保证金与租金,实行六项配套服务不能按时交纳服务费用的,甲方视其为违约行为,将取消其承包和实施资格,并采取法律途径追究其赔偿责任。
9、甲方如果对乙方需求面积全部无法落实时,须及时告知乙方,全额退还定金及租金,并按照银行利率支付利息;如果仅部分无法落实,双方协商处理,面积未落实部分定金及租金退还,并按照银行利率支付利息。在乙方未违约的情况下,甲方如果中途需收回稻田(在稻谷收割完后),必须退还乙方保证金,并酌情赔偿乙方一定的经济损失。
10、乙方在承包期内不得改变稻田用途,不得毁坏农田基本实施,不得给土地造成永久性损害,合同期满必须对有损坏的农田恢复原状。乙方如有以上情况发生,甲方有权责令停止,并解除合同,要求依法赔偿。
11、为了降低乙方种植风险,所有承包种植户必须无条件地办理当地农业保险,保险资金由公司统一收取,统一办理,到期统一返还。一旦出现自然灾害所造成的损失,甲方协助乙方向当地保险公司索赔。
12、公司将尽力为乙方争取政府各项优惠政策。凡遵照政府早、晚稻双季种植要求生产的,所有与此相关的政府补贴全部给乙方;凡按照稻麦、稻油、稻菜轮作生产模式生产的,当地对此有优惠补贴的全部给乙方;国家直接补贴给农民的直补资金归当地农民;甲方开发"反租倒包、多元配套"种植模式、粮食加工及农业生产化项目所争取的国家及政府扶持资金归公司所有。
13、合同解除或终止:经双方协商一致同意可以解除合同;国家政策发生重大变化,当地政府需征用建设的;因不可抗力(重大自然灾害)致使合同无法履行;一方经营显著恶化合同无法履行达成谅解的。以上情况双方均不负责违约责任。
九、诉讼处理的规定:本合同在执行过程中如发生纠纷,甲、乙双方协商解决,协商不成,可向甲方所在地仲裁机关申请裁决或人民法院提起诉讼。
十、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,签字生效,合同期满后自动失效。
十一、本合同未尽事项双方协商处理,可签订补充协议补充协议与合同具有同等法律效力。
甲方代表签字(盖章):__________
电话:__________
乙方代表签字(盖章):__________
电话:__________
家庭住址:__________
身份证号码:__________
合同签订时间:_____年_____月_____日
【承包合同】相关文章:
承包合同承包合同02-22
承包合同承包合同7篇02-22
承包合同承包合同(7篇)02-22
农田承包合同稻田承包合同01-02
承包合同承包合同6篇02-22
种植承包合同经济林承包合同01-03
承包合同12-06
承包合同精选03-28
工程承包合同 承包合同和建设工程合同11-11
物业水电承包合同物业管理承包合同02-03
文章代写服务
品质保证、原创高效、量身定制满足您的需求