工程承包合同
在当今不断发展的世界，能够利用到合同的场合越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编整理的工程承包合同 ，仅供参考，欢迎大家阅读。
工程承包合同 1
甲方(全称)：（以下简称甲方）
乙方(全称)：（以下简称乙方）
为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及脚手架工程的有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商，签订本分包合同。双方共同遵照执行，并接受合同管理机关的监督检查。
一、工程简介
1、工程名称：紫辰明珠3—2#楼
2、工程地点：盐亭县赐紫路140号
二、承包范围：
为本工程提供施工用的脚手架搭设，拆除及日常维护。
1、本工程施工用的脚手架施工范围包括：主体工程外立面脚手，防护{棚钢筋棚、木工棚、搅拌机棚等}，防护通道、塔吊防护栏杆、塔吊搭台、四口五临边封闭、操作平台、垂直隔离、斜道、通道、楼梯间栏杆等脚手架的搭拆及维护。
2、挑架型钢的安装和拆除及预埋件的制作、安装和拆除及维护;含焊，割等。
3、安全网、挑网、隔离网、竹片，挡脚板的安装和拆除、维护等。
4、为甲方提供的本工程脚手架材料、型钢及挡脚板刷油漆。
5、为保证文明工地的创建，乙方所提供的脚手架施工必须满足项目文明施工创建的要求。
6、1—14层已搭设好的外架，如有整改另算。
三、合同价款的确定与结算：
1、乙方承担的工程量按甲方与项目部结算的地上建筑面积计算。
2、本合同为固定单价合同，单价按15层以上施工建筑面积每平方
3、在春节前按所搭设外架面积的70%支付人工工资，春节后，按每六层支付一次70%的进度款，主体封顶后，一个月内付总工程款的70%，剩余尾款，在该工程外架完全拆除，并将所有外架材料收完，分类堆放，一个月内结清所有剩余款。
4、电梯井内操作架按现场要求而定，如需搭架每层 元，施工电梯操作平台和防护架不在合同范围之内。
5、承包总价确定以后作为最终结算依据，如乙方中途未能按协议履行，所搭设的工程量不再结算给乙方，作为违约补偿。
四、质量要求：
l、严格按照国家现行发布的《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJl30—20xx)及施工标准规范利有关文件精神进行工程质量检验评测，遵循施工操作规程，按规范要求进行搭设。
2、严格按照定额规定及施工方案要求完成架子搭设的工作内容，乙方搭设物甲方按JGJ59—99标准检查，质量应达到要求。
3、乙方必须服从甲方管理人员的监管。
五、工期及进度：
1、本脚手架工程乙方须组织合理人员，工期如期按照项目部要求。如受工期限制，甲方有权限令乙方及时增加人员，如乙方不能增加，甲方有权自行增加，一切费用从乙方工程款减除。
2、乙方按甲方确定的施工进度计划，周密安排，配备足够的材料及人员，若乙方因人员的原因影响甲方的施工进度要求，进度拖延一天甲方将对乙方处以20xx元/天·栋的罚款。
六、材料管理：
1、乙方需用的材料必须提前48小时通知甲方，甲方接到乙方通知后必须在30个时内将祠料运到施工现场。
2、施工所用材料每天施工后收集在相对集中处，并按甲方要求堆码整齐，扣件收回到扣件棚。因乙方乱堆乱放给甲方材料造成损失，甲方有权按损失大小做出相应处罚。
七、后勤及安全管理：
1、乙方进场施工人员必须接受现场施工管理人员的要求和规定。乙方进场时提供员工上岗证、 操作证、照片、身份证复印件。甲方配合办理暂住证、安排住宿、食堂就餐。
2、 乙方对员工日常生活和施工前做好安全交底工作，如造成安全事故在3000元内由乙方负责。超出范围之外由甲方承担。
3、在脚手架验收合格交付项目作业人员投入施工期间，乙方必须加强使用检查，经常维护保养，发现安全隐患并及时整改，以确保脚手架处于安全稳定状态。
4、乙方施工作业人员不得擅自拆除脚手架构件，不得随意改变其用途和超载使用。
5、乙方按项目部要求在不同部分张挂安全文明施工标语及标牌，创建安全文明施工氛围。
6、如有后勤及其他问题甲方全力配合乙方解决。
八、文明施工管理：
1、乙方必须按项目部施工方案和形象进度实施，严格执行国家现行发布的标准和操作规程。
2、为确保职工的身心健康，乙方作业人员必须严格遵守项目部的相关生活管理规章制度。
3、做好现场落手清工作，做到二仁完场清、材料尽。乙方的施工任务完成后，必须将使用过的钢管、扣件、竹片等材料清理干净，并在甲方指定地点内堆放整齐，如有乱放乱堆现象视情节轻重进行处罚。乙方及其下属施工人员所产生的罚款，由乙方承担，施工现场务必保持清洁、完好。
4、乙方自行招用务工人员，自主与务工人员签订务工协议，自管其下属人员的生活，正确处理奸劳动报酬的发放：凡因乙方管理失责或履行义务不当而引起的责任由乙方承担。
九、甲、乙双方责任及义务：
乙方对甲方实行总负责，在合同履行过程中，无论是乙方未履行或未适当履行合同义务(停工待工、人员组织、劳动力不够等问题)给甲方造成的任何损失，甲方可对乙方进行罚款或索赔。
1、甲方责任及义务：
(1)、甲方委派 全面履行甲方的权利和义务，确保施工质量、安全管理、施工进度、成果保护、工序交接、文明施工、以及合同的.全面履行。
(2)、甲方配合乙方在施工前就经审批的脚手架搭拆方案进行交底。
(3)、施工过程中甲方配合项目部合理制订施工作业周期，及时将工程进度计划材料、以利于乙方就劳务储备安排做好充分的准备工作。
(4)、根据施工甲方配合乙方提供必要的施工条件，负责质量安全管理和监督。
(5)、对乙方施工的分包工程进行质量检查和验收。项目部有权对乙方施工中发生的质量安全问题提出整改意见，由乙方在限期内进行整改，如乙方拒不整改或未按期完成整改甲方有权对乙方进行经济处罚直至将乙方清除出场。
(6)甲方随时有权就乙方施工内容的质量和是否按照方案进行施工进行检查，发现有不符合要求的地方可随的要求乙方进行整改。
2、乙方责任及义务：
(1)乙方委派 全面履行乙方的权利和义务，确保施工质量、安全管理、施上进度、成果保护、工序交接、文明施工、外架和安全防护搭设、以及合同的全面履行。
(2)施工时材料必须按照甲方指定位置进行堆放，脚手架拆除材料必须按照甲方要求堆码。
(4)乙方必须接受项目部完成施工内容进行的安全技术交底。
(5)乙方必须严格按照制订的施工作业方案进行搭拆施工，搭设完毕需经相关部门验收合格挂上合格验收牌后方能投入使用，未挂合格验收牌严禁使用，否则谁使用谁负责。
(6)乙方在施工中应服从甲方安排，如乙方在搭设过程中不符合规范要求，所发生的一切损失由乙方全部承担。
(7)乙方必须严格执行项目部各项规定。
十、争议解决：
l、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人友好协商解决。如协商无法解决争议，则在甲方所在地方人民法院依法解决，因诉讼产生的一切费用，由责任方承担。
2、由于不可抗拒力造成的不能履约或不能及时履约，按《中华人民共和国合同法》第117条、118 条执行。
十一、其它事项
1、合同中未约定情况由双方协商解决。
2、未尽事宜按合同法。
十二、本协议一式二份。
甲、乙双方各执一份，本协议签字之日起生效具有法律效力，工程款结清后失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承包合同 2
甲方：______________(发包方)(写明名称、____________法定代表人____________和住所____________)
乙方：______________(承包方)(写明名称、____________法定代表人____________和住所____________)
甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》和《河道护坡工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。
第一条承包工程概况(包括工程名称、___________地点、___________内容、___________承包的范围、___________开工___________和竣工___________日期、质量等级___________等内容)
第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律(本条主要是用于涉外方面的)
第三条图纸(写明图纸提供的日期___________、套数、___________保密要求___________以及图纸的解释等)
第四条甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务)
第五条甲乙双方的基础工作
第六条工程进度计划
第七条工程监督(包括隐蔽工程的'中间验收等)
第八条人事同价款及其调整
第九条工程预付款及工程价的支付方式和时间
第十条工程验收
第十一条决算
第十二条保修
第十三条争议处理
第十四条违约责任
第十五条双方约定的其他内容
第十六条本合同一式_____份，当事人各执_____份。本合同自_____年_____月_____日之日起生效。本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。
甲方：_____________法定代表人____________和住所____________
乙方：______________法定代表人____________和住所_________
_______年_____月_____日
工程承包合同 3
甲方：
乙方：
经甲、方友好协商，本着平等自愿的原则，就“武平名郡二期”项目广告铁皮围档建设施工达成如下协议：
一、工程概况
1、工程名称：武平名郡二期住宅小区广告铁皮围档（不含喷绘画布）
2、工程规模：220米长（竣工实测实量为准）。高度4米，展开面积880平方米。
3、建设地点：霸州市东关
二、工程造价及承包方式
1、本工程双方约定单价93元/平方米（含税）。暂估总价：捌万壹仟捌百肆拾元整￥81840元整
2、工程承包方式：包工包料，承包范围：为双方确定的`施工图纸中的全部内容（见附图）
三、款支付方式
因本工程需要甲方需预付给乙方部分材料款40000元（肆万元整），工程竣工验收、办理结算后10个工作日内，甲方需付清乙方工程结算总额的95%，余额5%为工程保修金，保修期满（自工程竣工验收合格之日起）一年后，甲方无息全额支付乙方质量保修金。
四、工期
自20_年11月25日开工至20_年12月25日竣工，日历工期30天。
五、其它
1、当甲方不能按照约定时间及时支付乙方工程款时，因此造成损失，由甲方承担。
2、乙方施工时需甲方协助解决临时水、电等问题，保证乙方施工道路畅通，施工过程如出现安全事故，一切责任损失乙方自理，甲方不承担任何责任。
3、如乙方在施工过程中出现其他人为因素阻止乙方施工，甲方有义务出面协调解决。
4、未尽事宜双方另行协商。
六、本协议一式4份，双方各执2份。
甲方：乙方：
_年_月_日_年_月_日
工程承包合同 4
委托方：____________身份证：____________
（以下简称甲方）承接方：____________
（以下简称乙方）注册地址：____________
营业执照注册号：____________
责任人：____________
身份证：____________
甲方因装修房屋，请乙方封闭客厅的阳台，经甲、乙双方友好协商，达成以下一致意见，以咨共同遵守。
1、甲方客厅封闭阳台为塑钢双层真空钢化玻璃窗，图纸大样附后。
2、封闭阳台所用材料：全部塑钢为实德牌型材，内有优质型钢条，双层玻璃均为钢化玻璃，厚度5毫米，夹层为6毫米厚，两层玻璃表层均印有CCC标记，固定钉为。
3、封闭窗玻每平方米单价为：____________元（包含纱窗在内），窗户面积为：____________平方米，其中高为：____________米，宽为：____________米。总价为：____________元。总价在安装完毕后按实际发生计。
4、乙方保证所用材料为上述第二条所规定的材料，非假冒伪劣产品，保证材料的'品质，若非上述型材，甲方有权利拒付款项。甲方在日后的使用过程中，若为非人为故意损坏的原因，乙方愿意无条件承担给甲方或他人带来的一切损失和伤害。
5、甲方在签定合同日时付订金给乙方，安装完毕经甲方检验合格同意后，甲方付清余款。
6、塑钢外表层喷涂为灰色，施工工艺为：____________，其余为白色。
7、本合同一式肆份，签字生效，双方各执两份，双方证件附后。
8、其他：____________
甲方：____________身份证：____________电话：____________
乙方责任人：____________身份证：____________电话：____________
____________年____________月____________日____________年____________月____________日
工程承包合同 5
发包方(以下简称甲方)：__________
承包方(以下简称乙方)：__________
依据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定，结合本工程具体情况，经双方协商达成一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条：工程概况
1、工程名称：________________;
2、工程位置：________________;
3、门窗面积：________________;
4、工程范围：________________。
第二条：承包方式
1、承包内容：门窗及栏杆的`制作、安装、维修;
2、承包方式：包人工、包材料、包质量、包安全、包进度、包成品保护、包深化设计、包检测试验。
第三条：工程质量标准及要求
1、严格按国家门窗规范及本工程门窗施工大样图的标准进行制作安装，并达到______市质监站验收要求。
2、积极配合工程土建工程施工进度安装门窗，做到不误工期。
3、选用优质、配套的门窗小五金及安装配件(按样品)。
4、外墙密封胶选用防水黑色建筑用硅胶(广东产，欧来雅品牌)，做到美观，密封不渗漏。
第四条：结算依据
窗尺寸以现场实际尺寸(经甲方确认)为准制作安装，按实际成型窗面积计算，每平方单价______元。
第五条：付款方式
合同签订后付预付金10%，窗框安装完结后付45%，窗扇安装好后付40%，验收合格后付5%。
第六条：责任与权利
甲、乙双方要尽职尽责，紧密配合确保工程顺利施工，制作按甲方认可样式为依据，认可后不可随意更改，以此产生的后果及费用由甲方负责。乙方严格按照国家标准施工，保证质量，在施工中的一切质量问题及不安全责任事故由乙方负责。
甲方签字：
乙方签字：
签约日期：
工程承包合同 6
发包人（全称）：______
承包人（全称）：______
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：______
工程地点：______
工程内容：______
工程立项批准文号：______
资金来源：______
二、工程承包范围承包范围：
______。
三、合同工期开工日期：
竣工日期：______合同工期总日历天数____天。
四、质量标准工程质量标准：______。
五、合同价款金额
（大写）：______元（人民币）$：____元。
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书；
2、中标通知书；
3、投标书及其附件；
4、本合同专用条款；
5、本合同通用条款；
6、标准、规范及有关技术文件；
7、图纸；
8、工程量清单；
9、工程报价单或预算书。
双方有关工程的'洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
合同生效合同订立时间：______年____月____日合同订立地点：______本合同双方约定______后生效。
发包人：_____（公章）承包人：_____（公章）
法定代表人：______法定代表人：________
______年____月____日
工程承包合同 7
项目名称：_______________
签定日期：_________年______月___日
甲方（发包方）：_______________
身份证号：_______________
乙方（承包方）：_______________
身份证号：_______________
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则，双方就______有限公司厂区规划新建工程水电安装分部工程施工事项协商一致，订立本施工合同，供双方在施工过程中严格遵守：
第一条、工程概况：
1、工程名称：_______________。
2、工程地点：_______________。
第二条、承包范围：本设计图中主体结构需安装给排水、强电、暖气洞孔预留预埋与安装工作。
上述内容包括人工费、工具费、机械费、零星用铁丝铁钉费、劳保（手套、安全帽等）等。
第三条、承包具体工作内容：乙方承包各项内容均包括，熟悉施工图纸，室内水、强电、暖气安装工程。
第四条、承包方式：包工、包料。
第五条、承包合同工期：总日历天数跟随模板及泥工工期。
5。1开工日期：甲方提前______天通知乙方进场。
第六条、施工质量：乙方严格按照施工图纸标注的水电暖设施定位、材料等级标准：按非国标等级标准执行。
第七条、工程量计算方式及承包价款：
按建筑面积计算规则计算水电暖工程量套工程价款，按建筑面积每平方米（大写）______元整（______元/平方米），总面积______平方米，合计工程款（大写）______（￥______元）。
第八条、工程付款办法：甲方按第七条价款计算于乙方进场时预付乙方______%的工程款，在施工过程中甲方根据乙方实际完成的工程量，于乙方完成______之后按第七条价款计算预付乙方______%的'工程款，主体完工后按第七条价款计算预付乙方______%的工程款，待工程竣工验收合格后按第七条价款计算预付乙方______%的工程款，剩余的______%作为维保金，待工程完工交付使用______年后一次性付清余下款项。
第九条、双方权利和义务：
9。1甲方提前______天通知乙方进场，进场前乙方对其施工人员必须进行安全教育、文明施工、施工技术交底、进度计划等交底。具体施工作业中必须设立安全标志、佩戴安全帽，以确保安全、文明施工。
9。2乙方必须有一定操作技术水平，保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定使工程顺利进行。乙方不得使用未满______周岁的人员、不得带小孩进入施工工地。
9。3文明施工：乙方必须做好文明施工。
第十条、违约：双方均应严格遵守《中华人民共和国合同法》及本合同条款所规定全部内容，如合同签订后，乙方未造成工程施工错误，甲方提出退场，甲方应支付给乙方所有损失。乙方自行退场，即自行放弃全部工程款并支付甲方损失。
第十一条、争议：履行合同中若甲、乙双方发生争议，双方应本着实技术规范、安全操作规程进行施工，按现行施工验收规范进行验收合格。事求是的态度协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院起诉。第十二条、其它：本合同未尽事宜，双方可经过协商另行补充。
第十三条、合同管理：本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。合同经双方签字或按手印后即发生法律效力，至工程完成，结清工程款后失效。
甲方：_______________（盖章）
乙方：_______________（盖章）
_________年______月___日_________年______月___日
工程承包合同 8
发包方：___________________________________________（以下简称甲方）
承包方：___________________________________________（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条工程概况
（一）工程名称：__________
（二）工程地点：_________
（三）工程范围：就华能蒋公岭风电场风机基础及升压站土石方开挖、钢筋的加工、混凝土浇筑、基础环吊装等。
第二条工程价款
（一）合同价款：本合同采用单价包干决算，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容所需要的人工费、材料费、机械费（含机械设备等的进、出场费）、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成，此单价为固定价格，不随施工时间、施工次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。其单价为：本合同混凝土浇筑为60元/M3；土石方开挖为18元/M3；钢筋加工750元/吨3；基础环安装为
11500元/台。其它若甲方需要向乙方临时租用机械设备，按市场价计算租金，机械设备台班以甲方指定人员签证为准。
第三条工程质量及技术要求
本工程严格按照国家现行《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》、《建设工程安全生产管理条例》、等进行施工和验收。同时，本合同约定：
1、乙方根据甲方提供的图纸资料及技术文件进行施工，工程验收时，严格按照图纸和验收标准、规范执行。
2、进场施工前，必须提前5天向甲方分别提交：土石方调配及外运施工方案、护坡方案、安全文明施工方案及质量保证措施和适当安排抢工、缓工、暂停工等施工工期保证措施。
3、按照施工要求施工，废渣及时清运，禁止填埋建筑碎块和垃圾。
第四条工程价款结算
结算方式：本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。乙方超出设计图纸范围（设计变更、工程更改、隐蔽验收除外）和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。工程进度款按甲方每月签证完成工程量计，作为付进度款的依据，并可支付至当月完成工程量的部门验收合格质保期满后付清结算款。
第五条双方责任
（一）甲方责任
1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施不详、不及时或与实不符，除工期顺延外，还应补偿给乙方由此造成的误工或停工的实际损失；由此造成的第三方损失应由甲方负责。
2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，协调处理影响施工的相关事宜，解决相关的问题。
（二）乙方责任
1、乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工，采取严格有效的`安全防护措施，加强对现场施工人员的安全教育。杜绝重大安全事故的发生，如发生事故由乙方承担一切责任，并承担由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。
2、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工组织设计和方案，并经监理、甲方审批同意后施工，乙方应严格按照甲方批准的施工方案组织施工，必须组织足够的机械、人员进场，展开施工。
3、乙方应严格按照国家、行业有关文明施工规范及甲方要求进行施工，外运渣土、废弃物的卸除、堆放和处理，
4、乙方不得转包分包本工程，若甲方核实乙方有转包分包行为，甲方有权单方面终止合同，
5、乙方对完成的工程先行自检，自检合格后提请监理、甲方验槽，验槽合格后，以三方实际测量共同认可的工程量（基坑实体积）为准，作为结算依据。
6、乙方应严格遵守《工程现场管理办法》，支持配合监理和甲方人员的正当要求，服从统一指挥，按照监理及总包单位的现场管理进行施工，全力配合总包单位和降水、护坡桩基施工等工程施工相关单位的工作。 3
7、乙方应按照甲方的要求为现场从事建筑施工及与建筑施工相关的工作人员购买人身意外伤害保险，否则甲方有权在乙方的进度款中扣除该部分费用代为购买。
第六条合同纠纷
因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，提交当地仲裁委员会申请仲裁。
第七条附则
（一）本合同自双方盖章签字后生效，双方履行完毕后自行失效。
（二）本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。
（三）本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。
发包方：（章）
承包方：（章）
地址：
地址：
签约时间：
签约时间：
工程承包合同 9
发包方：_________（甲方）
承包方：_________（乙方）
发包方拟实施河流域水电站开发工程总承包，发包方与承包方于20_年月日在友好协商，达成施工协议，接收承包方的合同价约叁亿人民币（以实际结算工程量为准）作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价，达成如下施工协议：
1、计价方式。工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20_》为计算依据（二级一类取费计算），材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算，工程完工验收标准按07标准执行验收。
2、承包方采用垫资入场施工方式，完成工程量_________万人民币后，每月以工程量的85%结算（以实际工程量为准）。签订合同之后，承包方人员、机械进场，三日内发包方举行开工典礼，具体入场时间由双方商议而定。合同签订三日内承包方缴纳_________万元人民币双控资金（双方指定人员双控管理）。开工后十日内双控资金解控1000万，开工后第二个月再解控1000万，作为工程启动资金。
3、本工程安全文明施工费另计，取费率为工程总价的1.5%，临时工程费用为工程总价的8%，据实结算。
4、本合同自双控_________万元资金手续完成之日起生效。
5、每月的工程进度款承包方在收到承包方报送的'价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核。承包方每月25号申报当月工程量，次月10号内发包方审核完毕并支付工程量的85%工程进度款。双方按此方式结算至工程完工。工程竣工后发包方扣除工程款总价的5%作为工程质保金，工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方，质保金在工程竣工一年后（验收合格）支付给承包方。
6、发包方必须保证承包人中标，如果承包人未能中标，则由发包人赔偿承包人损失费1000万元人民币。
7、如果承包方入场施工后，没有垫资20_万元工程款的，则承包方向发包方赔偿1000万人民币损失。
8、如果发包方不能按约定支付工程款，承包方不得以此为由停工，但发包方应向承包方支付资金占用损失。发包方如果未支付进度款超过1个月，发包方应向承包方按欠付工程进度款承担利息（银行贷款利息的3倍）并以水电站的产权作抵押。
9、炸材购买、管理由发包方统一购买保管，承包方在发包方库房领用，价格按市场价计算（在工程款中扣除）。
10、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包方的全部责任和义务。
11、施工期间承包方原因造成的安全事故含法律责任均由承包方承担，未经发包方认可承包方不得私自停工，不得转包、分包。民工保证金由承包方缴纳和承担。
本工程总工期为30个月。在30个月完不成每月罚款200万，提前完工一个月奖励200万，以此类推。
12、本协议为自愿协议，招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善，如有异议以本合同为准。
13、本合同书一式六份（其中正本两份，副本四份），发包方执叁份（包括正本一份），承包方执叁份（包括正本一份）。
发包方：_________
承包方：_________
法定代表人：_________
法定代表人：_________
签字日期：_________年_________月_________日
工程承包合同 10
甲方：
乙方：
甲方需建一栋层高的私人住宅楼，现发包给乙方承建，为_确保施工能顺利进行，经甲乙双方协商，对具体条件和建筑要求签订协议如下：
一、甲方建一栋层高的楼房主体及装修，总面积约__平方米，现以包工包料的方式由乙方承包，承包价以每__平方米___元计算，总共___元整，按投影面积计算乙方需由基础做起(包括工人破桩)。
二、乙方施工一定要有建筑机械(如升降机、搅拌机、震机等一切机器设备)。
三、甲方负责建筑材料，乙方负责模板(注：一定要有二层模板)、顶木、排生竹、铁钉、铁线仔、胶带、安全网、贴地板砖用的砂轮及一切建筑有的用具、费用由乙方负责。
四、乙方在施工期间要注意安全，如有工人发生意外伤亡事故，一切责任和费用由乙方负责。
五、在施工期间，建筑工人要遵守当地的乡规民约，户口费、治安费等一切费用由乙方负责。
六、乙方按设计图纸施工，包括建造化粪池(2个)、下水道，如有质量问题需要返工的，一切材料费及人工费由乙方负责。
七、每层楼面铺了水泥后，2天内不得在楼面上工作，一定要20天后才能拆模板，不得提前拆。
八、楼房外墙前面贴瓷砖，其3面贴马赛克，一楼门面贴门面砖，一楼
大厅做水磨石米，楼房内人行道要贴
米高的'墙裙砖，楼梯级边贴墙裙砖，厨房、卫生间贴瓷片到墙顶，楼梯走道贴
米高的墙裙砖，每层楼板均贴地板砖，房内贴墙砖
米，厨房内要建灶台并贴瓷片。第二层厅和房间都贴
米高墙裙(第二层每个窗台要跳30公分)。
九、批荡前，把屋内所有杂物余X清理后才方可批荡。工程完成后，一定要清理好所有杂物，保持房里清洁。
十、付款方法，按工程进度付款，前期付50%，工程完成合格后，余款50%待验收合格后，在三个月内付清。
十
一、甲方给乙方的建筑时间为_________年____月____日至________年____月____日，乙方要按时竣工交楼，每延误一天罚款人民币1000___元正。
十
二、此合约一式两份，双方各执一份，依此为_据，不得违反。
甲方签名：
乙方签名
________年____月____日________年____月____日
工程承包合同 11
甲方：
乙方：
蓬溪县蓬南镇《福源名居》项目工程已由甲方总承包，因生产需要，经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的'责任和义务，双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，协商一致，特制定如下合同条款，供双方共同遵守。
一、工程名称：
__
二、工程地点：
__
三、工程概况：
地上七层，地下一层总建筑面积约4662m2(以峻工后实际面积为准)，为砖混结构。
四、承包方式和承包范围
4.1承包方式：设计图纸中所有结构的包工、包质量、包辅材(绑扎丝，切割片，对焊接，机具等。甲方只提供钢材)包节约材料、包工期、包安全、包文明施工。
4.2承包范围：蓬溪县蓬南镇《福源名居》项目，从基础至屋面全部钢筋制作绑扎安装。
五、工程结算
5.1工程计价结算：本工程按建筑面积每平方米(17元)壹拾柒元计算，包含正负零以下及屋面女儿墙在內。
5.2付款方式：毎月最后一天报核当月实际完成工作量(按已浇砼完毕的成品计算)，按70%在7天內支付，全部主体工程完工验收后7天內进行结算，结算后一个月付清全部余款(宽限期7天)。
六、工期要求
6.1甲方根据总工期要求，编制施工总进度计划。在此基础上，乙方编制详细的周计划，月计划。如果由于乙方计划不周，组织不力，技术力量不足，造成工期延误，使甲方蒙受的损失，甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求，甲方有权安排其它班组施工，所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。
6.2工期要求：按甲方总进度计划流水线施工，只准提前，不得拖延。
七、其它事项：
此协议一式二份，甲乙各执一份双方签字生效。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
电话：_______________________电话：___________________________
传真：_______________________传真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
工程承包合同 12
甲方(发包人)：
乙方(承包人)：
为确保乙方按期向甲方提交符合国家标准的工程，甲乙双方经协商一致，就乙方承包桥梁工程的相关事宜达成以下协议：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包方式：乙方包工包料。
4、工程期限：本合同签订之日为开工时间，总工期为60日，如遇不可抗力，工期顺延。
二、质量要求
合格，按国家现行桥梁工程施工质量验收规范执行。乙方对其承包的工程自验收合格之日起一年内免费保修(不包括人为原因造成的破坏)，发生费用由乙方承担;保修期满后乙方对该工程结构质量终身负责。
三、合同价款
本工程采取固定总价承包。总价款为：人民币565000元。大写：伍拾陆万伍仟圆整，该价款为全部工程的包干总额。
四、双方义务
1、甲方义务
(1)、协调政府部门的`工作。
(2)、按照合同约定支付价款。
(3)、负责提供用电。
2、乙方义务
(1)、乙方保证其具有国家规定的承包该工程应具备的资质，乙方不得将承包的工程转包和分包。
(2)、乙方应编制切实可行的施工方案，按照图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改，不得偷工减料。
(3)、乙方应根据施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土等进行检验，未经检验或者检验不合格的，不得使用，甲方有权随时对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行抽检。
(4)、乙方应做好工程质量检查和记录，接受发包人的检查。
(5)、乙方应按国家规定做好施工安全防护工作，按规范施工。
五、工程款的支付与结算
1、乙方施工至600厚混凝土基础完毕7日内，甲方支付总价款的30 %，计人民币169500元。
2、本工程桥拱部分完工经甲方验收合格后7日内，甲方支付总价款的30 %，计人民币169500元。
3、工程竣工经甲方验收合格且乙方向甲方移交完相关工程资料等后7日内，甲方支付总价款的30%，计人民币169500元。
4、工程竣工经甲方验收合格后一月内，甲方支付总价款的5%计人民币28250元，余额5%计人民币28250元为质保金，质保期为一年，质保期满无质量问题后一月内付清。
5、乙方指定收款人：，收款账号：
六、施工安全及责任承担
1、乙方应按规范施工，加强安全管理，乙方人员在施工过程中受到人身损害或财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。
2、乙方应在施工现场设安全标志、安全设施，施工现场发生事故造成他人人身损害或财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。
3、甲方如因前述情形承担责任或遭受损失，有权在乙方工程款中扣除或通过其他途径向乙方追偿。
4、乙方应保证程的质量符合国家有关建筑工程安全标准的要求，如因工程质量不符合标准而发生事故造成他人人身损害或财产损失的，由乙方承担全部责任。
七、违约责任
1、乙方如未能按期竣工，每逾期一日乙方按总合同价款的1‰向甲方支付违约金。若乙方逾期7日，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。
2、甲方如未能按合同约定支付工程款，每逾期一日甲方按总合同价款的1‰向乙方支付违约金。
八、其他约定
1、乙方指派 为工地现场乙方代表，如需变更，乙方需向甲方出具加盖公章的书面通知。
2、如果回填土不够或者回填土不合格，由甲方提供土源，乙方负责运输。
3、因本合同发生争议，由甲方所在地人民法院管辖。
九、双方可对本合同未约定事项和本合同的变更签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
十、本合同经双方签字盖章后生效，一式四份，甲、乙双方各执二份，具有同等效力。
甲方：
乙方：
地址：
地址：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
联系电话：
联系电话：
签订日期：
签订日期：
工程承包合同 13
甲方：________________
乙方：________________
经甲乙双方协商，甲方将县下达本村的人饮工程项目承包给乙方，双方达成一致的权利义务如下:
(一)甲方的权利义务
1、负责占地、青苗赔偿，做好群众作，不人为阻扰乙方施工，为忆方创造良好的施工条件;
2、根据需要，组织受益农户进行管道沟、水井、清水池等I程土石方开挖，组织受益农.户进行所需材料的二次转运，农户在开挖、转运材料过程中出现任何安全事故均与乙方无关;
3、农户室内管材、管件、安装费用由各用户负责;
4、协调填报I程验收报的`相关数据、报表。
(二)乙方的权利义务
1、按规划、设计和技术要求进行施工，保证工程质量，按时按量完成建设任务，经验收质量达到合格标准;
2、全额垫资工程建设所需资金，不得拖欠民工工资;
3、负责室外管道安装，即安装到各农户的屋檐处，以滴水为界;
4、在施工过程中必须做到安全第一，在衬砌和管道安装过程中出现的任何安全事故均与甲方无关。
(三)工期:两个半期，于________年________月________日完成，如遇特殊情况1可延长工期。
(四)工程结算:乙方以县人饮办编制该村工程量及验收结算全工程价款，甲方协助乙方搞好工程结算。
(五)此协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效，违约方承担违约责任。
甲方签字(盖章)：________________
乙方签字：________________
________年________月________日
工程承包合同 14
甲方：
乙方：
一、工程名称：
科达璟致湾城
二、承包内容：
乙方所承包甲方的'钢筋制度与安装(不含冷拔丝及柱子竖立焊)包工不包料，清包工，但包含绑扎丝。
三、承包价格：
1、每平方米贰拾壹元捌角整(21.8元/平方米)。
2.标三、标四、标五、阁楼，全部按标准层面积结算(每栋楼按四个标准层计算面积结算，阁楼面积不减少)。
四、付款方式：
1.标三现浇顶完成，付完成工程量的80%。
2.阁楼现浇顶完成付完成总工程量的90%。
3.余款在阁楼现浇顶完成半月内全部付清。
4.无论工程量完成到什么程度，在端午节、中秋节、春节，必须付完成工程量的85%。
五、工程进度：
跟上木工，如有特殊情况双方协商解决。
六、在保证质量的前提下，尽量节省材料。
七、安全生产：在施工中要求工人必须戴安全帽。如发现一人未戴，扣现金50元，如发生打架斗殴，不分情节严重每人罚款100-150元。
八、未尽事宜，甲乙双方协商解决。
九、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，签字生效。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
电话：_______________________电话：___________________________
传真：_______________________传真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
工程承包合同 15
甲方：__________
法定代表人：___________
地址：____________
电话：__________
乙方：___________
法定代表人：____________
地址：_____________
电话：_____________
依照《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
1、工程概况
工程名称：__________
工程地点：_________
承包范围：_________
2、合同价款及付款方式、结算方式
项目：_________单位：________单价（元）工程量（㎡）：________小计（元）：________备注：________
玻璃幕墙________㎡
2.1付款方式及工期：
合同首付款：合同签定三日内，甲方向乙方支付货款人民币：________元整（大写：________元整）作为订金。乙方收到订金后安排生产备货。
乙方将全部货物交付到甲方指定地点，甲方向乙方支付货款人民币：________元整（大写：_______元整）。
乙方完工后，三工作日内甲方向乙方支付货款人民币：________元整（大写：________元整）。余款的3%作为质保金，质保期满后三个工作日内一次性支付给乙方。
在甲方付清全部货款之前，乙方保留全部货物的所有权，有权随时拆除、取回货物。
2.2结算原则：按见光面积结算，工程量据实结算。
2.3工期：自合同签订之日起________天完工。
3、质量及验收
3.1乙方按照国家标准、规范和设计要求进行施工，随时接受甲方人员的检查、检验。
3.2乙方将货物按照甲方的指定运送到甲方指定地点后，甲方需要当天完成初步验收，初步验收主要是对货物的数量及质量的验收，如有问题需要书面向乙方提出，如未提出视为乙方货物合格；在乙方完工后三个工作日内甲方需要组织进行验收，验收工作需要在完工后七个工作日内完成，如逾期未验收、未完成验收或实际投入使用的均视为乙方工程合格。
4、双方权利及义务
4.1甲方权利义务：
4.1.1甲方负责向乙方进行工程、施工技术、质量、工期。
4.1.2按合同保证资金到位；
4.1.3监督乙方工程施工技术、质量、工期、现场综合管理等，协调现场的各项工作，处理现场出现的问题；
4.1.4甲方指定（身份证号：_________，电话为：）为本合同履行过程中的代表人，代表人的行为视为甲方的行为。
4.2乙方的权利义务
4.2.1按图纸施工达到国家相关行业标准；
4.2.2按规定时间完工，达到验收标准；
4.2.3服从现场的各项管理制度，安全文明施工；
4.2.4甲方逾期付款的`，乙方有权要求要求甲方每逾期一日按照应付未付款项总额的千分之五支付逾期违约金。
5,争议解决：
如本合同在执行过程中发生争议，双方协商解决。如协商无效则双方同意在乙方所在地人民法院进行起诉解决。
6,合同生效与终止：__________
本合同从签订之日起生效。竣工结算完成，款项付清以后合同终止。本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。
7,未尽事宜，双方另行协商。
8,合同附件及双方有关的书面协议或文件视为本合同的组成部分，具有同等法律效力。
甲方（盖公章）：________乙方（盖公章）：___________
法定代表人（签字）：__________法定代表人（签字）：__________
【工程承包合同 】相关文章：
工程承包合同 承包合同和建设工程合同11-11
工程承包合同模板 建筑工程承包合同模板11-21
建筑工程工程承包合同01-17
工程承包合同水暖工程04-22
工程承包合同07-19
工程承包合同07-19
工程承包合同07-19
工程承包合同07-19
工程承包合同07-19
工程承包合同07-19
文章代写服务
品质保证、原创高效、量身定制满足您的需求
