合同范本>承包合同>工程承包协议书

工程承包协议书

时间:2024-03-19 16:29:35 承包合同 我要投稿

工程承包协议书

  在现实社会中,需要使用协议的场合越来越多,签订协议可以解决现实生活中的纠纷。想必许多人都在为如何写好协议而烦恼吧,以下是小编收集整理的工程承包协议书,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

工程承包协议书

工程承包协议书1

  发包单位:汕头市粤丽建筑装饰工程有限公司 (以下称甲方)

  承包单位:静力压桩工组 (以下称乙方)

  为确保工程按期保质完成建设任务,甲方同意工程专项作业由乙方承担施工。经双方协商一致,为明确责任,特将有关内容事项订立本合同,双方共同遵守执行。具体如下:

  第一条 建设项目:

  1、工程名称:市锅炉厂旧城改造项目二期:1~8幢

  2、地点:汕头市金湖路130号

  第二条

  1、建筑面积:54569.2m2

  2、结构:框架/八层

  第三条 承包范围及内容:

  根据建筑设计部门设计,按图纸设计的静力桩部分进行施工,负责吊桩、接桩、压桩等全过程。

  第四条 承包方式:采取包工、包劳保福利、包质量、包伙食、包误工、包工期、包单价,按实际施工的建筑面积进行承包。

  第五条 工程单价:

  1、本项目工程量计算按桩入土深度计,送桩长度按自然地面至桩顶面高度计算,送桩时,桩顶部须点焊挡砂铁板。

  2、租金单价以甲方打桩按每米人民币16元给付,送桩单价同压桩;做桩静载试验桩机配合费按每根1500元计。

  3、该项目桩机进退场费按每台5000元计。

  4、以上单价为不变价格,总价按实际完成工程量为最后结算依据。

  5、本造价乙方不包括现场经费、水电费、税金及管理费,按工资形式支付工程款。

  第六条 付款办法:

  1、协议签定后,乙方人员进场之日起五天内甲方应预付工程款为总造价30%计。

  2、静压桩施工完毕时,甲方付给乙方工程款为总造价50%计。

  3、余款约20%在工程结算后一个月内一次性付清。

  第七条 质量要求:乙方必须服从甲方现场施工技术主管人员指挥,严格按设计图纸和施工规范施工,保证质量符合设计要求和验收标准。

  第八条 施工工期:

  1、按试桩之日第二日起计暂定50日历天,进行正常施工时,按甲方的工期要求完工。

  2、在人力不可抗拒的自然灾害、连续停水、停电4小时以上、甲方原因等造成误工,则工期顺延。

  第九条 安全事项及卫生

  (1)工人进场应进行安全教育,遵守工地纪律。作业时,必须严格遵守操作规程,确保安全生产。如乙方违反操作规程而造成工伤事故,一切后果由乙方自负。

  (2)工人进入施工场地必须戴安全帽及穿安全鞋,违者每次每人罚款壹佰元。

  (3)严禁使用电炉,烟头要放入灰缸,如发现使用电炉或烟头乱丢的,罚款贰佰元,以保证防火安全。

  (4)施工现场应文明施工,不骂人、不打架、不吵架,如发现打架的,每次罚款贰佰元,情节严重的送交公安部门处理。

  (5)保持宿舍及工场环境卫生(特别是伙食),如有不讲卫生,受到有关部门检查发现,罚款乙方必须负责。

  第十条 甲、乙双方的主要责任:

  (1)甲方责任:在开工之前,甲方必须向乙方做好技术交底,提供必要的施工图纸,保证及时供应所需的.材料,并配合机械和用水用电。其它一切小型工具则由乙方负责。

  (2)乙方主要责任:1、首先要保证工程质量,注意安全,节约材料,按时完成施工任务,遵纪守法和执行规章制度。乙方如有浪费及乱用材料,造成损失,乙方应赔还甲方双倍材料的金额。2、进场人员必须携带身份证,进场后,应申请做暂住证,暂住证的用费一切自理,如不做暂住证者,经有关部门检验,罚款自付。杜绝死亡事故的发生,控制施工现场的轻伤率在3‰以下。

  第十一条 本合同一式三份,甲、乙各执一份,送公司备案一份。本合同自开工日起生效,竣工验收办理结算付款后失效。

  另:工程至完成验收,乙方没有出现轻伤事故,甲方奖励乙方人民币叁仟元整。

  甲方代表: 乙方代表:

  20xx年7月26日

工程承包协议书2

  甲方:_______有限公司

  乙方:_______

  工程地址:_______公司

  签订时间:_______年_______月_______日

  甲乙双方经过友好协商,就甲方所承包的咸阳经纬纺织机械公司,位于咸阳市玉泉西路的钢结构厂房,防火涂料涂装工程中承包一事达成以下协议。

  第一条:工程范围

  乙方的工作量为全部工程的`钢结构防火涂料涂刷。

  第二条:安全责任

  乙方负责涂刷过程中全部安全责任,任何意外,事故,人身伤害都与甲方无关,乙方负责由此产生的一切后果,乙方人员应服从甲方管理人员的管理,严格按照安全操作规范办事。

  第三条:承包价格

  双方约定劳务费为每平方_______(_______元)不含正规发票,不含任何税务。实际面积以建设方。甲方、乙方实际涂刷测量面积为准,实际结算面积为涂刷面积乘以_______元为准。此价格为最终结算价格没有隐含其他费用,第四条:涂刷变数及面积计算

  钢结构防火涂料整体涂刷2遍,按照钢结构实际展开面积计算,中途建设方要求换涂料颜色,按照涂刷面积计算及另计面积。

  第五条:付款方式

  第一次:乙方进场作业,三天内付,甲方支付乙方______________万元(_____________________元)。

  第二次:乙方进场作业,进程达到工作量的三分之一。甲方支付乙方_______万元(_____________________元)(10天内)

  第三次:乙方进场作业,进程达到工作量的二分之一。甲方支付乙方_______万元(_____________________元)(20天内)

  第四次:乙方进场作业,进程达到工作量的90%。甲方支付乙方_______万元(_____________________元)(40天内)

  第五条:工程全部完工甲方验收完工,甲方支付乙方_______万元(_____________________元)(50天内)

  第六条:消防部门验收通过,按实际结算面积计算,结清剩余款项的95%,剩余5%的质保金6个月内无质量问题,再付清质保金。

  第六条:双方责任

  1、甲方责任

  甲方提供涂料及附属材料,承担施工现场的水和电。负责与土建方,监理方,总包方等协调关系,预计工期50天,如遇不可抗拒因素工期推迟,中途建设方要求换涂料颜色,甲方承担乙方所涂刷的面积,另行结算。

  2、乙方责任

  坚持质量第一,保证工期,乙方负责工人吃。住。交通。工具。劳动防护等自理,乙方应对主材料节约使用,如发现浪费,从乙方工程款中扣除,合理安排施工工序及劳动使用,出现窝工由乙方负责,因乙方自身原因工期延误,施工质量存在问题,达不到质量要求建设方反应配合态度不好,影响公司信誉,按照相关规定处罚。

  甲方:____________________有限公司乙方:_______

  代表人:_______代表人:_______

工程承包协议书3

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  甲方承建的___________________工程,其中钢筋分项工程施工,确定由乙方承包施工,为了明甲乙双方的责任、权利、确保工程优质,按期完成本工程的施工任务。依照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,以及甲方要求,经双方协商到达成如下协议,以资双方共同遵照执行。

  一、工程概况

  1、承包范围:

  2、承包内容:

  3、承包方式:

  4、承包单价:Ⅰ、_______元/吨;Ⅱ、_______元/㎡

  ①、此单价为优质优价,必须满足设计及施工规范要求,保证质检等部位验收合格。

  ②、保质保量,高峰时期不能少于_______个施工人员。准时或提前完成甲方所排施工进度计划和逐日进度计划。

  ③、安全文明施工,现场做到活完料尽现场光。

  5、单价的组成

  ①、施工所需要的铁丝、小型工具。

  ③、乙方职工各项加班费,保险费。

  ④、乙方人员发生质量、安全、火灾等一切事故的救治,处理费。

  ⑤、无论何种原因造成停工,窝工期间所需要或发生的各项费用。

  ⑥、工程质量的质优价费。

  ⑦、经甲方认定已包含在承包单价内的费用。

  6、付款方式:

  7、工程期限:

  (1)乙方依据甲方进度要求合理配备人员,不得影响后续工作的正常施工。如因乙方人员配备不到位,在要求工期内不能完成自己所承包作业,所发生的损失乙方负责承担,甲方有权将乙方清退出场。

  (2)如因材料供应不到位,工期将延续。

  二、甲方责任

  1、项目经理、项目工程师和施工管理人员,对工程质量,安全,文明施工及施工进度进行监督、验收、解决应由甲方处理的有关事宜。

  2、向乙方提供必要的施工图纸及有关资料一套(施工时不足部分由乙方自理)。

  3、对乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的交底,负责施工主轴线的定位放线。

  4、向乙方提供弯铁机、截铁机、等钢筋加工机械和提升机。

  5、负责办理乙方进场所需的(应由甲方办理的)相关手续。

  6、负责对进场工人安全生产、文明施工等教育,对质量、安全、机械、文明施工等方面的检查、指导、监督和日常管理。

  7、负责工程质量检查验收、结算等工作并按期支付工程进度款。

  三、乙方责任

  1、承包人或承包人委托一名负责人必须吃、住在工地,到项目部报到上班,每天参加项目部班前会。熟悉图纸,严格按照施工图纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工,负责本工程施工工作。

  2、服从甲方现场管理人员领导和指挥,接受甲方、业主、部门检查监督。

  3、遵守甲方各项规章制度的管理,安全施工。

  4、乙方必须与施工作业人员签订用工协议,副本由工地办公室存档。

  5、甲方所排施工进度计划,乙方应无条件服从,并且在规定时间内完成,如在规定时间内未安排人员或未完成甲方可自行安排其它人员进场施工所花费的一切费用在乙方当月进度款中扣除。

  6、乙方负责人到甲方办公室办理相关手续,熟悉图纸和施工方案以及管理制度。

  四、安全文明施工

  1、乙方应按照工程所在地安全文明施工相关条例以及甲方有关管理制度。严格按标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保施工安全和第三者的安全。

  2、乙方若发生重大伤亡事故,甲方应为抢险提供必要的条件。调查结果如是乙方责任,乙方承担所有费用。

  五、工程质量

  质量要求:必须按设计图纸、国家规范和施工现场管理人员的技术交底进行施工,符合监理质检部门质量验收要求,如有质量事故延误工期,由乙方赔偿甲方因此受到的损失。

  六、材料丢失、损坏责任,机械使用责任

  (1)材料:由乙方造成的材料的浪费,将按照市场价格从乙方工程款中扣除。

  (2)机械:由乙方保养、维护,由乙方人为造成损坏,由乙方负责

  七、违约责任

  1、甲方的违约责任:

  (1)因提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,甲方应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

  (2)因甲方的原因致使工程中途停建、缓建的,甲方应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

  (3)不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之_________偿付乙方赔偿金。

  2、乙方的违约责任:

  (1)施工期间,因乙方的.原因致使造成人身和财产损害的,乙方应当承担损害赔偿责任。

  (2)因乙方的原因致使建设工程质量不符合约定的,甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

  八、合同生效与终止

  1、双方在协议书中约定合同生效方式。

  2、甲乙双方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程后,本合同即告终止。

  3、合同的权利义务终止后,甲方乙方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。

  九、附则

  1、本合同正本________份,具有同等效力,由甲方乙方分别保存________份。

  2、争议解决

  若双方在履行合同的过程中发生争议,则双方均可采用调解、和解的方式解决,解决不成的,任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。

  3、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜,双方协商解决。

  甲方:

  代表人:

  联系电话:

  签订日期:

  乙方:

  代表人:

  联系电话:

  签订日期:

工程承包协议书4

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方协商决定,甲方愿意将 的外脚手架的`搭设和拆除工程承包给乙方,具体要求如下:

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、工程承包内容如下:

  1、乙方以包工包料的方式承包外钢管架搭拆。其工作内容包括:整个工程外钢管架的搭拆,安全网和挂拆,架料清理,堆放等工序。

  2、工期要求:

  本工程工期按甲方特定期为准;乙方须确保工地所需的技工人数,确保过程顺利进行并配合施工,确保工程工期;如因乙方原因造成中途停工或造成工期延期,则一切损失均由乙方承担,如因业主原因造成中途停工或甲方原因造成则工期延期。则一切损失均由甲方承担。

  3、质量、安全要求:

  乙方必须严格按照操作规程进行施工,严格按照国家安全规范进行施工;所使用的架料材质必须符合有关规定,在施工过程中必须做到自身的安全和他人的安全,杜绝任何安全事故发生,如因乙方施工过程中违反操作规程施工,发生安全事故则一切损失均由乙方承担。

  4、结算方式及单价

  (1)外钢管架搭拆及整个工程和安全维护工作,按房屋及实际搭拆建筑面积计算,单价:34.00元/㎡。

  (2)不含满堂架材料。

  (3)不含竹跳板及木方、木板。

  5、付款方式:

  按实际进行付款,按每月总造价付给乙方80%,待工程竣工后乙方在拆除外架前,甲方付给乙方20%,拆完外架后半个月内付清全部工程款。

  6、工期和超期如下:

  从 年月 日至 年 月 日止,共计 个月,到出场时间共计 个月,如超期每一个月,甲方补乙方每月超期周理费用。

  7、如果发生二次搭设,甲方补偿建筑每平方34.00元,如发生零时点工,180元/工日。

  8、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。经双方签字后生效。

  甲方:

  乙方:

  年 月 日

  年 月 日

工程承包协议书5

  订立协议双方:____________

  发包单位:有限公司___(以下简称:甲方)

  承包单位或个人:________(以下简称:乙方)

  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、法规的规定,双方就工程承包过程中的安全防治事宜,经充分友好协商,达成一致,签订协议如下:

  一、工程项目名称:上海政法学院图文信息中心综合节能改造项目

  二、安全管理责任:

  (一)甲方负责对乙方人员进行入司安全教育,提供甲方有关安全生产、消防等方面的规章制度和国家、上海市有关安全生产的文件、规定;乙方违反有关安全生产规定,不得进行施工操作。

  (二)甲方督促乙方组织安全生产保障体系,乙方应按照安全自主管理的要求,开展安全生产检查等活动。

  (三)乙方法定代表人___为所承包工程安全生产的第一责任人。应严格执行经国家有关安全的法律、法规,做好本企业的安全生产、消防管理工作。

  (四)乙方指定___为专职安全环保员,负责施工人员的施工安全、消防教育及现场施工安全生产状况的监督检查管理,甲方指派___负责联系、检查督促乙方执行有关安全生产、防火的规定。

  (五)乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定,接受甲方的督促、检查和指导,甲方有协助乙方搞好安全、防火管理以及督促检查的'义务。对于查出的隐患,乙方必须限期整改。

  (六)凡从事特种作业的乙方上岗人员,必须是持有国家行政主管部门授权的专业部门颁发的有效的安全操作证者。

  (七)贯彻“谁施工,谁负责安全”的原则,在施工期间造成人员伤亡事故或重大设备事故,双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场,并按国家及上海市有关事故报告规定及时上报。事故的损失和善后处理费用,应按责任予以解决。

  (八)乙方施工中所需的个人劳动防护用品必须符合施工安全、环保要求,由乙方自行解决。

  (九)乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均由乙方自备。若必须向甲方借用,应由双方有关人员办理借用手续,并确认所借用的设备是否完好且符合安全生产要求,一经接收就表示借入使用方确认该设备和工具符合安全生产要求和处于安全状态,该设备和工具的保养、维修及由此造成的安全事故均由借入使用方负责。

  (十)因工程施工需要,在施工前乙方对甲方提供的施工场所,若认为场所存有不安全因素,应向甲方提出书面报告。一经施工,就表示乙方已确认该施工场所处于安全状态。

  五、其他条款

  (一)其它约定事项(若没有约定,应填“无。”:

  (二)本协议作为施工协议与该合同同时生效,甲、乙双方必须严格执行,由于违反本协议而造成伤亡事故、环境事故,由违约方承担一切损失。

  (三)本协议经双方签字、盖章生效,工程结束并办妥有关手续后失效。

  (四)本协议书一式二份,甲方、乙方各一份。

  甲方:______________(盖章)___乙方:______________(盖章)

  代表人:____________(签名)___代表人:____________(签名)

  ______年______月______日_________年______月______日

工程承包协议书6

  操场硬化工程项目部(以下简称甲方)

  劳务队(以下简称乙方)

  钢结构安装分项工程交由劳务队承包,双方经友好协商制定本协议条款如下,请双方务必遵照执行。

  一、承包项目:

  混凝土浇筑:甲方供主要材料(石子,沙,水泥了,水,电等)。浇筑过程中所需要各种耗材及机械由乙方自理(搅拌机,运输车辆,模板,振捣设备等)。

  二、承包方式:

  清包工。

  三、承包价格:

  以建筑面积计:6.5元/m2。

  四、工期要求:

  按甲方要求于20xx年10月28日至20xx年11月7日止。在农忙时必须照常施工,停工罚当月全部工程款,如果乙方放假停工,不按生产计划进行。甲方不付工程款,并立即换掉乙方,重新换班组。一切后果由乙方负法律责任。

  五、质量与施工要求:

  质量应按国家规范和甲方施工方案要求。乙方施工人员必须严格遵守安全操作规程,为使工人加强安全意识,班组负责人在每天安排工作前进行安全教育,要强调安全操作,发现有人违反安全规程及时处理。甲方如发现有人违反安全条例者,每次处以10-15元罚款,班级负责人一并处罚。并保证每日自己的工作面内材料做到工完清场。

  六、安全要求:

  1、进入施工现场人员必须戴好安全帽,高处作业超过一层必须佩戴安全带,并应系牢。

  2、不适宜高处作业的'人员,不得进行高处作业。

  3、安全责任由乙方负责。因安全意识,作业面不安全等造成安全事故的一切费用全部由乙方自付。

  七、奖罚办法:

  1、各工种应按甲方要求工期及质量完成,超过工期一天罚款100元;因质量问题造成的返工,乙方应支付全部费用。

  八、结算方式:

  采用现金支付形式,甲方每次拨付工程款时按已完工程量的80 %支付工资。待该分项工程完成并由院方检验合格后结清余尾款。

  九、仲裁与调解:

  如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意同劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

  十、未尽事宜双方协商解决。

  十一、本协议一试两份,甲乙双方各持一份。

  甲方:操场硬化工程项目部

  乙方:劳务队

  签订日期:_____年_____月_____日

  签订日期:_____年_____月_____日

工程承包协议书7

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  根据国家有关法律、法规和相关规定,甲方将工程施工委托给乙方进行内部承包管理,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,明确双方的责任、权利和义务,经双方协商一致订立本协议。

  一、合作内容:

  工程名称:工程

  工程地点:与主合同一致(甲方与业主方签订的合同简称主合同,下同)。

  工程内容:与主合同一致。

  工程工期:与主合同一致。

  合同价款:与主合同一致。

  质量等级:与主合同一致。

  二、合作方式

  包工包料,包机械、设备、安全生产及安全设施等并自负盈亏:乙方作为本工程的内部承包人,应严格履行甲方与本工程业主方所签订的主合同中约定的各项权利和义务。

  三、甲乙双方的权利和义务

  (一)甲方的权利和义务

  甲方有权对本工程的质量、技术、施工措施、工期进度、款项结算、安全生产、文明施工等工作进行监督和管理。甲方根据相关法律、法规及主合同相关条款要求,进行定期或不定期检查。对检查中发现的问题及时通知乙方予以纠正,如乙方不按要求整改或整改仍不符合要求的,甲方有权责令乙方停工,并中止或解除本工程承包协议。由此造成的损失由乙方承担。

  协助乙方在工程施工期间处理好与其它部门的关系,尽可能提供施工方便。在工程项目施工过程中,甲方不承担项目负责人、技术负责人和四大员等人员必须长期到位的责任,由乙方自行负责与当地主管部门协调人员到位问题,但甲方有义务配合乙方完成工地检查、开会等人员临时到岗要求,并由乙方支付人员工资和差旅费等费用。

  在工程结算、竣工验收等方面予以积极协助。

  甲方提供项目部技术资料专用章壹枚,只限用于资料,不得用于签署其他合同,放在甲方委派的现场项目部使用和保管,未经甲方许可乙方不得刻制其它任何印章。一旦发生,由此造成的经济损失必须由乙方承担。

  甲方在开工前应向乙方提供如下资料(或复印件),以方便乙方履行合同。

  (1)招标及投标文件。

  (2)中标通知书。

  (3)工程合同。

  (4)施工图全套。

  (二)乙方的权利和义务

  乙方必须严格按照甲方与业主方签订的主合同进行管理和施工,保证按时、按质、按量完成任务,并争创优良工程。乙方除接受甲方管理监督外,必须履行甲方与业主方签订的主合同中属于施工单位的权责条款,自觉接受业主、监理单位和其它监督部门对工程施工的检查和监督,如有问题应及时告知甲方。乙方应遵守当地交通、环保、防疫、环卫等有关规定,并及时办妥各项手续。

  按工程建设规范要求,自觉建立工程质量、安全生产、文明施工等方面的生产责任制,科学施工,必须确保进场人员的技术素质,所有工种均持证上岗。在施工责任期内,未经甲方许可,不得随意更换施工队伍和人员。对施工人员应抓好安全文明施工教育,严格按安全生产法规管理施工,严防发生一切安全事故。如发生质量、安全事故时,乙方必须立即向甲方汇报,并承担一切责任和经济损失。

  施工供应的材料,苗木必须符合施工技术规范标准,并按规定做好大宗材料的质量试验检测,必须符合设计要求并经监理许可后方可使用。若由于乙方原因发生质量事故,必须无条件返工,所造成的损失由乙方承担。

  乙方在施工过程至工程结束应向甲方提供如下资料原件:

  (1)招标及投标文件

  (2)中标通知书

  (3)工程合同(正本)

  (4)整套工程、施工技术资料、竣工资料和电子文件、有关照片资料等

  (5)竣工图

  (6)竣工验收报告

  (7)竣工决算及审计报告

  (8)备案资料和移交报告

  四、工程承包形式和财务核算

  合同价格、施工范围和内容与主合同一致,结算金额最终以审计决算为准。采取包工包料形式由乙方负责全面施工管理,本工程采取独立核算,由乙方自负盈亏。但帐务处理必须按甲方财务规定,并保证毛利率大于%。

  月进度款和工程款结(决)算由乙方负责办理签证、审批。甲方负责办理外经证和发票事宜。

  每次工程结算款到达甲方帐户后,甲方按扣除作为甲方公司管理费(包括公司管理费和所有税费等),在正常情况下确保一周内办理相关手续。若有特殊情况将书面告知乙方理由。乙方在结算工程款时必须向甲方财务部门提供合法有效的对应的发票凭证(人工发票占8%,机械发票占8%,苗木发票占84%),向甲方工程管理部门提供业主方满意度调查表,甲方按规定将拨付款项以现金(人工、机械费为现金)或转帐方式(材料转账进入材料发票单位)支付给乙方。乙方应指定结算拨款人,在办理结算时应有乙方公司的授权委托书,并带本人身份证办理。

  工程管理费不包括乙方应承担缴纳的各项税金,同时乙方应按工程所在地税务机关规定的足额纳税凭证向甲方提供。如发生国家明确规定的纳税和税种调整,要求甲方企业应缴纳的税款,由甲方按规定缴纳。

  双方合作经营,成立独立核算,各个工作内容独立申请月报、工程量以及决算。双方经审核后的工程量和工程款作为甲方付款给乙方的依据。甲方必须按业主审定的当期乙方工程款全额支付(除管理费外)。

  工程结算款应全额汇入甲方指定的银行帐户,未经甲方同意,乙方不得用任何手段向建设单位、将款汇入其它银行帐户或用支票向购货单位套取现金。否则甲方有权向乙方追究法律责任。

  乙方应及时按规定向甲方移交相关资料存档,应交而未及时上交资料的,甲方有权对全额或部分工程款暂缓拨付。由此造成的损失由乙方承担。

  履约保证金和其它保证金等款项由乙方解入甲方指定帐户,由甲方统一按规定向业主支付,乙方负责办理退回手续,工程竣工后由甲方予以协助。款项在确认到达甲方帐户后由甲方在五个工作日退还乙方。乙方应承诺无民工工资、材料款拖欠等经济遗留问题,否则一切责任由乙方承担。如发生履约保证金、质保金等由于乙方过错,造成全部或部分被业主处罚没收的,乙方应负全部责任,并不得向甲方索取。

  乙方必须为本工程办理工程意外险和人身意外伤害险,费用由乙方承担。并向甲方财务部门提供保险凭证。

  五、违约责任

  乙方私刻甲方公章、法人章、财务专用章及项目部专用章等相关印鉴或是私自克隆甲方营业执照、资质证书等一切证书的,甲方有权给予5-10万元/项的经济处罚且立即终止本协议,情节严重并造成其它严重后果的,甲方有权按照法律程序提起诉讼,追究其法律责任。

  乙方在施工过程中违规操作导致工程发生重大安全、质量事故的,或在工程施工过程中未及时支付民工工资和其它一切费用,造民工上访等情况的,甲方有权给予5-10万元/项经济处罚,并有权按相关凭据代为垫付一切费用,甲方在结算时扣回垫付款项,并由乙方承担银行贷款利率四倍的利息。造成不良后果的,乙方应承担相应经济和法律责任。

  因乙方原因导致甲方被行政主管部门通报、批评等相关处理的,甲方对乙方将视情节处以合同总价1%的罚款。情节严重的中止合同并由乙方承担由此造成的'一切经济损失。

  若乙方不按约定履行施工合同,存在工程质量、安全问题或者延误工期的情况,甲方有权视其实际情况,调整拨款时间和金额,直至乙方整改完毕。

  乙方向甲方承诺承包施工的乙方自身独立完成,不得转手或转包他人施工,否则,甲方有权立即收回本施工项目。

  本合同在履行过程中如遇以下情形属乙方违约,甲方有权单方面终止合同。由此造成的所有经济损失均由乙方承担。

  (1)乙方擅自将工程项目进行转包或将工程肢解成若干部分再进行转包。

  (2)工期延误,施工质量达不到规范要求或出现重大质量事故,而乙方又无积极措施

  确保合同工期完成,或无力按质量标准返修。

  (3)乙方由于非甲方或业主方的原因使合同无法继续全面履行的行为。

  (4)乙方没有健全的施工管理和组织体系,进入现场的项目管理班子不足以承担合同约定的承包内容,甲方的信誉面临严重威胁。

  (5)乙方已无法履行合同要约,尤其是甲方对业主的承诺面临不能兑现。

  (6)乙方有损害甲方声誉的严重行为,如发生严重的质量事故、安全事故、造成重大经济损失等情形。

  (7)乙方工地代表及其管理人员不服从甲方管理,不遵守甲方制定的各项规章制度并严重危及甲方的信誉。

  发生上述(1)-(7)项情形时,甲方将以书面形式通知乙方,乙方进入本工程的人员、物资、设备应在48小时内撤离现场,甲方可以另行组织队伍施工,剩余工程进度款不再支付,且由此造成的损失由乙方承担,同时甲方有追索违约赔偿的权利。

  (二)甲方违约责任

  发生以下情形,甲方不得拒付乙方工程款。

  (1)因为甲方原因导致被行政主管部门通报,批评等相关处理的。

  (2)如甲方不按约定履行施工合同,并由于甲方原因导致工程质量、安全问题或则延误工期的情况,由此给乙方造成饿损失,甲方应承担相应的经济和法律责任。(由于业主等其他原因造成的除外)。

  (3)甲方其他不正当的行为造成的主合同终止,致使乙方无法履行本合同,给乙方造成损失的,乙方有权向甲方索赔相应损失。

  六、其它条款

  本协议为合作协议。

  本协议自双方代表签字盖章之日起生效,至甲方与业主签订的本工程施工合同的全部条款终止时终止。

  本协议一式四份,双方各执二份。

  本协议在履行过程中如发生争议或有未尽事宜,由双方协商解决。

  本协议签约地:

  签约时间:

  补充条款:

  (1)该工程所有款项必须打入帐户,否则视为违约,甲方有追索违约赔偿的权利。由此造成的损失由乙方承担。

  (2)业主方如不需交民工工资保证金,乙方须书面承诺不会拖欠农民工工资。

  (3)若发生拖欠农民工工资情况,甲方将从工程款中扣除代为支付。

  (4)附件:《安全生产责任书》

  (5)若发生质量、安全事故,乙方除承担相关经济损失外,甲方将按公司相关规定予以处罚。

  (6)合同履行期间若有必要签订补充协议的,由甲方和乙方共同商议。其相应补充协议与本合同具有同等法律。

  甲方:(盖章)

  法定代表人或委托代理人(签字)

  联系电话:

  传真号码:

  乙方:(盖章)

  法定代表人或委托代理人(签字)

  联系电话:

  传真号码:

  日期:

工程承包协议书8

  发包人:(以下简称甲方)

  承包人: (以下简称乙方)

  为进一步挖掘企业潜力,解决当地群工纠纷,控制成本,提高效益,经甲方研究决定,对甲方承接的部分工程项目实行内部承包制度。现甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,结合本工程的实际情况,就工程部分内部承包事项协商一致,订立本合同,共同遵照履行。

  一、内部承包内容:甲方将所承接的 工程项目承包给乙方。

  (1) 工程项目概况:

  1、 工程项目名称:_____ 2、建设单位:__________ 3、设计单位:__________ 4、监理单位:_____

  (2) 甲方承包合同概况:

  1、工程内容:__________ 2、合同工期:_____天 3、合同价款:_______________ 4、结算方式: 工程全部完工后甲方支付乙方所做工程总量的60%,剩余40%到工程总体验收合格后一次性支付给乙方。

  5、质量标准: 合格 (工程质量符合国家及相关职能部门现行建设工程质量标准,达到设计文件和合同要求)

  二、内部承包方式:

  (1)本工程由乙方进行内部承包,自主经营、独立核算、自负盈亏、自担风险。本工程所需资金由乙方负责筹集;如需要垫资,也由乙方自行解决。

  (2)本工程因乙方自主经营,发生亏损由乙方自行承担。

  三、内部承包工程范围:

  (1)乙方内部承包工程范围以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的甲方施工范围一致;以本工程施工图纸、设计交底、图纸会审纪要、设计变更通知为准。

  (2)乙方承包工程范围如有增减,建设单位、设计单位以书面形式具体明确。乙方不能因为承包工程范围变更而增加合同工期,建设单位书面同意延长工期除外。

  四、承包管理:

  (1)施工管理:

  1、本工程项目所需要的施工管理人员、技术人员及工人等,由乙方自行聘用、组织。乙方必须保证在施工过程中严格按照国家相关规定和施工规范,建设单位提供的设计图纸及相关资料,合同约定内容事项,认真组织施工,确保工程的施工安全、施工质量及施工进度。若有施工改动,必须经建设单位、设计单位及监理单位签字认可后,方可实施。

  2、乙方必须遵从建设单位和监理单位对施工现场总平面布置的控制,进行相应的施工平面布置,搭设外防护架。

  3、根据工程进度的需要,必须提前插入环境绿化工程施工时,建设单位和监理单位有权指定乙方在规定时间内拆除相应部份临设或让出场地,乙方应积极配合,并配合保护好环境绿化工程的施工成品。

  4、乙方不得违返工程施工规范和质量验收标准施工。如发生质量事故,产生的法律责任和一切费用均由乙方自行承担。给甲方声誉造成影响的,应当赔偿甲方损失。

  (二)财务管理:

  1、工程款管理:

  所有工程款必须进入甲方指定账户后,再由乙方指定的授权委托财会人员到甲方处

  签字拨付。工程款只能用于本工程所需,任何一方不得挪用,否则视为违约。

  2、工程材料管理:

  工程材料(主材和辅材等)的采购、运输、入库、存放、领用必须严格按照规章制度管理,并每月盘点,作好登记,用报表形式交甲方备案,确保工程成本的真实性。

  3、工资成本管理:

  乙方以及项目部全体员工(包括管理人员、技术人员及工人)的工资以及各项社会保险、工伤保险费用、治安费等由乙方自行办理,自行承担全部费用,并计入工程成本费用。

  (四)安全管理:

  1、工程项目的.施工安全管理人员由乙方自行组织、聘用。乙方在施工中必须按规章制度建立健全项目安全生产保证体系,建立和实施安全生产责任制,配备专职安全员现场管理,确保必须的安全设施投入、购置必备的劳动保护用品、安全设备及配套设施,消除事故隐患,完全满足安全生产的需要。

  2、特种作业人员(电工、起重工、架子工、焊工等)必须持证上岗,严格执行国家 有关安全技术操

  作规程,确保安全施工。乙方确保施工现场使用的施工机械、机具和电气设 备状况良好,能安全运行。

  3、施工现场应设置安全宣传标语牌外,危险地点必须悬挂安全标志、警示标牌等, 确保施工人员、过往行人、周边住户的人身及财产安全。

  4、乙方不得违反操作规程施工,严禁违章作业,严禁野蛮施工。如发生安全事故, 产生的法律责任和发生的一切费用,均由乙方自行承担。给甲方声誉造成影响的,应当赔偿 甲方损失。

  (五)文明施工管理:

  乙方严格按照国家及相关职能部门相关的文明施工规定、规范进行施工。

  (六)经营管理:

  1、乙方内部承包工程的经营管理由乙方全面负责,即乙方对承包项目自筹资金、自 主经营、独立核算、自负盈亏,并承担所承包工程发生的全部施工质量、施工安全、经济等 法律责任。

  2、如乙方没有违规和违约行为,甲方原则上不参与乙方的经营管理;如乙方发生违 规或违约行为,甲方有权予以制止、纠正或解除本合同,并责令乙方退出施工场地,乙方无 条件配合。所产生的法律责任和经济责任由乙方全权承担。

  3、未经甲方书面同意,乙方全体员工(管理人员、技术人员及工人)不得到政府部 门、建设单位及施工现场聚众闹事;否则每发生一次,赔偿甲方名誉损失壹万元。乙方对聚 众闹事产生的一切法律责任和经济责任全权承担。

  七、承包工程款的支付:

  (二)工程结算经建设单位签字盖章确认后,由建设单位和甲方办理财会结算,

  (四)乙方必须保证人工费和材料费的按时(实)支付,因乙方没有履行自身责任不 按时(实)支付人工费和材料费所产生的一切后果,均由乙方自行承担法律责任和经济责任。

  八、工程质量:

  (一)质量目标:合格工程。

  (二)分部分项验收必须是乙方自检合格,才能向监理单位报验,监理单位验收合格 由监理单位向建设单位和质监单位报验。

  (三)工程竣工验收经建设单位组织设计、质监、地勘、施工、监理等有关单位依据 《建筑工程施工质量验收标准》及有关的施工验收规范,对工程整体施工质量进行竣工检查、 验收、评定,施工质量必须评定为合格以上。

  (四)乙方应无条件配合建设单位进行各项专项验收(规划、防雷、电梯、环保、消 防等)工作。

  (五)乙方在施工及竣工验收过程中的质量问题、事故所产生的一切法律责任和经济 责任,不论大小均由乙方自行承担。

  九、工程工期:

  (一)工期以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定工期为准。

  (二)乙方不能以停水、停电、下雨等因素拖延工期,建设单位书面同意延长工期 除外。

  十、工程移交:

  (一)工程竣工验收后,建设单位、质监单位、监理单位、设计单位等相关单位提出

  需整改的项目已整改完毕,经检查整改的项目已合格和未发现新的施工质量问题后方可视为工程竣工验收合格。

  (二)乙方完成的工程内容经竣工验收合格后,三日内交付建设单位,不得以任何理 由和借口拖延交付。交付前工程的照管成品保护所产生的费用均由乙方负责。

  十一、工程质量保修:

  (一)乙方在质量保修期内,按照有关法律法规、规章的管理规定,承担本工程质量 保修责任,其费用由乙方承担。

  (二)乙方承诺依照建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的质量保修 期承担保修责任。质量保修期自工程竣工验收合格并交付给建设单位之日起计算。

  (三)质量保修责任:

  1、属于保修范围、内容的项目,乙方应在接到保修通知之日起5日内组织保修。乙 方未在约定期限内组织保修的,建设单位可以指派他人维修,产生的费用在质量保修金中扣 除。

  2、发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。 3、质量保修完成后,由建设单位和相关单位组织验收。

  (四)保修费用由造成质量缺陷的责任方承担,因乙方原因造成的质量问题,乙 方不得收取任何费用。

  十二、违约责任:

  (一)乙方收到建设单位开工通知后三天内未开工和未出示开工报告视为乙方自动终 止合同;并赔偿延误工期的损失,按合同价款的 2 %作为违约金缴纳给甲方,同时无条件退出施工现场。

  (二)工程质量未达到合同规定的标准,乙方自行承担返修经济损失,并负责逾期工

  程竣工验收交付的经济损失赔偿给甲方(按建设单位与甲方签订《建筑工程施工合同》中约定余款计算)。

  (三)因乙方经济实力和技术力量不能胜任本工程继续施工和不能满足施工进度,甲 方有权终止本合同,乙方必须无条件先退场,再办理已施工部分的工程量结算。结算已施工 的工程量时,乙方只收取定额基价直接费,不收取其它任何费用。

  十三、其它约定:

  (一)本合同中没有约定的乙方的其它权利、义务按照建设单位与甲方签订的《建筑 工程施工合同》及相关《补充协议》中约定的施工单位(即本合同中甲方)的权利义务执行。

  (二)甲乙双方约定,因本工程项目产生的一切对外债权由乙方享有,对外所负的一 切债务由乙方负责清偿。

  (三)乙方必须保证人工工资的按时(实)支付到位。

  (五)在执行本合同过程中,双方签字、盖章确认的会议纪要、补充协议都成为本合 同的补充条款,是合同组成部分,双方签字、盖章之日起生效,具有本合同的同等法律效力。

  (六)在履行本合同过程中如发生争议,由双方协商解决;协商不成由甲方所在地人 民法院诉讼解决。

  (七)本合同双方签字后生效;本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,均具有同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  法定代表人: 身份证号码:

  电话: 住址:

  电话: 住址:

  年 月 日 年 月 日

工程承包协议书9

  甲方:_________________乙方:_________________

  为了甲、乙双方更好履行协议条款,在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下,双方充分协商,达成如下协议,双方共同遵守:

  一、工程名称:_________________

  二、工程地点:_________________

  三、承包范围及详细部位:

  本工程所有施工内容:

  1、土建(垫层、条基、地沟、砌砖、粉刷、预制构件及安装、砼搅拌及浇灌保养、回填、散水、踏步、屋面楼渣、找平、保温块铺设);

  2、钢筋(调直、制作、绑扎、安装、保护层控制);

  3、木工(支模、拆模、打磨);

  4、水电(上下水安装、线路铺设预埋及电器安装);

  5、装饰(内外墙粉刷、外墙涂料、地砖及卫生瓷砖的铺设)

  四、承包方式和结算方式:

  承包方式:本工程在承包范围内以包工不包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内60m运输、包砂石的筛选及搅拌、包工程验收质量达到合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式由乙方承包。

  结算方式:本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。乙方超出设计图纸范围(设计变更、工程更改、隐蔽验收除外)和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。

  五、承包单价:

  单价:255元/平方米

  单价说明:

  1、包基础施工前的施工准备、配合工作,如施工放线等工作;

  2、包场地清理等工作;

  3、包机械安装、调试、保养、操作等相关工作;

  4、包施工脚手架、扣件、架板、电缆线、模板、振动板、振动棒、斗斗车等工程施工中的.一切工具在内;

  5、面积按建筑面积计算;

  6、乙方在施工的水电费不包含在内。

  六、付款方式

  1、甲方和监理公司对工程质量检查验收合格后,按进度付款。基础完工付至10%;主体完工付至50%;装饰工程完工后付至80%;工程全部完工后支付至95 %,经甲方有关部门验收合格并办理结算手续后30天内付清结算款。

  2、支付方式:甲方付款时采用现金。

  七、工期条款

  1、总工期历时_________________天,开工时间_________________年_________________月_________________日,竣工时间_________________年_________________月_________________日。

  2、如遇下述情况:(a)甲方、建设单位重大设计变更影响;(b)不可抗力严重影响施工;则按实际时间顺延工期。逾期,每超过一天按日计算冲扣乙方工资额500元。

  八、质量条款

  1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明,施工方案,设计变更,技术交底,现行施工与验收规范,作为检查、抽检或验收的依据和标准。

  2、乙方必须服从甲方管理人员指挥,严格做好工人技术交底,严格按照以上约定的标准进行施工;因乙方原因施工出现质量问题,乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施,直至消除质量隐患,并赔偿因此给甲方造成的损失,工期不顺延,甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决定是否解除协议;甲方也可以不要求乙方采取补救措施,直接解除协议,由乙方承担补救费用,赔偿因此给甲方造成的其它损失

  3、浇筑砼垫层时,乙方必须先派人现场设置标高控制点,砼垫层平整度必须控制在+2CM之内,否则由乙方承担所有材料损失。

  4、分项工程施工完毕之后,乙方必须先进行自检,合格方能由甲方向监理验收。监理第一次验收不合格,对乙处以500元违约金,可考虑要求乙方限期整改完毕重报甲方验收;若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经监理第二次验收仍不合格的,甲方有权通知乙方解除本协议,对乙方按已完工合格工程的60%结算,并限期办理有关退场手续。

  6、工程质量要求达到"合格"标准,若工程质量未达到标准,则由乙方承担所有材料损失及相关违约责任。

  九、甲、乙双方职责:

  (一)甲方职责:

  1、乙方进场时,甲方就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。

  2、提供施工图两份。

  3、甲方指派代表,对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。

  (二)乙方职责:

  1、乙方进场前必须与工人签订用工协议书,内容包括工程质量、施工安全、管理职责和工资发放等手续。

  2、乙方不得雇佣18岁以下及不宜从事建安工程施工的作业人员,否则发生一切责任,由乙方自行承担。

  3、乙方自带必备的施工工具和用具,工人安全防护用品等;费用包括在承包单价内。

  4、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人,否则,甲方有权解除协议,乙方向甲方支付协议总价5%的违约金,给甲方造成损失的,承担赔偿责任。

  5、乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)。

  十、安全条款

  1、人员进场必须做好安全教育工作,及时做好书面安全交底及安全措施工作,严格按照现行有关安全操作规程施工,执行公司和工地有关安全生产制度(处罚标准),用电机具要专人管理专人操作,若违反规定造成工伤事故由乙方负责。

  2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作,及时做好安全自检与整改工作。

  3、因乙方自身管理不善造成的安全事故,均由乙方承担全部责任,甲方一概不负责。

  4、对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿,应由乙方自行负责。对于这类伤害或赔偿,乙方应保证并持续保证甲方不负任何责任。

  5、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用。

  6、由于乙方施工管理不善,造成任何第三方的损害,由乙方承担一切责任。

  十一、解决协议纠纷的方式:

  因本协议发生争议,由双方协商解决,协商不成时,可向协议签订地人民法院起诉。

  十二、其他;

  a)本协议自双方签字、盖章之日起生效,保修期满结清余款后自行终止; b)本协议一式两份,甲乙双方各执一份,每份均具同等法律效力。

  甲方:_________________乙方:_________________

  电话:_________________电话:_________________

  签订日期:_________________年_________________月_________________日

工程承包协议书10

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实守信的原则,甲方将总包的御华府商住小区二期工程商住楼和地下车库的防水分项工程发包给乙方施工。经双方就本工程施工事项协商一致,订立本协议,以致共同遵守。

  一、 工程概况

  工程名称:御华府商住小区二期工程

  工程地点:邳州市运河镇青年东路107号(原职教中心)

  工程范围:D3#楼、D4#楼、D5#楼地下室外墙防水工程

  建筑面积:按照图纸设计面积计算

  防水工程计划开竣工日期:20__年10月10日至20__年10月15日

  二、 工程承包形式和施工内容:

  承包形式:包工包料

  施工内容:从甲方完成基层面(找平层)后:清理基层,细部处理,涂刷冷底子油,分遍涂刷防水涂膜或铺贴防水卷材,卷材接缝处理,清理建筑垃圾。

  三、 施工工期、进度

  施工工期、进度:

  1、根据发包方总体进度,符合防水施工条件的,进行流水作业施工。

  2、每单体工程基础防水层工期为2天;屋面工期为5天;卫生间工期为5天、按照项目部制定的计划工期完成。

  3、乙方应根据甲方项目部签发的施工进度计划完成任务,保证工程施工如期完工。

  4、乙方应配备足够的施工人员,保障工程的进度由乙方人员不足等原因造成的工期延误,若被发包方或建设单位处罚,由乙方承担处罚。

  5、因发包方工程进度或基层面质量问题及建设单位各种原因影响工期的,工期顺延。

  6、因设计变更、雨天气、人力不可抗拒因素影响工期的,工期相应顺延。

  四、 双方义务和职责

  甲方义务和职责

  1、开工前,甲方向乙方提供施工设计图、变更通知单及施工要求说明,并向乙方做现场交底。

  2、有管理乙方的施工质量、安全、进度和要求调换施工班组的权力。

  3、提供乙方施工用水、用电、垂直运输机械和堆放材料的`场地及住宿的义务。

  4、甲方有协议乙方保护施工成果的义务。

  5、有按双方约定支付工程款的义务。

  乙方义务和职责

  1、防水材料进场必须向监理和建设单位报验,并递交质量保证书和合格证。

  2、提供对本工程有针对性的施工组织设计或施工方案,对使用的材料按规定进行检查,并提供检测报告。

  3、服从甲方、监理、建设单位的质量、安全、进度的管理和监督。

  4、严格执行施工规范和做好防火工作。

  5、做好成品保护措施,按规定对各部位做蓄水、淋水实验接受各方质量验收。

  6、防水施工完成后、应及时清理干净、不得造成污染。

  7、如因乙方施工的质量问题,造成开发商不能及时拨付给甲方工程款的,乙方应该付全部责任,并负责协调和处理好善后工作。

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

工程承包协议书11

  甲方:

  身份证号码:

  乙方:

  身份证号码:

  丙方:

  身份证号码:

  甲、乙、丙三方经友好协商,就合伙承包仙桃市和合国际城住宅楼工程事宜,达成如下一致,供各方信守。

  一、合伙宗旨

  在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。

  二、合伙经营项目和范围

  合伙项目以中标合同确认的项目内容及范围为准;甲、乙、丙三方合伙承包的项目,对外以名义出现。

  三、合伙期限

  合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。

  四、出资额、方式及比例

  1.甲、乙、丙三方本次合伙事宜的投资额暂定人民币万元,甲方按40%的比例投资即万元,乙方按30%的比例投资即万元,丙方按30%的比例投资即万元。

  2.如合伙过程中万投资额不足需要追加出资时,丙方因资金有限不承担投资款的追加,由甲、乙双方协商对追加的`投资款出资,丙方按年利率%向追加投资款的出资方支付总追加投资款中丙方所占30%的比例部分的利息。

  五、盈余分配与债务承担

  1.甲、乙、丙三方分别按40%、30%、30%的比例分配盈余,不得因丙方没有追加投资改变上述分配比例;但丙方需在工程回款或三方分配利润时先行扣除追加投资款中的丙方所占比例的本金及利息予追加投资款的出资方。

  2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的分配比例为依据,共同承担。

  六、权利与义务

  1.合伙期间的财务由甲、乙、丙三方共同核算,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲、乙、丙三方同意方可支出与进帐;

  2.甲方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;

  3.甲、乙、丙三方共同决定合伙重大事项。

  七、禁止行为

  1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;

  2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。

  八、合伙期满

  1.合伙期满,三方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。固定资产和其他不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配。

  九、纠纷解决

  合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。

  十、生效及补充

  1.本协议自三方签字后生效,甲、乙、丙三方各执一份;

  2.未尽事宜,三方另行协商,并订立补充协议。

  甲方:

  _____年_____月_____日

  乙方:

  _____年_____月_____日

  丙方:

  _____年_____月_____日

工程承包协议书12

  甲方:______________ (以下简称甲方)

  乙方:______________ (以下简称乙方)

  根据甲方工程任务的需要,经甲、乙双方友好协商,在平等互利,友好合作的基础上,甲方将 电焊工程以清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利,特签定本协议,以资双方共同遵守执行。具体条款如下:

  一、工程名称 :______________工程地址:______________

  二、工程单价: ______________/m2 (______________元每平方) (包括实验塔所有外架及造型外架电焊)

  三、结构类型:框架

  四、暂定面积: ______________m2

  五、承包方式:乙方包清工、包质量、包安全、包辅料(切割片、电焊条、工具、等)、包进度(包工期)、包文明施工、包住宿及生活用电)、包结构验收。

  六、承包内容及要求:

  1、根据图纸要求及现场交底按照电焊验收要求对所要求焊接的构件进行焊接(电焊、气割)、切割、场内水平、垂直度的加工、制作。焊缝质量必须达到焊接技术验收规范要求。电焊工作包括整个工程全面竣工验收结束。焊工必须有特殊工种操作证并持证上岗。

  2、工作范围内的文明标化、清理卫生等。

  3、 承包工程范围内的安全、文明施工等。

  4、生产性临时的搭设、拆除等。

  七、工程质量标准:100%优良率,根据质量要求标准,乙方必须严格按照质量验收标准和施工规范,作好每道工序施工,每道工序完工后乙方必须先做好自检,互检工作然后通知甲方验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序,达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改,直到达到标准为止。如经整改仍然达不到要求乙方必须承担双倍的.发生总包方对甲方的罚款处罚,作为对甲方信誉的赔偿。

  八、工期要求:______ 总工期______________天(按总包单位的进度计划执行)。若在要求工期内不能完工,造成总包方对甲方的工期罚款,根据乙方承包总价按相应的比例给予双倍处罚。

  九、安全要求及综合治理;

  1、工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,做到安全施工,若造成人生安全事故,乙方承担由此而产生的全部经济和法律责任。若发生重大安全事故应立即上报有关部门并通知甲方代表且作好相应的应急措施工作。

  2、严格遵守各种法律法规,服从甲方等相关部门的指挥,自觉遵守甲方的规章制度。

  3、乙方进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。乙方要给施工人员购买意外险,如不买甲方有权代买,费用有乙方支付(约每人每月______________左右)。

  4、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品。

  5、宿舍内严禁乱拉乱接电线,严禁在宿舍内烧煮食物,宿舍内禁止使用一切电器设备。

  6、凡在施工区域内外发生的治安事件,均由乙方自行负责。

  十、甲方职责:

  1、负责对乙方进行质量、安全、进度、文明施工,操作规范等技术交底。对乙方进场后的施工能力、人员素质、技术素质、进行考核,如试乙方达不到质量、进度、文明施工、综合治理要求的甲方有权单方终止协议,其施工部分工程量不予结算,作为对甲方信誉损失的赔偿。造成对甲方经济损失的乙方给予赔偿。

  2、根据现场条件,提供乙方的食、宿、其费用自理。

  3、积极为乙方创造施工条件,做好协调工作。

  4、负责对乙方的质量、安全、进度、文明施工进行监督检查,对不符合要求的提出整改意见和措施。如乙方整改达不到要求或不予整改,甲方有权派人进行整改,其费用按整改部分工作量费用的两倍从乙方人工费中扣除。

  十一、乙方职责:

  1、根据承包工程量组织相应的施工人员,进场人员必须做到有证上岗合理搭配,其思想素质好,技术能力强。

  2、熟悉施工图纸,严格遵照甲方设计要求,进行组织施工,确保工程质量、进度、安全、因管理不善达不到质量标准造成的返工,应负担由此造成的工料、工期损失。

  3、乙方进场人必须相对稳定,未经甲方同意不得随意变动班组人员。

  4、接受甲方及总包方对质量、安全、文明施工等进行的技术交底、教育和监督,服从指挥。

  5、对甲方提出的整改意见应即时组织人员进行整改,直至达到标准为止。

  6、爱护现场的各种设施和设备,不得随意损坏,如有损坏则给予其价值的两倍予以赔偿和处罚。

  十二、文明标化、卫生要求:

  1、认真搞好个人、宿舍、现场卫生,随时保持文明清洁。

  2、认真按照文明标化要求,对自己承包范围内的材料分类堆放整齐。

  3、每道工序完工,必须做好工完场清工作,能用的材料必须利用。

  4、凡以上达不到要求者,根据其性质、范围及价值给予两倍以上的罚款,每次每项最低不少于______________元。

  十三、人工费结算及支付:____________

  结算方式:按实测面积计算。开工二天内付乙方______________元生活费,主体钢架验收后按暂定面积造价七天内支付人工费______________%(含借支生活费及罚款)。剩下的______________%待工程全面竣工验收后七天内付清。

  十四、其他:

  1、本协议如有未尽事宜,经甲、乙双方协商,另签补充协议。

  2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  3、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。

  4、甲方提供一套工作服,每套工作服从乙方施工款中扣除______________元。(安全帽及安全带等)乙方自行提供。

  甲方(公章):______________乙方(公章):______________

  法定代表人(签字):______________法定代表人(签字):______________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程承包协议书13

  雇主:___________________(以下简称甲方)

  承包商:___________________(以下简称乙方)

  甲乙双方已就建设项目充分协商签署本合同,并共同遵守。

  项目名称:_________________________________

  项目地点:_________________________________

  项目面积(包括土木工程、管道工程和电气工程):

  共______平方米。

  合同内容:_____________________________________________

  建筑安装工程费用:合计人民币______________。

  工程价款和费用的结算依据和支付方式:___________________________

  项目开工日期:______________(日期________)

  项目竣工日期:__________________________(日期)

  工程质量:依据国家颁布的施工图、施工验收规范和质量检验标准。

  甲方的`主要义务:_________________________________

  乙方的主要义务:_______________________________________

  违约责任:

  (1)甲方因自身原因延误支付工程价款时,每逾期一天,违约金按应付金额__________计算。

  (2)如乙方未能在合同规定的时间内完成工程,每逾期一天,违约金按未完成工程的成本计算。

  (3)如果甲方未能按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地和技术资料,乙方可要求延长工程日期,也可要求赔偿停工、窝工等损失。

  (4)保险期为工程竣工后一年。

  供热工程的保修期是供热期。

  在保修期内,承包商应负责修复因其施工责任而导致的雨水渗漏、温水加热和管道泄漏。

  如果是由业主或设计责任造成的,甲方应自行处理。

  (5)因乙方原因造成建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。

  本合同附件:共______。

  合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效。

  直到工程竣工进行竣工验收和付款结算。

  除了一个保修。

  本合同一式两份,双方各执一份。

  15份,承包人7份,发包人7份,发包人1份送建设银行。

  雇主(盖章):______________

  法定代表人(签字):________

  _________年________月________日

  签字地点:_____________________

  承包商(盖章):______________

  法定代表人(签字):________

  _________年________月________日

  签字地点:_____________________

工程承包协议书14

  甲方:

  乙方:

  为了加强施工管理,确保工程质量、工期、安全文明施工等目标的实施,根据企业内部项目法施工实施细则及有关规章制度的有关规定。为明确双方权、责、利,经双方协商一致签订责任书。

  一、工程概况:

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  二、承包方式:包工包料。

  三、承包工程范围:该工程施工图纸的全部基础、主体模板工程制安、堆放、整理等工作。(化粪池、屋面瓦条另算)

  具体内容:

  1、木模板制作、安装、模板支撑架搭拆、加固,小型预制件模板制作、安装。

  2、木模拆除、及时拔铁钉、清理、刷隔离油、分类堆放整齐。

  3、屋面。

  4、浇砼时派专人值班守模。

  5、施工场地内50米内的运输。

  6、工完场清、成品保护。

  7、配合施工员测量、放样。

  四、工程期限:基础及主体工期为150日历天,乙方必须按甲方的施工组织进度网络计划要求控制来安排材料、设备劳动力。杜绝因乙方因素拖延节点控制计划,保证满足其他工种的需要。如果未按工程进度网络计划节点控制计划节点完成,拖延工期则甲方有权以1000元/天处罚,提前工期每天1000元/天奖励,依次类推。由于业主方及甲方原因,需签证,工期相应顺延。

  五、质量要求:乙方必须严格按照国家现行施工规范《强制性条文》、图纸设计要求、企业标准来组织施工,工程合格率90%以上,质量评定由公司质检科实测实量作为单价及结算依据。

  六、工程结算方式:

  1、包工包料按施工图纸的建筑面积计算,每平方米建筑面积,但必须达到合格率90 %以上。

  2、基础以2.2米为计算标准,超深部分另行按构造柱模板接触面每平方米30元价格计算.

  七、工程质量管理:

  1、工程质量关系到企业信誉生存,各作业班组必须严格按规范及企业标准进行施工,执行《强制性条文》,维护公司信誉。

  2、乙方在施工中,必须确保工程质量,按施工组织设计,严格按图及施工规范工程变更联系单进行施工(如增加部位另算)。

  3、乙方必须服从公司各职能科室及项目部的管理,严把质量关,积极配合

  甲方、设计单位和监理公司的工作。

  4、项目部的施工技术人员必须对作业人员进行技术及安全交底,推广使用新工艺、新技术、新材料。

  5、乙方在施工工程中,甲方均有权随时对工程质量实行质量监督管理,凡达不到质量标准的,一经发现,乙方应立即返工,工料费自负。拒绝返工或拒绝监督者,将按公司有关文件规定严格处罚。

  6、乙方必须树立百年大计质量第一的思想,做好质量的自查自检工作,及时发现质量问题,立即返工确保工程质量。

  7、乙方必须在保证工程质量的前提下、节约材料、做到工完场清,不得浪费材料,如果发生浪费材料,损失费用由乙方承担。

  8、乙方必须按施工程序施工,隐蔽工程验收必须自检合格后经过甲方质检人员及监理人员验收签字后才能进行下道工序施工。

  八、安全管理:

  1、乙方必须树立“安全第一、预防为主”的`安全方针,遵守各项安全操作规程,特殊工种必须持证上岗。每天上班前,必须检查安全保护设施是否完好,应在有绝对安全保障的劳动条件下进行施工作业,不具备劳动保护条件的,乙方应停止作业,并立即向项目部汇报。

  2、乙方进场的作业人员必须经过公司、项目部及班组的三级安全教育,方能进场施工,并组织班组人员学习安全技能及安全知识。

  3、因乙方违章施工造成安全、质量事故及影响公司和项目部名誉的一切损失,由乙方负责其经济责任和法律责任,甲方概不承担任何责任。不属于乙方违章所致的由肇事方负责。安全事故的责任人,责任行为认定由有关主管部门认定。

  九、工程现场管理有关规定:

  1、乙方必须自觉维护所在工地的社会治安,积极配合公司、项目部和有关治安部门对流动人口登记等工作。每个承包团体成员不得从事或参与聚众赌博、打架斗殴、损坏工地财物、偷、盗、抢、骗、工地材料

工程承包协议书15

  发包方:________________(以下称甲方)

  承包方:________________(以下称乙方)

  甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同,共同信守。

  1.工程名称:______________________________

  2.工程地点:______________________________

  3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程):共计_________平方米。

  4.承包内容:______________________________

  5.建筑安装工程造价:共计人民币_________元。

  6.工程价款和费用的结算依据和付款办法:____________

  7.工程开工日期:_________年_________月_________日

  8.工程竣工日期:_________年_________月_________日

  9.工程质量:以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

  10.甲方主要义务: ______________________________

  11.乙方主要义务:______________________________

  2.违约责任

  (1)甲方因自己原因延付工程价款时,每逾期一天,按应付款额_________‰计算违约金。

  (2)乙方未按合同规定的.时间竣工,每逾期一天,按未竣工程造价_________‰计算违约金。

  (3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的,乙方可以请求顺延工程日期,还可以请求赔偿停工、窝工等损失。

  (4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期,在保修期内,属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等,由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。

  (5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。

  3.本合同附件:共_________份。

  4.合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。

  5.本合同正本两份,双方各执一份。副本5份,承包方7份,发包方7份,由发包方送建设银行一份。

  发包方(盖章):_________承包方(盖章):_________

  法定代表人(签字):_____法定代表人(签字):_____

  _________年______月____日___________年____月____日

  签订地点:_______________ 签订地点:_______________

【工程承包协议书】相关文章:

工程承包协议书02-21

工程劳务承包协议书03-06

工程总承包协议书03-07

工程合伙承包协议书03-25

装饰工程承包协议书02-02

小型工程承包协议书02-02

简易工程承包协议书02-02

建设工程承包协议书01-30

工程承包简易协议书02-20

(优选)工程承包协议书01-30