承包合同书【实用】
在当今社会,人们对合同愈发重视,很多场合都离不了合同,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么制定合同书有什么需要注意的呢?以下是小编收集整理的承包合同书,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
建设名称:
工程单位:
承包单位:
建设单位:(以下简称甲方)
施工单位:(以下简称乙方)
为了明确双方责任,分工协作,互相配合,根据国家有关规定,钢结构工程承包具体情况,经双方协商一致,签订本合同如下:
第一条、工程名称:
第二条、工程地点:
第三条、工程范围:
第四条、承包方式:
1、包工不包料
2、工程造价:以如实际施工中有增、减,凭图纸变更通知及双方签证,决算时按实际工程发生的实际量乘以合同单价计算。
第五条、工程承包范围包括:钢结构部分的制作、安装、防腐、涮漆处理及皮装的安装,按图施工。
第六条、工程期限:乙方收到甲方通知后三天内必须进场,进场后,施工期限(根据实际情况,双方商定)在施工过程中由于人为不可抗力或设计变更,和矿方等原因延迟施工的顺延工期,并双方签证认可。
第七条、工程结算:
1、本合同订立生效后三日内甲方付乙方准备款万元。
2、一切就序,工人进入工地,付万元(预算价%)。
3、构件框架吊装前,付万元(预算价%)。
4、钢构架安装中段付万元(预算价%)。
5、钢构部分完成安装组合(双方验收)封皮前付万元(预算价%)。
6、所有合同工程项目完成,双方验收合格一周内付到全部工程款的%。工程因甲方施工预付承诺款和施工进度款而工进度所造成乙方停工、窝工损失的(除顺延工期外)还应由甲方承担相应的经济损失。
7、所有工程求款必须汇入乙方指定账户(或现金支付)并由乙方合同法人出具收款收据(如甲方需要税票,税费及相应税率增付给乙方)。
第八条、工程质量验收
1、乙方必须严格按甲方提供的施工图纸、说明和相关的规范精心施工,确保质量,施工中因施工责任造成不合质量要求,甲方须及时提出,乙方应确保质量,负责返工修固,并承担一切费用。凡是因乙方原因造成的质量问题,均由乙方无偿保修三年(本工程由甲方单位和建设方人员验收,或由甲方按质监站组织验收结果为准。)
2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收,竣工前,乙方提出交工通知书,甲方接到通知书后在五日内组织人员进行验收,并开具验收证明,逾期按合格检定。(竣工验收合格后,甲方方可投入使用,未经验收,甲方撤自使用则视为工程验收合格。
第九条、施工准备:施工前甲方应尽全力协助乙方作业前准备,并做好进场前的工作(三通一平,施工图会审及相关事宜。)工程的开工报告、及施工许可证等手续,和施工图纸方案均甲方提供。
第十条、双方确认签字的预算明细后附(6.7页)
第十一条、合同生效及考核
1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效至工程竣工及款项结算后失效。
2、本合同正本两份,双方各执一份,副本两份,甲方执壹份,乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、改造本合同过程中双方指派的现场代表签署联系单、指令单、会议纪录、签权单等都属本合同的附件,并与本合同一并具有法律效力。
第十二条、附则:
1、本工程甲方指派先生,乙方指派先生,为现场施工协理,解决本工程的施工中的相关事宜。双方指派人员就签发的有关工程联络单、验收单、结算单、通知单、皆具有法律效力。
2、贯彻国家安全生产的有关规定,确保安全施工,如施工中发生工伤及涉及经济责任,由乙方自负。
3、如一方擅自中止合同,须按经济合同法规处理或向任何一方所在地人民法院起诉。
甲方:
乙方:
甲方负责人(签字)盖章:
乙方负责人(签字)盖章:
__年__月__日
备注:
【承包合同书】相关文章:
承包山林合同书01-30
承包土地合同书09-13
承包荒山合同书03-05
承包食堂合同书03-24
承包木工合同书07-14
关于承包的合同书12-13
承包施工合同书04-02
承包企业合同书03-15
承包果树合同书10-20
农场承包的合同书10-20