劳务承包合同实用(15篇)
在不断进步的社会中,合同的地位越来越不容忽视,合同是对双方的保障又是一种约束。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编精心整理的劳务承包合同,仅供参考,欢迎大家阅读。
劳务承包合同1
甲方:
乙方:
为明确双方的权利和义务,根据相关的合同法和有关法律法规,本着平等互利的原则,确保本工程主体内外装饰,以低耗高效,顺利地完成所有承包工程,经双方友好协商共同遵守执行。
一、甲方将本工程以包工包摊销,不包料的'方式,包给乙方按图施工,摊销承包范围:包大小电器工具,钉子铁丝,物料提升机,搅灰机和所需大小工具,主体所需的周转材料,包括模板,顶树,木方,外架树和竹架板。
二、承包范围:基础正负零以下算半层面积之算,正负零以上1—7层按全面积计算,屋面按,不承包水电防水所有工程,以及门窗,铝合筋及二次装修,工程主体承包砌砖,扎钢筋、装模,打架子,倒砼,内墙粉刷拉毛,外墙三方拉毛前面一方贴瓷片,以及明沟散水。
三、乙方施工职责:从进场起,必须组织好各班组的施工队员,根据工地的人员需要,积极配合好甲方的相关技术人员指导,听从甲方有关负责人员的统一安排,同时保证农民工的工资到位,如需要材料方面,必须提前一天至二天预报计划,并且可以以书面材料表交给甲方管理材料员,乙方所承包的摊销必须提前进场。维护甲方利X,不能浪费甲方的所有材料。
四、甲方职责,甲方必须保证工地需要的材料按乙方的材料表按时进场,不得使乙方误工,同时工资按合同约定时间按时付款,准时发放给乙方,并有权监督乙方发放到各班组施工人员,同时保证三通一平和防水工作,提供吃水和正气水,如在施工中甲方材料不能即时到位,造成乙方人员误工或长期不能施工, 。同时,如工资拖延不能到位,乙方不能正常施工。
五、付款方式:以层付层方式结算,正负零工程按总承包价完成按100%计算付款,一层主体按总承包价的80%付款,二至七层按总承包价的70%付款,主体封顶时按80%付款,内外按层付层,每层付除下的30%,内的80%付款,待外架拆完后3天按100%付清。
六、所有施工队伍人员,必须按国家有关规范要求施工和高度负责的速度对工程从各方面从快速进度、优质量完成本工程,施工人员在施工中必须提高安全意识和安全防护措施,如有安全隐患应即时整改,达到从头到尾不发生安全事故,如没有安全意识盲目蛮干勉强施工,发现的安全事故,甲方概不负责。
七、质量要求:主体工程必须装好模,保证天棚不能补修和粉刷,地面必须倒平,不能找平。
八、未尽事宜,甲乙双方协商解决。
九、本合同自双方签字生效,受法律保护,本工程款付清终止失放。
十、本合同一式二份,希共同遵守,如有一方违约,损失后果自负。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
劳务承包合同2
发包方:____________ (简称甲方)
承包方:____________(简称乙方)
为了规范项目施工管理行为,全面提高工程质量,保证施工安全,文明施工,施工工期顺利进行。确保双方合法权益,经甲乙双方共同协商,达成如下协议:
一、承包方式:
甲方以包工不包料形式承包给乙方,乙方自带操作工具,以及包质量、工期、安全、文明、消防的形式承包给乙方施工。乙方不得采用转包的形式把该工程转包给他人
二、承包范围及结算方式
承包F区施工图纸包括的全部主体部分及基础部分工程内容。并包括台阶,周边水沟,施工现场灰渣清理(化粪池除外)建筑面积按20xx年颁发的消耗量标准中建筑面积计算规则结算。甲方除提供板车外,其它施工工具由乙方自备。每平方米承包价格为_______元。
三,施工进度要求
乙方必须按项目部编制的施工进度表如质如量完成各个阶段任务,各班组必须相互协调配合施工,当天事当天毕,做到分工合理。乙方不得以任何借口不完成该做的工程量或须配套完成的工程量,如甲方认为乙方的工作人员不够,甲方有权自行调配安排工作人员,所用工资在乙方工程款中扣除。乙方因组织管理不力等自身原因,无法完成各阶段计划,甲方施工人员有权当场作出处罚决定。依据情节轻重处罚责任班组200-500元罚金。在当期支付的工程款中扣除。
四.工程质量要求
乙方在施工期间必须服从建设方、监理方、甲方的监督管理,在施工期间乙方负责人必须坚守工地,工地会议按时到场,如迟到或不到甲方将处罚班组长100元/次。乙方在施工过程中必须严格按照设计图纸,技术规范及国家强制性条文规定施工。精心组织,科学管理,用材合理,分部分项工程必须通过项目部及质监管理人员查验合格后才准进行下一道工序施工。如因乙方原因不能满足工程质量要求,甲方有权责令整改,并处100-500元罚款,工料损失由乙方负责如乙方在施工过程中,不能确保工程质量和施工工期,甲方有权责令其退场,退场后甲方按实际完成工程量结算款的85%结算,剩下15%作为处罚金,且乙方不得以任何理由阻止甲方正常施工。
五.付款方式
二层完工后付已完工程量的造价的50%,主体封顶付总承包价的60%,竣工验收合格付总承包价的80%,余款待验收合格后4个月付清。
六,安全,文明施工
为保证本工程不发生一例大小工伤事故,且做到文明施工,所有施工人员须同甲方签订安全文明施工合同,自觉接受甲方安全教育,有权拒绝甲方及建设方的'违规指挥,但同时也须遵守甲方及建设方所制订的各项安全文明奖罚制度。
1.不准未满十六周岁人员进入工地,进入工地应正确戴好安全帽,不准穿拖鞋,违者罚款50元/次/人。
2.乙方进入操作高层作业时,应视自己及他人生命为本钱,不得蛮干死干,乱接乱搭电,因乙方不遵守规章而造成的一切大、小安全事故及经济损失概由乙方负责。因甲方材料劣质,指挥不当所造成的安全事故由甲方负责。
2.乙方必须保持住宿干净,衣被整齐,住房内外干净,违者罚款50元/次。
4.乙方施工人员严禁在工地随便大小便,严禁长明灯、长流水,严禁用电炉取暖,烧水,严禁在工地自备炊具做饭、做菜,发现一次罚款50元/次。
5.乙方施工人员不得损坏工地公共设施,更不准有偷盗行为,如发现,按价值以一罚拾。
6.乙方施工人员应同其它各工种团结协作,互敬互爱,严禁吵架、打架现象发生,违者罚款100—200元/次。
七、其它
1、未尽事宜,甲、乙双方共同协商解决。
2、本合同一式贰份,项目部、承包人各执一份为据,并具有同等法律效益,自签字生效,工程完工结算后失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
劳务承包合同3
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 身份证号码:
为了加强工程管理,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》和《重庆市安全生产管理条例》及有关规定,甲方将南川香格里拉〃西苑一期9#楼的消防安装工程(劳务)部分承包给乙方施工。为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,本着平等互利的原则,结合本工程的实际情况,经双方协商签订如下合同。
一、工程(工段)名称及地址
1、工程名称:重庆市南川香格里拉〃西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装
2、工程地址:重庆市南川区
3、承包工种工程名称:重庆市南川香格里拉〃西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装。
二、承包形式和承包内容
(一)承包形式:包工、包机具不包材料的承包形式(但要包局部辅材,局部辅材明确如下:焊条、氧气、乙炔、扎丝、钉子、扎带、焊锡、钢丝、元丝、膨胀螺丝、胶水、胶带、泡模、钻头、切割片)以设计施工图纸、设计变更及技术经济签证单为准,实行固定综合单价,一次性大包干不变。
(二)承包内容
1、本工程设计施工图纸、图纸变更及技术经济签证单所明确的
室内消火栓水系统、喷淋水系统、火灾自动报警及联动系统、通风防排烟系统、应急照明、疏散指示照明、公共通道的一般照明线路的管内穿线及照明灯具安装、管井、电井的一般照明、消防弱电用桥架、风机配电箱出线下桩头-风机电机段的配管配线接线、管井的消防封堵安装等分部分项工程内容。消火栓水系统、喷淋水系统、强电配电、电气照明系统、防雷接地系统等分部分项工程安装内容。埋地管沟的开挖、回填,甲方不另补贴费用;原土建施工单位漏埋及线路不通的孔洞凿打及处理不通的线管等发生的费用,按建设单位的签证单*85%系数补贴给乙方(但要扣除甲方代购的材料费用)。
2、本工段所需的各种机械设备、工具。
3、文明施工,施工垃圾、各种残余料做到工完场清,卫生整洁清理等均包括在内。
三、合同价款及计算办法
以设计施工图纸为依据,以本工程建筑面积按9元/M2包干,中庭地下车库部分单价增加5元/每平米。此价款包括竣工资料的办理、收集、整理、装订及竣工图的绘制(纸张及出图、晒图费用由甲方承担);包括办理月进度报表、工程竣工结算及核对等工作,甲方不再聘请施工员、预算员。
四、劳务费用的支付办法
每月按建设方审批的月报产值做为计算基础,按批准的月报产值金额的15%支付给乙方。承包内容全部完成后,具备消防验收条件时,甲方支付劳务费至总额的80%。经检查验收合格一月内,甲方支付劳务费至总额的90%,竣工结算工作完成后支付至总额的95%,余下的5%作为工程的质保金,待整个工程质保期满后一个月之内付清。(如有甲方代维护费用的',先行扣除后,支付余额部分)。
五、工期
1、工期:乙方必须满足本工程建设单位的要求和本工程土建施工进度的要求,同时,乙方还必须满足甲方根据工程实际施工情况所制定的月、周进度计划的要求。
2、本合同签订后,在乙方必须向甲方提交一份符合整个工程总工期要求的施工进度计划。该计划经甲方审核、批准后由乙方严格实施。
3、工期顺延的条件。乙方在接到总工期进度计划和实施工程施工时,必须充分考虑本工程的特点及其它各种不可预见因素的影响。除下列情况可以顺延外,其余条件工期一律不予顺延。
(1)受不可抗力的影响?如发生战争、动乱、地震及大型严重地质灾害等;
(2)因甲方原因造成乙方不能正常施工,但工期顺延的具体时间必须得到甲方的书面认可。
4、工期延误的处罚。乙方必须在本合同书约定的工期(含甲方同意顺延的工期)内完成施工承包内容,因乙方原因不能在本合同约定工期内完成承包内容的施工任务,工期每延误一天,由甲方给予乙方500元人民币的经济处罚,累计计算。甲方确定的月、周进度计划所要求的工期,每延误一天,由甲方给乙方200元的经济处罚, 累计计算。当总工期延误或甲方确定的月、周进度计划所要求的工期累计延误达到10日时,乙方除须按上述规定接受经济处罚外,还须另行承担违约责任,且甲方有权单方面终止合同,此种情况下,甲方只按乙方已完工程量的70%结算乙方的工程款(劳务工资),其余的30%作为甲方重新组织施工班组的补偿。
六、质量
1、乙方必须认真熟悉施工设计图纸,严格按照设计施工图、设计更改、甲方施工技术交底、施工规范、施工验收标准、的要求进行施工。
乙方对所承包施工内容的质量负责,工程质量必须达到合格标准。
2、乙方所承包施工内容的工程质量达不到约定的质量标准,必须无条件返工重做至合格,并承担违约责任和返工所需的所有费用;由此而延误工期的,甲方将按照本合同第五条第4款工期延误处罚的约定执行。
3、双方对工程质量有争议时,以重庆市南川区建筑工程质量监督站鉴定的意见为准。重庆市南川区建筑工程质量监督站对乙方所承包内容的施工质量鉴定为不合格时,乙方必须承担质量鉴定所发生的一切费用和造成的其他经济损失,并同时承担违约责任。
4、乙方应严格按照国家相关标准、规范和设计图纸要求以及发包人依据合同、设计、监理工程师的指令而发出的指令施工,随时接受甲方及有关职能机构组织的检查验收。
5、乙方应建立严格的质量管理责任制度、施工质量检验制度和质量监督管理制度,并严格执行。乙方有关质量管理方面的各种制度,必须报甲方备案。
6、隐蔽工程和中间验收必须经甲方和监理工程师检验并签字认可后,方可进行覆盖或进入下一道工序施工,否则,视为不合格,造成的一切损失由乙方承担。
7、质量事故处理。在乙方承包范围内的施工中如果出现了质量事故,属乙方安装原因造成的,解决质量事故所涉及的各种费用,一律由乙方自行承担,由此给甲方造成的经济损失由乙方全部承担。
七、安全生产
1、乙方必须对所承包的施工内容、所属施工管理人员、所属工人的安全负责,应牢固树立“以人为本,安全第一”的思想,切实加强工人的安全思想教育、培训和管理,全面落实安全生产责任制,采取强有力的安全生产保障措施,确保安全施工。
2、乙方在施工中必须严格按照安全施工技术规范的要求,确保安全,力求避免安全事故。万一发生安全事故按以下原则执行:工伤损失在3万元以下的由乙方全额承担经济损失;工伤损失在3万元以上的,甲方承担50%,乙方承担50%。
八、甲方其他权利义务
1、提供相应施工场地和施工临时用电。
2、向乙方提供施工图纸及有关技术资料。
3、向乙方有关人员进行工程技术交底及安全技术交底。
4、甲方有权督促乙方按时足额发放工人工资并有采取相应措施的权利,必要时)可直接将工资发放到人。
5、负责与本工程建设方、设计方、监理工程师、其他相关部门及与其他工种的协调工作。
6、按照本合同的约定,及时足额的支付工程款(劳务费)给乙方。
7、对乙方的施工质量、安全生产、文明施工及其他工作有权进行监督检查,并按本合同的约定进行处罚。
8、负责免费向乙方提供施工用水用电、工人住宿房间及铁床。
劳务承包合同4
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
根据工程施工需要,甲方把本工程的施工劳务承包给乙方。为明确双方职责及义务、安全、高效、高质量的完成本工程施工任务,经双方协商,特签订以下协议,双方必须严格执行。
一、 工程名称:新都XX。
二、 承包方式:包工不包料(即包清工)
三、 承包范围及工作内容。
该工程项目的.屋面挂贴西式琉璃瓦、瓦侧、水泥砂浆抹面及找平,挂瓦条设制,表底面清洗、场内材料调制及运输、等全部过程。
四、 承包价格与结算方式
结算单价为陆拾元整 ㎡(不含税金)按自然面积(即斜板面积)计算工程量。
五、质量与工期要求
质量为合格工程,要求表面平整干净、纵横顺直、挂贴牢固、无渗漏水,工期每幢为十五天,达不到合格要求无条件自行返工至合格为止。
六、付款与保修
每完成整幢工程,经检查验收合格后,十五天内付款90%,余款作保修押金,保修期为________年,保修期满无质量问题一次付清。
七、文明施工与安全责任
1、乙方必须遵守公司及项目部的施工管理制度,文明施工、安全生产、高空作业必须系好安全带、戴好安全帽、严禁酒后作业、严禁穿拖鞋作业、严禁高空抛物及违章作业。如安全防护不到位不准作业,应及时上报项目部处理。违规者视其轻重作罚款处理。
2、若施工中出现意外事故及工伤,在壹万元以内的医疗费由乙方自理,壹万元以上的医疗费由甲方承担,工伤事故由造成责任人和乙方承担并及时上报处理方案。
八、其它
本合同如有未尽事宜双方另行协商,本合同一式二份,甲、乙、双方各执一份签字生效,工程保修期满并结付款完成后自行失效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
劳务承包合同5
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
兹有钢结构工程钢结构安装劳务委托乙方承包施工,根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商一致,为明确双方权利和义务订立本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包方式:劳务清包(含人工、辅材、机械、吊装、找补漆等)不含油漆、涂料、电费
四、包工内容:
劳务清包钢结构安装必须符合图纸设计和规范要求,工期必须按建设方合同要求及甲方要求及时完成。
五、工程款结算办法:
采用第2种结算方式。
1、钢结构安装/元一吨、屋面板安装/元一平米。
2、钢结构安装元/平方;建筑面积约平方米(据实结算)。
工程款合计:(大写)(小写)¥元;签证变更另计。
六、工期要求:
本工程定于年月日开工,年月日竣工。合同工期总日历天数为天。
七、付款方式:
合同签订后工人到工地5日内付工程款10%;钢架完付到50%;屋面、围护部分完付到80%;工程验收合格付到97%;剩余3%为质保金,一年后结清。
八、施工进度:
1、乙方认真接受甲方安排的施工计划进度,必须在规定的期限内完成所布臵的任务,只能提前,不得延期,否则重罚,直至开除。
2、乙方在规定的时间内完成甲方布臵的施工任务,属于甲方供料不及时,甲方承担责任。
九、施工质量要求:
1、乙方严格按施工图、技术交底及规范要求施工。
2、乙方必须接受甲方和监理部门的监督管理。
3、乙方要记好施工自检记录,每2天将记录清单上交甲方存档。
4、每步工序经甲方验收合格后方可进行下道工序施工,不合格的坚决返工,所造成供料损失由乙方承担。
5、甲方(和公司)的检查记录作为奖罚的依据。
十、安全方面:
1、乙方人员进入甲方施工现场前,接受甲方的安全培训后方可上岗,必须遵守国家及甲方的各项安全操作规章制度,严格按操作规程作业,每天上班前要有口头教育,每七天上交甲方一份安全记录清单。
2、安全目标:安全无事故。
3、在施工中发生的工伤事故,由乙方自己自行负责,所有费用和后果由乙方自己承担。
4、对违章作业者,给与警告处分;不戴安全帽、安全带作业的,停工处理并罚
5、遵守国家法律法规和甲方公司安全制度,在施工工地擅自违法、违纪引起民事、刑事案件和纠纷,责任乙方自负。
6、乙方必须给其工人办理意外伤害保险。否则将给与经济处罚(按2元/平方米)
7、乙方人员在本工程中必须服从甲方管理人员的管理、安排、调度等;必须遵循甲方公司的相关的管理制度(包括质量、技术、生活、工作等各方面)、施工规定、等等。
8、工地现场达到市级安全文明施工现场标准。
十一、材料管理:
乙方视同甲方为一家,珍惜甲方的材料,爱护机械设备;现场材料归类堆放整齐,已完工序要清扫归堆,对三次警告仍不听者,甲方派人清理,乙方按1.5倍的工资支付甲方。
十二、文明施工管理:
1、乙方所有人员必须服从甲方管理,文明施工,时时维护甲方公司形象;听从甲方施工人员指挥,特别在作业时间及配合上必须服从指挥,发现屡不听从指挥者,甲方有权更换乙方或要求乙方更换班组及个人,乙方承担由此造成的一切经济损失。
2、乙方必须服从甲方的规章制度,应负责所有员工不能偷盗甲方的'财物或其他人的财物,不准打架斗殴,若出现此情况,乙方应承担甲方对肇事者(班组)的罚款或按财物实际价值的十倍进行罚款,情节严重者送公安机关处理。对于打架斗殴者(班组),不论谁是谁非最低均罚款500元/次。
3、乙方所有人员必须服从甲方合理性的后勤工作安排,不能私自烧电饭
十三、其它事宜:
1、零工130元/个,
2、签证变更根据现行市场行情定价。
3、未尽事宜协商解决。
4、本合同在履行过程中发生的争议时,有双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第_(2)_种方式解决:
(1)提交______东营市_____仲裁委员会仲裁;
(2)依法向甲方所在地人民法院起诉。
十、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日钢结构劳务承包合同范文2
甲方:
乙方:
施工地点:
承包范围:3#120T转炉二次除尘脱硫,1#-3#转炉一次除尘管线改造,及3#转炉二次除尘管线。
将以上工程的管道支架承包给乙方。
承包方式:包清工(工程量约计170吨)
承包价格:以价格每吨900元承包给乙方
内容:
1.甲方提供主材及辅材(氧气乙炔,焊条,油漆,电)生活费按每人8元扣除。
2.乙方所承包的工程质量,严格按照甲方的要求施工,达不到质量要求返工所发生的费用由乙方承担。
3.支架的制作及安装运输由乙方负责。
4.施工工期根据甲方要求施工,如有拖延所发生的罚款由乙方承担。
付款方式:按每月实际发生工程量的80%付款,工程经甲方验收合格后付清总工程量的90%,剩余工程款一年质保期满后十个工作日内付清。
安全责任:乙方所承包的工程在施工地点所发生的安全事故全部由乙方承担,甲方不负责任何连带责任。
未尽事宜协商解决,本合同一式两份双方签字后生效,待工程结束,合同自行解约。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
劳务承包合同6
发包方:
(以下简称甲方) 承包方:
(以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商,甲方同意将所承包的 工程楼所有的模板制作,安装人工费分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,订立本合同。
拉杆并堆放到指定地点。
2.4协助工长抄平放线,每次不得少于2人,安放预埋件,预留空洞及插筋,混泥土浇注时的值守看模。
2.5柱、墙的定位,钢筋焊接内撑的安装。
2.6如天棚不能达到相应的刮腻子条件,剔打由乙方负责。
甲方直接结算,结算费用从乙方的工程款中扣出,结算单价是乙方承包价的1.2倍,如拖延工期达到48小时,班组无条件付给劳务公司租赁费和管理费。
5.3如果因乙方原因不能按时完工并影响工期,甲方有权依照总包方的`处罚规定对乙方进行处罚,且有权不退还保证金。如因材料原因造成工期延后,乙方可要求甲方相应顺延工期。
7.4乙方应积极配合相关部门定期或不定期的文明施工检查,如文明施工检查不合格造成的罚款由班组承担。
款 %支付,其余付款与甲方与施工单位签定的主合同为准(每月工程量所涉及工程款 %支付),主体封顶后15个工作日内支付所做全部工程款的 %。
10.2工程余款内外抹灰全部完工,经甲方验收合格40天内支付。
。甲乙双方各执两份。
甲方:
甲方代表:
身份证号码:
乙方:
乙方代表:
身份证号码:
年 月 日
劳务承包合同7
甲方:____________________(以下简称甲方)
乙方:____________________(以下简称乙方)
根据国家《建筑法》、《合同法》以及有关建筑工程管理条例规定,结合甲方承包的______省______市______县____________工程项目的实际情况,甲、乙双方本着“诚实守信、自愿、平等、互惠互利”的原则,甲方将______铝土矿开挖工程项目的部份劳务承包给乙方,特订立如下协议:
一、工程情况
1、工程名称:____________________
2、工程地点:____________________
3、工程内容:爆、挖、揭盖运距在一公里内,土方按______元/m3,石方按______元/m3。
4、工程数量:开采量约壹佰万吨,按实际发生量结算。
5、工程质量要求:凡开采矿石要求(堆码运距1KM之内),超过另外记价,乙方不负责二次装车,堆码场地内装车由甲方自行安排。
二、工程造价
1、矿石(综合)按每吨肆拾元计价(税后价格)结算,矿石以实际过磅单为结算依据。
三、验收方法
按乙方实际开采的矿石数量实地验收,不分等级,不限开采量。
四、工程付款结算方式
每月______日为结算日,乙方向甲方报当月已完成工程量报表,甲方于次月的5日前支付乙方完成开采量的______%,剩下的______%款项下月付清,以此类推。
五、开工日期及工期
1、开工时间:订于______年______月______日。
2、工期:有效工期______年______月______日至______年______月______日。
六、甲、乙双方的责任
(一)甲方的责任
1、开工前,办好工程开工前所需的一切手续,若因手续不全,所造成的一切损失一概由甲方负责。
2、严格按照协议的约定及时间向乙方支付工程款。
3、及时为乙方解决水、电、道路及三通一坪保证乙方在堆场存放矿不能超过500吨,堆场内矿石估吨,按月内结算(如超过,甲方不能处理,乙方有权处理),协调处理同邻关系,并派出专业技术人员在现场进行开采指导。
4、开采场地,由甲乙双方满意,不能单方说了算。
5、乙方开采所需炸材均由甲方提供费用由乙方承担。
(二)乙方的责任
1、服从甲方的`指挥与管理。
2、根据工程具体情况组织机械施工,调配各种施工机械及生产人员,做到精心施工,精心组织和安全生产作业。
3、加强对施工人员,特别是爆破人员的安全教育和管理,防止施工安全事故的发生。
4、如在施工过程中发生安全事故,由乙方自行负责。
5、乙方总共向甲方交纳安全生产保证金拾万元(同时开具进场通知书),进场后三个工作日内交清。
6、如乙方不按时进场,甲方有权寻求其他合作方。乙方进场开采后,把履约金转为施工安全及民工工资保证金,保证金在乙方工程完工后三日后,如未发生安全事故及未拖欠民工工资,则保证金全额退还乙方(不计息)。
七、违约责任
1、甲方约定进场,乙方不能顺利按时进场,视为甲方违约,甲方应赔偿乙方按工程总价______%的损失。
2、甲方不按时支付工程进度款,而造成乙方停工,一切费用和损失均由甲方负责。
3、乙方若由于甲方原因每月不能完成二万吨以上,则由甲方负责。(人力不可抗拒除外)。
4、堆场存放超过______吨甲方未及时运出,影响乙方正常施工,造成损失按挖机每天______元计算,人工工资按每人每天______元赔偿。
八、本协议未尽事宜,双方另行补充,补充协议与本协议具有同等法律效力。
九、本协议一式四份(甲、乙双方各执二份)。本协议经甲、乙双方及代表签字盖章生效,至本工程完工付清工程款后自动失效。
甲方(盖章):________________
乙方(盖章):_______________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
联系电话:____________________
联系电话:____________________
身份证号:____________________
身份证号:____________________
管理员代表人(签字):_______
管理员代表人(签字)________
联系电话:____________________
联系电话:____________________
身份证号:____________________
身份证号:____________________
______年______月______日
劳务承包合同8
总包方:石家庄建设集团有限公司永泰分公司(以下简称甲方)
分包方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律及行政法律,遵守平等、自愿、公平、公正和诚实的原则,甲方将安平县中心商业大道2#、3#住宅楼的整个劳务及机具、辅料分包给乙方施工。甲方负责2#、3#住宅楼所用的钢材、混凝土、水电材料、施工用电,生活用水、施工用水、提供乙方临建房、外墙保温材料、室内砌体和抹灰所需材料。双方经协商一致,签订协议如下:
一、工程概况
1、工程名称:安平县中心商业大道2#、3#住宅楼。
2、工程地址:安平县中心大街以东,东马路以西网都街以南。
3、工和规模:2#、3#住宅楼均为框剪结构,地下二层、地上十八层,地上一、二层为商业用房,三层以上为住宅。
二、工期
施工总工期为天;按照下列约定为不变倒计时工期(含合法节假日、雨雪天、停电停水、不含不可抗拒因素)
(1)年月日前主体封顶、室内砌体、外脚手架拆除及主体材料清理完毕。
(2)年月日前室内抹灰、外墙抹灰、外墙保温完成,场地清理完毕。
三、质量等级:合格。
四、劳务承包范围
按中心商业大道2#、3#住宅楼设计图纸,图纸审查意见书、设计变更及相关技术文件要求等,包括结构和建施图纸上的各个空洞的预埋进行施工。(除内、外墙挂白、墙涂料;卫生间和楼顶防水、地下室防水;水暧电和消防、电梯、门窗的安装)均属于乙方劳务承包范围。施工现场前期和施工过程中各工种人员的配备,周转材料的租凭、购买,各种机械的配备,必须满足施工需要。施工现场内的一切用工,均属乙方承包范围,生活用电由甲方规定标准,超出范围由乙方缴纳费用。
具体劳务工作内容及相关约定如下:
1、泥工工作
(1)中心商业大道工程2#、3#楼塔吊基础、升降机基础、砌体工程、混凝浇筑工程,图中的预埋工程、二次结构及室内外抹灰,水泥砖、门过梁等有关混凝土预制加工安装,构造柱和门窗过梁的加工及完成,在主体结构中的修补及封堵所需的水泥砂子均为乙方自理。混凝土的养护、冬季的保温所需要的材料及设备、混凝土覆盖的草帘、升温的煤炭、火炉,施工用水、宿舍的保温、降温设备、生活垃圾等均为乙方负责。
(2)现场场地平整、硬化、清扫、搭建、拆除、现场所有的回填土至4-4.5米范围内及回填土所用的白灰、防水、伸缩缝处用保温板、机械、运输工具,现场土方开挖后所有的放线、防护、人工平土、褥垫层、砖模、集水坑的开挖、垒砖、抹灰、塔吊基础的加工安装浇筑等。从一级配电箱起(不含一级配电箱)以后所有材料均由乙方负责。
(3)小板车、振动器、碘钨灯、沙灰桶、铁锹等所有工具由乙方自己购买。
(4)室内外回填土及地坪工程。
(5)屋面找平、楼层内的建筑垃圾清理。
(6)所有结构上下墙面必须保持平整及垂直度,以及墙面及板面的合格尺寸。
(7)每段施工的混凝土试块的制作。
(8)外墙保温及屋面工程。
(9)每段施工过程中,甲方所分包的各种分包项所用乙方的垂直运输机械,乙方不得收取任何费用。
2、木工工作
(1)所有模板制作安装工程,楼层顶板、墙体即为清水墙面和板面。
(2)顶板的打磨,爆模的剔凿及清理。
(3)自带手动工具(小板车、碘钨灯、电缆线、铁丝、海绵胶条、扎丝、钉子、脱模剂、养护剂等)。
(4) 、所有墙面必须保持清水墙,保持墙面的规定尺寸,水平度及垂直度等。
3、钢筋工作
(1)所有钢筋制作安装工作,钢筋损耗必须严格控制在钢筋总量的3%范围
内,超出部分由乙方自己采购或承担。
(2)所有钢筋加工机械、电缆自带。包括闪光对焊机、弯曲机、切断机、电
渣压力焊、调直机、螺纹套丝机、无齿锯等及并向提供相关机械设备资料,水泥垫块、支撑、马镫、织纹螺丝套筒、均由自理。机械维修和保养乙方应配备专业人员。
(3)甲方钢筋运至现场乙方配合卸车,吊车费用由甲方负责,乙方严格按照甲方要求分场地、分规格堆放、进场的数量进行检查抽样并报甲方。
(4)现场不能有超出1米的废料,并对超出1米的钢筋进行焊接使用。
(5)所有板面钢筋必须按图纸间距弹线绑扎,墙面钢筋应横平竖直。
(6)二次结构的植筋等。
4、架子工工作
(1)所有楼层落地、悬挑外架、安全通道、室内外临边防护、室外电梯、龙门架、预留洞口的封堵、预埋、焊接的安装、搭设、维护和拆除等。
(2)钢筋棚、木工棚、地泵棚及现场安全过道以及现场的各个安全防护等。
(3)各楼层卸料平台搭设及拆除。
(4)施工电梯的安全及拆除。
(5)施工人员的操作证必须齐全有效。
(6)配备的各种安全材料、工具、机械自理。
(7)挑架子所用的工字钢安装、拆除均由乙方负责。
5、测量人员
(1)所有的测量仪器齐全并且合格并向甲方提供测量仪器的检测报告,参与测量人员满足施工进度的技术要求。
(2)所有现场开挖前后定位抄平,放线及二次结构的抄平放线等。
(3)上级有关部门验线检查必须配合。
(4)所有放线人员必须出具有效证件。
(5)记录好每次的测量的情况,观测沉降、整理并上报甲方。
(6)大体积砼测温孔的留设,并按要求做好测温记录。
机械设备、材料周转、辅材及其它。
附:(1)以施工工地内的所有土建部分所需的施工机械(除铲车、钩机、运土)、模板、木方、钢管、扣件及二级配电箱(包括二级配电箱以及从二级配电箱至一级箱的电缆)以下的材料和安装。
(2)保证整个项目土建施工的对拉片、焊条、钉子、铁丝、绑丝、安全网、密目网、安全带、安全帽保证购买的各种材料出具材质单、合格证检测报告及其它有效时间,按甲方要求齐全有效。
(3)安全网(挂网、兜网、密目网)必须符合国家现行规范及项目部的要求(此款强制要求)。
(4)材料、设备、成品及半成品在该区内的场内转运、预留、预埋、废料回收及堆放;外墙表面最后一次清洁;各专业图纸设计中所有专业安装预留下的塞口和调口。
(5)全部施工区域的安全防护、包括生产区、生活区、安全通道等全部安全防护的搭拆、维护工作。
(6)乙方在施工场地内,对所发生的零工自行承担责任
(7)乙方负责施工现场、安全文明施工及其工作面和生活区的卫生清理,每道工序必须做到工完料尽场地清。
(8)各项工程施工前乙方向甲方提前7天以书面形式申报材料使用计划,并经项目部批准后严格执行。
(9)乙方无条件执行项目部各种专项方案。
(10)植筋已包含于包工单价内,甲方提供钢筋。
(11)现场临时排水已包含在包工价内。
(12)钢筋场地搬移及二次加工场地搬运,安装已包含在单价内。
(13)外架的拉结点已包含在包工价内。
(14)保护垫块,马凳150cm以下不得使用钢筋,所产生的费用已包含在包工价内。
(15)若发生工程变更,按分项单价据实计算。
(16)非甲方的原因停工15天以内,甲方不补偿任何费用,超过15天以上,甲方按实际出勤人数补偿20元/天补偿生活费。
(17)乙方应对现场人员进行登记,做好记录,并将花名册、身份证复印件报甲方,每周上报现场各工种出勤人数(考勤表)。并配合甲方与每个人签订劳动合同。
五、甲方的权利和义务
1、编制工程施工质量、安全、文明等技术条件(施工组织设计、施工方案、施工措施、安全交底、技术交底和解决工程有关问题)。
2、对工程进行过程中的质量监督、安全检查督促和验收工作。
3、工人进行班前安全教育,并做好记录,报项目部备案,杜绝违章作业。若因作业人员违反操作规程和违章作业所发上的安全质量事故等造成的经济损失由乙方全部承担。
4、工程款结算资料待工程完成后,按合同向甲方如实填报“拨款申请表”。
5、对本工程劳务盈亏由乙方负全责,产生的各种罚款自行消化,与材料商、所属员工及其他单位和个人发生的债权按照谁签收谁承担,谁出示收据谁承担的原则办理,乙方及所属管理人员对对班组负责任,材料商及个人等签字认可的债权债务,未经甲方签字盖章的均属乙方个人行为,与甲方无任何关系,其产生的后果由乙方本人承担经济和法律责任。
6、乙方承担1%劳务管理费,在每次付款时由甲方代扣。
7、乙方在本工程内所属工人的保险费、培训费、岗位费、服装费、各种机械费备案费等均为自行负责,甲方不产生任何费用。
8在本工程没有达到甲方与建设单位拨款的时间,乙方所产生的任何费用均由乙方自己承担。
9乙方对施工所使用的机械设备必须按相关规定进行周期性检查、维修、保养,并做好检修记录。
乙方的权力
乙方在承包期间及承包范围内,依据甲方规定行使以下权力:
1、根据项目的具体情况组建项目管理班子。
2、决定施工人员的工资分配标准和经济处罚措施。
3、实施项目管理组织指挥权。
乙方义务
1、按合同要求完成工程劳务分包内容的全工作。
2、施工人员进入施工现场必须统一穿戴劳保服装,特种作业人员还必须携带特种作业操作证,便于甲方人员和上级领导检查。
3、服从甲方指挥,介绍甲方监督,并向甲方按要求提供一切有效证件,遵纪守法,精心组织,文明施工、按规范完成施工现场的安全、质量、进度全部内容。
4、如乙方不按安全计划生产、不按时检查安全设施、造成的电击火灾、伤残亡事故由乙方自负。如产生不可预料或意外事故责任,按本协议有关规定承担。
5、在实施过程中必须力行节约材料,所有甲方材料和周转材料的损耗必须控制在约定范围内:钢筋3%、砌体材料3%、混凝土2%。
6、乙方必须严格按照图示施工,若因乙方施工失误造成财产损失,乙方承担赔偿责任。图纸中出现的变更若建设单位给予补偿,甲方相应补偿乙方。
7、乙方必须服从项目部、建设单位及监理等管理人员安排和指挥,对甲方人员安排必须执行,若上述部门及人员认为乙方质量技术和安全及工期等不能保证,乙方在约定的期限内达不到要求,甲方有权力即终止合同,所产生的劳务费用乙方自行承担。
8、乙方必须制定专人管理现场材料,毁坏和浪费,乙方双倍赔偿。在现场的施工人员必须持证上岗,并提交所有有效证件的'复印件给甲方。
9、现场严禁不在本工地施工作业的人员进入,宿舍按要求住宿,严禁非公地人员逗留和留宿,宿舍内的照明用电为低压电,插座为220V电压,乙方应派专人负责限时供电,食堂除外。
10、乙方必须严格按照劳动法和建设部门关于农民工支付工资暂行办法等法律、法规和劳动合同约定的时间支付农民工工资,不得拖欠和克扣工资,工资发放应按规定发放。若随意拖欠,甲方有权用乙方的承包费代付农民工工资,该费用在结算时双倍扣除,乙方不得有任何异议。
11、乙方不得以任何理由停工、罢工。否则,乙方承担甲方的一切直接和间接经济损失,且不得要求甲方支付承包费。若情节严重,甲方可将乙方清理出场。
所有甲乙双方的进场材料,乙方必须在第一时间配合卸车并核实数量及取样,并按甲方指定的地点码放整齐,保证先入场先使用的原责。
七、承包费用单价及结算支付
1、施工分为主体和装修两部分,主体包含砌体工程,主体施工中主体结构施工与砌筑施工比例为8.5:1.5,装修包含室内外抹灰、保温及场地清理完毕。主体和装修划分的比例为:7:3,其中包含整个工程的3%的质量保修金,保修金为2年内经过各部门验收无质量事故全部退回(无利息)。
2、包工单价包括:中心商业大道2#、3#楼按图纸结构面积元/m2结算。
3、本工程中人工费为承包单价的75%,材料为承包单价的25%。
3、工程款支付
(1)2#、3#楼主体工程劳务费付款方式:第一次为主体施工至8层,第二次为主体施工至14层,第三次为主体封顶,付至已完工程量的70%。若遇到春节放假不能完成8层封顶但必须完成5层封顶时,按合同签订之日起,甲方暂按每人每月3000元的工资标准支付工人工资,前期费用由乙方自行解决。
(2)2#、3#楼装修工程施工至地上层完成后经验收合格签证后支付已完成工程量的70%,第二次付款待室内外抹灰、保温及场地清理完毕后支付已完工程量的70%。余款为全部工程竣工并经质检站验收合格后三个月内付至总工程款的95%,留4%作为质保金。
(3)按甲方规章制度对乙方的罚款由甲方直接从每次工程结算款中扣除。
八、违约责任处理
乙方在本协议的有效期内作为甲方该工程项目的承包责任人,工作中若有一下行为,给甲方造成不良后果和损害的,按以下违约责任处理,情节严重的依法追究刑事责任:
1、因民工工资结算支付不按规定执行造成民工到甲方讨要,影响甲方正常公共秩序的,给予没人每次1000元的处罚,超过5人的给予每人每次2000元的处罚,损坏办公设备的按原价的双倍赔偿。
2、乙方因不规范的行为经甲方指出后不予整改,造成有关行政机关、部门对甲方进行通报停业整顿、罚款等行政处理的,除补缴罚款外,乙方给予甲方经济和名誉补偿(通报批评的2-3万,停业整顿的5-10万)。
3、甲方因外界因素强制为乙方支付民工工资、材料费、租赁费、税费、罚金等款项,从代付之日起按总额的5%支付违约金给甲方。
4、甲方严禁乙方负责人及所属管理人员、班组以甲方的名义对内外打白条、签订协议拖欠民工工资、材料费、租赁费等相关债权、债务,以上行为未经甲方法定代表人签字认可均属于乙方个人欺诈行为(引起他人对甲方讨要或者法律起诉)甲方不承担任何民事、刑事责任,其中产生的后果由出具签字人承担同时向甲方支付罚款6--12万元。涉及犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。
5、乙方为处理本施工队劳务纠纷及群体、极端事件的第一责任人,必须第一时间亲自到现场处理。如采取回避、逃避,任其事态发展,给甲方造成名誉损失,处理难度增加,乙方向甲方支付罚款6--12万元。
6、由于乙方原因导致发生以下情况时,乙方按以下标准赔偿甲方。
(1)、乙方因诉讼败诉后,甲方被法院强制执行期间,银行账户受到严重威胁,乙方每天赔偿甲方经济责任5000元。
(2)、法院查封甲方账户或冻结资金的每天赔偿甲方经济损失6000元,法院查封甲方财产及办公地点,乙方每天赔偿甲方经济损失和名誉损失20xx0元。
(3)、法院拘留甲方领导的每天赔偿甲方经济损失和个人精神损失5000元。
(4)、处理事件的一切费用由乙方承担,甲方协助乙方处理事件所产生的费用,每人每天1000计算。
(5)其他违反甲方规章制定的行为的按有关制度处理。
7、因乙方原因甲方收到监理、建设单位的质量安全文明施工(乙方实施区域)处罚的,乙方将承担处罚金额双倍罚金。
8、施工现场乙方必须按照甲方所规定的安全、质量、进度、后勤、噪音、以及周边居民关系等,在第一时间必须按要求完成,拖一小时处200--500元罚款,由此累计,甲方发现乙方在施工时有停工、罢工等现象,不论什么原因一人一小时罚款200元以此累计。乙方现场管理人员、特殊工种操作人员,必须提前上交有效证件到甲方,经甲方考核确认方可上岗。如不办理,甲方发现一人罚款1000-2000元,现场劳务队与班组、个人必须有劳务合同,劳务队必须挂在劳务公司,并上交各项证件给甲方。
9、乙方必须按照甲方所制定的工程任务和通知合理落实,各项人员,材料机械进场不得无故拖延,超过一天处以10000-20xx0元罚款。
10、施工现场乙方必须在开工前办理工人的各项保险及相关证件,所产生的费用由乙方自理、现场上如乙方出现的伤、残、亡等事故甲方协助乙方处理,所产生的费用由乙方自理,如果乙方不予办理解决,拖延一小时罚款5000-10000元。
11、正常施工期间因甲方原因钢筋、混凝土进场时间拖延超过10天,甲方需要承担乙方现场人员的误工费,每人每天按标准60元计算,10天内不计,停电不计。
12、乙方以上行为给甲方造成损失的,甲方按照本协议追究其法律责任所产生的诉讼费,保全费、律师费均由乙方承担。
13、以上款项由甲方在乙方劳务费中扣除不足部分以乙方个人或家庭财产赔偿。
14、甲方在用乙方合同以外零工每人每天100/天。
九、其他约定
1、严格执行质量、环境和职业健康安全管理体系标准。坚持“真爱生命,保员工健康;改善环境,为人类造福;注重信誉,向顾客负责的管理理念,”杜绝人员死伤亡,机械设备等事故发生。乙方应无条件的配合甲方接受政府或其他单位和部门对工程的各类检查。
2、乙方在施工过程中必须达到特殊工种持证率100%,劳务分包务工人员必须持证健康证达100%.
3、本工程质量要求表面光洁(层层清模、刷隔离剂)、角过垂直、平整且无漏浆现象。符合相关分项全部工程质量要求;按建筑工程施工验收规范执行和办理,并作为本合同附件同时进行承包合同全面实施和执行。
4、若乙方工程质量不符合验收标准,乙方须返工至验收合格标准为止,一切损失(材料费、误工费、劳务费)由乙方承担。
5、乙方无条件听从甲方管理人员的指挥和安排,若甲方个别分部分项安排不合理,可采取建议、举证、协商的方式与甲方达成共识并实施。
6、若乙方提供的专业工人职业素质不满足甲方及专项要求,甲方提出撤换,乙方应无条件配合,若乙方在整体工程质量方面无完整的质量控制措施,出现整体质量下滑,经甲方书面通知后无效后,甲方有权将乙方清场,清理出场时乙方只能按合同中主体综合单价计算已完工程量30%计算承包费。
7、乙方需自行组织班组施工严禁转包;经甲方发现转包,有权单方解除合同由此造成的一切损失由乙方全部承担。
8、作业面和非作业面(通道、楼梯间、生活区)平时做到整洁、干净、定人员每天3遍打扫清理,生活和生活用水有计划排放。民工宿舍的生活用品搁置合理统一,随时保持清洁卫生。生产和生活区域在未经甲方许可的性况下不准乱拉乱接水电,并对此而产生的浪费、安全事故的责任等,由乙方全部承担。
9、乙方所有人员自觉遵守同家及地方法律、法规,服从甲方,业主和监理的合理指挥和施工现场制度,决不允许有顶撞甲方管理人员,业主和监理的行为,否则发生一次,对乙方外罚100元。若遇劳务及其他纠纷,乙方可选派人员与甲方协商,严禁出现围攻,上访及消极怠工,否则对乙方处以1000-5000元/次罚款,乙方并承担由此带来的一切经济损失和社会形象。
10、凡乙方在施工中发生任何安全事故,除及时向甲方书面报告外,还必须无条件配合相关人员对事故进行调查和取证工作。
乙方内部人员不允许打架斗殴现象;一旦发生不管任何原因,甲方有权对乙方处以20xx-10000元的罚款,情况严重的移交相关部门处理。
十、争议解决
1、争议:发生争议经甲乙双方协商无果后由石家庄人民法院进行诉讼仲裁。
2、合同为乙方项目部集体合同,乙方有责任和义务将本合同内容告知相关利害人并承担不告知或告知不清而产生的后果的全部责任,承诺书,安全生产管理责任书为本合同组成部份。
3、本协议一式四份双方各执一份,双方签字盖章之日生效,到项目竣工结算收回工程尾款后自动失效。
甲方代表:乙方代表:
身份证号码:身份证号码:
电话:电话:
年 月 日 年 月 日
劳务承包合同9
甲方:
乙方:
甲方为完成广东省江门至肇庆公路工程绿化工程第二合同段施工任务,甲方同意乙方为本工程的劳务分包队伍,秉承公平、公正的原则,经友好协商,特签订如下劳务合同,以资甲乙双方共同信守。一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程范围:
二、承包方式
本合同属劳务合同,总体承包方式是包工不包料,但施工队包施工质量、包安全文明施工、包各项施工工艺(按设计施工图或工程部审批的施工方案)所涉及的劳务施工。
三、施工技术要求
1、按业主下发的施工图设计和甲方现场实际操作施工组织设计及技术交底要求执行(如有变更按甲方调整的方案执行)。
2、各分项工程施工工艺
2.1、喷混植生(6-8㎝厚):修整坡面→测量放线→锚杆施工→挂网施工→材料搅拌→基材喷播→盖无纺布→场地清理→养护成活。
2.2、三维网植草:修整坡面层→铺设三维网→喷附客土基材→盖无纺布→场地清理→养护成活。
2.3、普通喷播植草:平整场地→开沟→喷播(或撒播)→盖无纺布→场地清理→养护成活。
2.4、乔灌木种植:平整场地→放线→挖穴→换填种植土→施放基肥→回填种植土并拌肥→苗木种植→淋定根水→场地清理→养护成活。
2.5、地被种植:平整场地→放线施放→施放肥料→种植→淋定根水→场地清理→养护成活。
四、合同期限按业主(总包)总体工期要求,暂定合同工期___个月(____年__月__日至_____年__月__日),如因业主工作界面或不可抗力影响工期,则合同工期相应顺延。
五、劳务计价
1、单价:按甲乙双方商定的《边坡生态防护人工费定额》(详见附件Ⅰ)计价,本单价属不含税单价。
2、数量:按甲方与业主计量的数量为准(但甲方和业主超计量的除外)。
3、附件中的单价包含筛土、房租水电、材料上下车、机械搬迁及看守、场地清理等杂工在内,但遇灾害性天气,如干旱或暴雨冲刷、低温气候(5℃以下)、人畜破坏造成的损坏另外计量。
六、甲乙双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务
1.1施工前甲方向乙方进行技术交底,并向乙方提供施工图。
1.2、甲方及时与业主、监理协调,提供合格工作界面。
1.3、甲方按时提供运转性能良好的施工机械设备和交通工具(手扶拖拉机),机械维修暂由甲方负责。
1.4、
1.5、甲方按时提供施工机械燃油和各项施工主材及附属材料,材料由各施工队到项目部办理领料手续。机械燃油定额承包前由甲方负责采购送达工地,定额承包后机械燃油由乙方负责采购运输(定额标准经测试后确定)。
1.6、甲方有权监管乙方施工工人条件,对年龄大于55岁、体弱、身体欠健康的劳务人员可责令乙方辞退,并对乙方工人建立劳动档案。
1.7、甲方负责为乙方工人购买施工安全险或人身意外险,其保险费用甲方负责。
1.8、甲方按季度计量并支付70%的.劳务报酬于乙方。
1.9、甲方施工管理人员现场监管施工质量,乙方工人必须听从甲方现场管理人员的质量监督。
1.10、乙方如不按设计工艺要求施工(按甲方要求更改的施工工艺除外),影响工程质量,视工程损失程度,甲方有权要求乙方返工,其损失材料款和劳务费由乙方自行承担(从劳务报酬中扣付),严重者终止合同,并赔偿有关损失;由于自然灾害或交叉施工影响破坏造成的质量的问题,由甲方负责。
1.11、甲方为乙方提供特殊工艺施工的安全防护用品(如安全带、安全帽等)
2、乙方的权利和义务
2.1、乙方必须服从甲方项目部的管理,按照项目部的施工计划进行施工安排。
2.2严格按照施工设计图或变更设计图施工,每项工艺施工完毕必须经甲方现场施工员检验合格后才能进行下一道工序施工。
2.3、材料配比、尺寸按甲方提供的方案要求施工,不能浪费材料和多用材料(附件:边坡生态防护主材定额使用标准)。
2.4、乙方自己负责工地临时租房的房租和水电费(特殊情况,甲方可补回部分房租)。
2.5、乙方负责施工材料的上、下车和施工机械临时搬迁等一切附属劳务事项。
2.6、每个边坡施工完成后要清理施工现场垃圾和清洗路面(其它污染清洗除外)。
2.7、乙方要注意施工形象,做到安全文明施工,不能赤膊和赤脚。
2.8、乙方必须看管好施工现场的机械、材料、工具,看守费用甲方每月补助乙方800元;如有丢失,由乙方照价赔偿(发生抢劫时20分钟内要及时通知甲方报案,确属抢劫不要乙方赔偿)。
2.9、乙方要遵守所居住地的民族生活习惯,处理好当地关系,如发生纠纷应及时报告甲方项目经理部协调处理。
2.10、乙方要注意所居住地的环境卫生和饮食卫生,防止疾病和中毒、中暑事件发生。
七、工程验收
1、由甲方现场施工管理人员按工艺、质量要求验收(经甲方项目部同意的材料配方按甲方方案验收)。
2、每个边坡施工完成30日历天后,由甲方项目部工程师、计量员共同验收,如无网泥滑落、草种发芽率达到相应标准、草灌木生长均匀正常即算合格,交甲方项目部养护管理(如因台风、干旱等灾害性天气造成整体滑落、冲刷、不发芽或枯死,不算施工质量问题,其修补按二次施工计量)。
八、劳务报酬支付方式
1、正常开工后,甲方预支乙方工人每人每天生活费10元。
2、每季度最后一个月15日开始对乙方施工完成的合格工程量进行计量,并支付本期计量款的70%(并扣回预付生活费)。
3、每期剩余30%的计量款至整个项目施工完成后30日内办理完结算并支付至100%。
九、违约和赔偿责任
1、如甲方违约,支付乙方所施工工程量(经甲方验收合格的)劳务费,并按劳务费50%补偿乙方;如乙方违约,甲方只支付乙方经甲方验收合格的工程劳务费的80%,并按劳务费50%补偿甲方,剩余的部分不再支付,同事乙方赔偿甲方因此造成的损失。
2、如因甲方与业主合同终止时导致甲乙双方合同不能完全履行,甲乙双方按其实际完成的工程量参照本合同单价办理结算,但甲方不承担补偿乙方费用的责任。
十、劳动争议
1、本合同不详事宜,由甲乙双方协商解决。
2、发生劳动争议,先由甲乙双方协商解决,协调不从,由施工所在劳动仲裁委员会仲裁。
十一、其他
1、本合同一式三份,甲方二份(项目部和公司各一份),乙方一份。
2、本合同自签字之日起生效,劳务报酬支付完毕后自动失效。
附件:
1、《边坡生态防护人工费定额》、《苗木种植人工费定额》
2、《边坡生态防护主材定额使用标准》
3、乙方的身份证复印件
甲方:
乙方:
甲方代表(签字):
乙方(签字):
乙方联系电话:
合同签订日期:
劳务承包合同10
简称甲方
简称乙方
甲方将湖南省城步县牛排山风电厂升压站主体劳务工程承包给谭少军修建,为了明确与确保双方的责任、权、利,经双方共同磋商,特拟定并达成以下条款,望双方共同遵守合同。
一、工程名称:
湖南省城步县风电厂升压站
二、工程地点:
城步县牛排山
三、工程日期:
20xx年元月10———20xx年5月30日
四、承包方式:
清包主体劳务
五、劳务单价:
1、房建主体按建筑面积计算每平方米240元
2、基础以下工程劳务工资,浇混凝土每立方50元
3、扎钢筋700元/吨,模板按展模面积28元/平方
4、外脚手架13元每平方(按外围面积算);浇地坪15元每平方;雨蓬按实际完成工程量,价格参照基础工价计算。
5、计时工资:大工240元/天;小工140元/天
六、工作内容:
本劳务工程只含房建主体劳务清包,和内、外墙搓砂打底。不含水电和装饰、粘贴、盖瓦工程及机械设备安装工程。
七、甲方责任:
1、负责工地上的三通一平,确保乙方施工中原材料使用
2、乙方在进场前将各种机具、塔吊、搅拌机,及钢筋加工机具、小型台式锯料机,等机具安装到工地。
3、确保乙方在施工中的顺利进行,并做好周边协调工作
4、确保民工的'生活费和劳务工资
5、若发生民工停工待料,按民工实际出勤率补发工资
八、乙方责任:
1、严格按图施工,精心制作,做到不浪费原材料
2、安生生产,文明施工,杜绝工伤事故发生
3、施工中经常检查各部位的安全隐患,并确保工程质量
4、工程场地做到整洁、文明、杜绝乱堆、乱放
九、付款方法:
1、乙方进场1个星期后,甲方预支乙方民工生活费
2、每月月底计量一次,下月10号前预付民工工资,因春节临近,春节时不拖欠民工工资,春节后按月进度完成工程量的80%预付工资,以此类推,全部工程完工后,剩余的20%30天内一次性付清。
十、未尽事宜双方另外协商解决:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
劳务承包合同11
发包方:________(以下简称甲方)
承包方:________(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国违筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则,经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守):
一、工程概况:
1、工程名称:________郎溪县十字镇绿溪花园小区工程
2、工程地址:________郎溪县十字镇
3、建筑面积:________平方米(按图纸上平方计算)
4、结构类型:框架结构
二、承包方式:
承包方(乙方)对郎溪县十字镇绿溪花园小区________楼项目瓦工劳务人工费总承包。
三、承包范围:
本工程承包范围为甲方发出的施工图中瓦工负责砖砌体、砼(主体砼浇筑不算在内)、内外墙抹灰及门窗塞缝、外墙瓷砖、外墙隔热保温工作等五大工程所属的劳务工作。(不含水电,消防,门窗安装,油漆,涂料,栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架及防水等工程)
四、承包单价:
1、本项目工程瓦工承包(清包工)单价按110元/㎡建筑面积包干施工,本单价包含人工费、机具费等。
五、施工技术要求
1、乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。
2、第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。
六、工程验收
1、工程质量,以国家工程质量检验评定标准的'合格等级进行要求以分项工程优良确保分部工程合格,分部工程确保单位工程合格。
2、以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。
3、因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。
4、因甲方指挥错误造成的返工,由甲方按乙方已作部分的实际记工。
七、劳务人工费及支付:
1、按每月进行工程量计算,每个月支付当月人工工资的________%;剩余工程款待竣工验收交付后1个月内付清。
2、甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户,乙方向甲方提供人工费收据。
八、甲乙双方的职责:
(一)甲方工作
1、甲方提供塔吊、龙门架,其它如搅拌机、振动棒、水泵、铁锨、标杆等使用工具均由乙方负责。
2、为乙方施工协调有关工作关系:
3、派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。
(二)乙方工作
1、严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工,按甲方要求工期完成相应工作。
2、加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。
3、组织工人文明施工,加强施工现场管理,做到工完场清,文明施工。
九、现场安全:
1、现场按甲方要求,乙方人员应遵守现场的规章制度,做到安全生产、文明施工。
2、乙方人员违反操作规程发生的安全事故,由乙方自行负责。
第十条、其它约定:
若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求,甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算,甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。
第十一条、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,双方签字(盖章)后生效,工程竣工验收合格,结清尾款后自然失效。
第十二条、未尽事宜由双方另行协商,并成为本合同之附件,双方共同遵守。本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
劳务承包合同12
发包方:(简称甲方)
承包方: (简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就xx县xxxx建筑工程施工的劳务人工费、文明施工、施工管理、设备机械费用等事项协商一致,订立承包协议如下。
一、工程概况
工程名称:xx县 xx建筑工程
工程地点:xx县
工程规模:总建筑面积:约 ㎡
承包内容:施工图(含散水沟)以内的劳务人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等一切费用(详尽内容见乙方投标预算标书)。
二、合同工期
施工工期: 个月,即: 年 月 日开工, 年 月 日完工。除基础超深,重大设计修改,人力不可抗因素及室外附属工程外,双方不得更改工期,若需延长工期须经甲方主管负责人签字同意。
三、工程质量
工程施工质量等级标准为:达到合格,力创优良。并保证达到:(1)按设计施工图和甲方以及业主要求施工,施工执行标准按《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300—20xx以及相关配套的现行国家规范标准;(2)分户检测合格:即房间几何尺寸、层高均符合设计,偏差值小于规定误差值;(3)实体检测合格:即设计梁板柱几何尺寸、钢筋位置、砼保护层厚度,偏差值小于规定误差值。所完成工程质量不合格,以及由于乙方使用材料引起后续施工出现质量问题的返工等,所有损失均由乙方承担。
四、工程费用计算
1、施工图(含散水沟)以内的施工作业劳务人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等一切费用,乙方以施工设计图建筑面积和乙方投标预算标书一次性 xxx万元总承包包干;
2、因设计施工变更须增减工程量,另行据实计算(按清单报价方式进行签证)。
五、工程款支付
1、为确保工程施工履约能力,乙方必须交纳 万元履约保证金,签订本协议时缴纳,双方约定,工程施工完毕时退还;
2、工程款先由乙方自行垫支,甲方按主体工程施工进度预支工程施工进度款,具体支付时段为:完成主体工程量的50%时支付已完工程部分的 %,主体工程全部完工时累计支付达到 %,主体验收合格后,累计支付达到 %,装饰和附属工程按主体工程的施工节点支付方式进行工程款支付;工程全部竣工验收合格时累计支付至总价75%;竣工结算交付后 个月内支付至总价95%;其余5%留作质保金,1年保修期满,无承包范围内的质量问题时一次性付清。
六、 双方权利义务和职责
1、甲方的职责
(1)负责除本合同约定由甲方负责采购的施工辅助材料外的全部材料提供;
(2) 负责监督管理乙方施工,以及业主、监理等上级领导部门检查验收工作;
(3)负责对乙方申报的施工进度款进行审查和拨付等所有相关工作;
(4)负责提供施工设计图纸和技术交底。
2、乙方的职责
乙方负责本工程设计施工图范围和图纸会审记录内劳务人工费用和所有施工机械、文明施工、施工管理等费用总包干承包和组织施工,即包含下列内容:
(1)施工图范围内所有施工人员劳务人工费用(含水电安装预埋费用);
(2)完成施工图所有设计内容的一切机械设备、施工用具和机具、模具架料及其铺助材料,模具架料及其铺助材料自备,(机械设备如塔吊、提升机、搅拌机等;施工用具如钢筋、模工、水电工、砼工机具等;模具架料及其铺助材料如钢管及扣件、模板、安全网以及钉子、铁丝、绑扎丝、电线和灯(施工操作工作面内)等);
(3)负责安全文明施工管理,强化安全措施,并承担投入此项工作的材料设备费用,即:①安全文明施工管理工作,如安全教育、专职安全员管理等;②安全保证措施的人工、安全设施:如安全帽、安全带、安全网以及劳保用品等,其他项目施工涉及的安全设施、材料(如外架和架板高凳等)应无偿使用;
(4)负责本工程临设搭拆人工费用;
(5)负责本工程承包范围内的施工管理费用,即①施工组织工作安排;②指导工人按图施工,并检查其质量合格,交验甲方以及监理或业主;③本工程按图施工抄平放线;④本施工内容以及相关安全文明施工管理,工程材料管理及保卫工作费用;
(6)负责本工程承包范围内的人员施工安全保险费用,应达到不记名100万元保险金额,承包范围内直接的、间接的.(含提供安全设施所引起的)一切安全事故均由乙方负责;
(7)负责配合有关施工项目的配合费用;
(8)负责本工程承包范围内的以及相关成品保护等费用;
(9)负责相应工程的进场材料及使用临时设施材料的御货。
3、相关权利义务
(1)施工期乙方必须遵守甲方一切管理制度,服从甲方监督管理,否则甲方有权对乙方进行处罚;
(2)乙方必须加强安全管理,全体职工自觉按安全管理制度施工,在施工前要进行质量安全交底,坚持班前教肓,严禁酒后作业,严禁违章施工,保证达到安全文明施工检查(现场部分)合格,否则,出现的一切后果均由乙方自行负责,甲方有权对乙方人员予以处罚。上班不戴安全帽罚款50元/人次,高空不系安全带罚款200元/人次;
(3)乙方在施工期间应按月优先支付工人工资,并接受甲方的监督,严禁出现拖欠工人工资闹事,否则甲方有权对乙方罚款10000-20xx0元/次;
(4)乙方应爱惜甲方材料,严禁浪费材料,注意成品保护,否则,甲方有权对乙方罚款5000-10000元/次; ( 5)乙方必须文明施工,严禁出现打架斗殴,否则甲方有权对乙方罚款500-1000元/人次;
(6)乙方应抓紧时间施工,因乙方原因造成工期延误或影响其他工序施工,造成业主和公司对甲方处罚,以及给予第三人的赔偿,乙方必须赔偿甲方相应损失;
(7)若因业主方资金不到位給乙方造成损失按业主方給甲方劳务部分的赔偿额度直接支付給乙方;
(8)合同有效期内发生的安全责任事故概由乙方负责承担。
七、违约责任
1、出现下列情形之一视为乙方违约
(1)乙方未经甲方同意,连续停工达到10日以上;
(2)乙方超出本合同约定工期达到15日以上;
(3)乙方因资金不到位,拖欠工人工资,导致施工人员不足,施工进度严重滞后,影响竣工交付:
(4)乙方因组织施工和管理不善,出现重大安全责任事故;
(5)工程施工不按规范要求进行,导致质量验收不合格或重大返工损失;
(6)法律规定的其他违约情形。
2、出现下列情形之一视为甲方违约
(1)业主单位拨付工程款后,甲方未按合同约定支付乙方施工进度款;
(2)甲方收到乙方竣工验收资料后,不及时组织验收和竣工决算;
(3) 法律规定的其他违约情形。
3、违约后果
(1)任何一方单方违约,违约方须按本合同标的总价款的10%向守约方承担违约金;
(2) 任何一方单方违约,守约方有权单方解除合同;
(3)乙方违约,其所交履约保证金甲方不予退还。
八.本合同甲乙双方签字盖章后生效,一式四份,双方各持二份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
劳务承包合同13
甲方:
乙方:
胜溪湖公园二期一标工程,经政府验收,7月1日宣布开园。目前,绿化已全部进入养护管理。为强化责任,巩固效果,保障经济效益,经研究决定指令绿化整体养护由刘中庄、周金成承包,具体条款如下:
一、承包时间: 年 月 日至 年 月 日,暂定时间为一年,如承包到位,可以续包,到时另议。
二、承包额:全年为四十八万元。
三、付款方式:甲方按月支付乙方劳务费70%,如资金不按时到位,影响养护,其责任由甲方负责。
四、承包内容:
1、乙方全面负责甲方绿化段的树木、花草的整体浇水、治虫、整枝修剪、治病、追肥、除草、防冻等具体养护管理。
2、乙方负责甲方在适期死苗的调换、草坪的补种。
3、乙方协助甲方在未植树木段的树木补植整地等工作,但机械费用人力工资由甲方负责。
五、双方责任:
甲方:
1、甲方全面指导乙方整体养护工作,定期检查、督促。不到位的限期整改。如某时双方意见不统一,可经商量确定最佳方案。
2、甲方提供乙方住宿、食堂场所、餐具。确保工人吃住到位,项目部如迁移其费用甲方承担。
3、提供乙方生产工具,三轮摩托、水袋、铁丝、手钳、铁锨等药械、修剪草、树木的.工具,办理交接手续、如有损失由乙方赔偿。
4、提供乙方农药、化肥、种子、草绳、塑料布等,确保乙方养护到位。
乙方:
1、乙方服从甲方统一领导,正确指导。接受甲方的检查、督促。
2、乙方自行组织生产人员,自立伙食单位,自定工资报酬。日常生产养护中,确保生产一线人员,无特殊情况,甲方不得动用人员从事公园无偿劳动,乙方实行自负盈亏。
3、乙方确保绿化地段养护正常有序,基本做到无杂草、无虫害、不缺水,力求管理到位。
4、乙方对甲方现有工地材料、机械等一切代为管理(甲乙双方凭移交单)
5、加强责任对树木管理,把“成活”放在首位,重中之重,力求科学管理,对甲方移交成活的树木确保90%成活,低于90%赔偿甲方5万元,成活率超过90%,甲方奖励乙方2万元,养护结束时一并结清。如遇人力不可抗拒的因素:特大风灾、冻灾等目前反季节栽植的树木另行处理。
六、违约责任:
甲乙双方任何一方如有违约承担另一方五万元违约金。在养护过程中,甲方如发现乙方工作不到位时,有权收回养护权。
本合同一式两份,双方各执一份。一经签字,此合同即生效。
甲方代表:
乙方代表:
年月日:
劳务承包合同14
甲方(发包方):____________
乙方(承包方):____________
甲、乙双方在平等、互利的基础上,甲方把海南润城国际项目以包工形式发包给乙方。
一、项目概况
1、工程名称:____________
2、工程地点:____________
3、结构形式:____________
4、最高层数:____________
5、建筑面积:____________
二、施工质量要求
本项目施工质量标准为合格,乙方应严格按照国家施工验收规范的标准施工及验收,确保工程质量达到标准。
三、工期
酒店部分自____________年____________月____________日开工,____________年____________月____________日竣工,公寓部分____________年____________月____________日开工,____________年____________月____________日竣工。
四、承包方式
此工程承包形式为包工,即乙方负责所有设计图纸中的土建、水(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及防护材料“四口”和“五临边”的防护及外脚手架(钢管、工字钢、平网、立网等);土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工由甲方负责,乙方配合。
五、合同价款
按平方米单价计算合同价款,368元/m2(面积按建筑面积),此单价不包括税金,不包括施工用水、电费,临时设施费,暂定合同总价为:捌佰万元人民币,决算按实际建筑面积乘以平方米单价进行计算;甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。
六、甲方权利与责任
1、甲方有权力按照国家的验收规范和施工操作规程对乙方的施工质量进行监管、指导,乙方如无正当理由拒不执行甲方技术管理人员提出的合理意见,甲方有权按照工程管理办法(乙方签字确认的补充协议)的有关规定对乙方进行处罚,如乙方没有正当理由拒绝在罚款单上签字,甲方技术管理负责人可以在罚款单上注明乙方拒签,甲方将对乙方进行此项罚款额的二倍进行处罚,在乙方的进度款中扣除;
2、甲方及时按照合同约定的时间支付乙方进度款;
3、甲方按乙方提出的合理的材料计划对乙方进行材料供应工作,乙方指定材料进场时间及位置,乙方负责卸货,甲方对提供的材料质量负责;
4、甲方负责临水、临电接入施工现场,乙方负责水、电接入施工区及生活区;
5、甲方负责本工程的技术内业和资料整理工作,乙方给予相应配合;
6、甲方直接分包工程内外门窗、玻璃幕、干挂石材的施工,乙方应进行友好地配合,而且不收取配合费及施工机械使用等费用;
7、甲方指定有资质的消防单位指导乙方进行消防工程施工,消防单位负责消防内业及消防验收,乙方给予相应配合。
七、乙方权利与责任
1、乙方根据工程特点及队伍的实际情况组织施工,乙方编制施工总进度计划报甲方审批确认,甲方审批的总进度计划乙方应严格执行,同时对总计划进行分解,形成月计划,周计划以保证总计划;
2、乙方对本项目的施工质量负责,如果乙方施工质量不合格,甲方权利要求乙方按国家标准进行整改,所产生损失全部乙方负责;
3、乙方对所承包工程的生产安全负直接责任,如乙方管理疏忽造成安全事故,乙方除负责安全事故本身造成的损失外,甲方可以根据此事故对社会及本项目的影响对乙方进行不少于五万元的罚款;
4、乙方应服从甲方委托的监理公司的'监理人员的监督和管理,乙方有权拒绝来自各方的勒、卡、要行为,同时可以向此行为人的上级进行如实反映。
八、付款方式
乙方进入现场施工至____________,甲方按地下室建筑面积的80%乘以平米单价付款,每月的形象进度款按主体框架完成建筑面积的60%乘以平米单价再乘以80%价款,装饰与配套全部完成付给乙方装饰与配套全部完成的建筑面积的40%乘以平米单价再乘以80%价款;工程竣工后两个月内,甲方支付乙方合同价款的15%,5%的质保金按照国家质量管理条例的相关规定,进行返还。
九、违约责任
1、乙方如不能如期竣工,每延误一天罚乙方贰拾万人民币,如乙方提前竣工,每提前一天,甲方奖励乙方壹万元;提前30天,甲方奖励乙方四拾万元人民币;
2、乙方施工质量无法满足国家验收标准,乙方又没有质量保障措施,甲方有权利把乙方清出施工现场,所有损失由乙方负责;
3、乙方月计划无法满足项目的总计划,乙方应拿出赶工措施经甲方总工程师及项目总监审批,如果乙方执行过程依然无法满足整体进度要求,甲方有权利把乙方清出施工现场,所有损失由乙方负责;
4、甲、乙双方应严格执行合同内容,信守承诺,如甲、乙双方发生争议应协商解决,如协商不成,可向工程所在地人民法院提起诉讼。
本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,本合同自签字之日起生效。
甲方代表:____________乙方代表:____________
甲方单位盖章____________乙方单位盖章____________
日期:____________日期:____________
劳务承包合同15
甲方:________(以下简称甲方)
乙方:________(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包管理办法》的有关规定,现经甲乙双方协商一致,达成如下条款签订本合同,并严格履行。
第一条:工程项目
一、工程名称:池州市九华山新型建材厂办公楼(包括二次结构)装饰工程。
二、工程地点:马江工业园。
三、承包项目及内容:建筑面积以决算为准,施工图变更双方协商解决。
四、承包方式:包工。
五、承包工期:自________年________月________日至________年________月________日止。
六、承包单价:按建筑面积(每平方米)
第二条:工程款支付
一、总工程结束付50%、竣工验收合格后一个月内付45%,剩余5%工程款在保修期满一年后一次性无息付清。
二、乙方不得以任何理由中途支取生活费(含节日)
第三条:工程质量
一、甲方正式施工前应向乙方进行技术交底并提供相关的施工规范及验收标准,乙方应严格按图纸、说明以及技术交底要求精心组织施工,确保工程质量。工程施工结束后,甲方按照有关标准及验收规范要求组织验收,验收合格后方可计量,如质量不合格,必须返工,其工料费损失由乙方承担。如工程质量低劣给甲方造成重大损失或重大影响,乙方应按分包费的30%予以赔偿。
第四条:安全生产
一、甲方应对乙方承包的工程要做好安全技术交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真关切有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产措施,乙方应检查合格后方可使用。施工中发生一切人为安全事故,其责任与一切损失均由乙方承担。
二、乙方在进入施工现场时必须戴好劳动保护用品,如发现未戴安全帽一次罚款50元,其班组长罚款100元。在施工过程中乙方因违反消防条例和法规造成的`火灾事故,由乙方负责。
第五条:生活管理
一、乙方工人生活用具及生产用具均由乙方自理。
第六条:材料供应管理
一、涉及本工程所有的材料均由甲方组织采购,并将材料申报复试,复试合格后方可使用,严禁使用不合格的材料。乙方在施工中应做到不浪费材料,如如发现滥用材料的每次罚款100—300元。同时乙方在施工中要保持现场整洁。
第七条:施工机具与机械
大型机械与机具均由甲方负责提供,其管理、保修及其它费用由乙方承担,其它小型工具由乙方负责。
第八条:现场管理
一、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方的统一领导下组织施工,要听从安排,服从指挥,根据甲方的有关计划,进度,材料供应等工作,双方应密切配合,确保工程顺利进行施工。
二、甲方应对乙方人员进行安全生产爱护财产的教育,并指派专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场材料,如发现违反现场管理制度的,甲方有权采取必要的措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。
第九条:违约责任
一、乙方在承包工程后不得将工程分包给他人。施工过程中经检验达不到国家验收规范的,甲方有权终止合同,同时乙方应按本合同的第三条予以赔偿。
二、合同签订后不经双方协商同意,任何一方不得变更或解。如乙方不经甲方同意,单方解除合同的,应赔偿甲方因影响施工进度计划造成的经济损失。如甲方中途无故解除合同,因赔偿乙方因此造成的经济损失。
三、乙方必须按甲方安排的进度、质量要求完成工程,否则每逾期一天罚款300元。
四、在施工期间如甲方材料不能及时到位造成乙方停工一切损失由甲方负责。
五、如在施工期间有图纸变更(增加或减少)按实际产生的工程量计算,中途不得以任何理由索要增加施工费用。
第十条:附则
一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商解决,协商不能解决时,按以下方式解决:
(1)池州市经济合同仲裁委员会申请仲裁;
(2)池州市人民法院起诉。
二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
第十一条:合同有效期
本合同自双方签字之日起生效,至保修期满后失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
【劳务承包合同】相关文章:
劳务承包合同04-10
劳务承包合同03-20
劳务承包合同05-22
劳务承包合同06-12
(精选)劳务承包合同07-26
劳务承包合同(经典)07-24
劳务承包合同(经典)07-25
劳务承包合同【精选】07-30
[精选]劳务承包合同08-03
装修劳务承包合同10-14