- 建材买卖合同书 推荐度:
- 相关推荐
建材买卖合同书(精选11篇)
随着人们对法律的了解日益加深,我们用到合同的地方越来越多,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是小编精心整理的建材买卖合同书,仅供参考,大家一起来看看吧。
建材买卖合同书 1
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下:
第一条所购建材基本情况
单位:___________元
第二条质量标准:
第三条交货:交货方式为________(卖方送货/买方取货)
交货时间:____年____月____日
交货地点:________________
第四条验收:对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的,买方异议期为卖方交货后日内,异议经核实卖方应无条件补足或换货。
第五条付款方式及时间:双方约定以第种方式支付价款。
(一)签定合同时,买方支付(定金/预付款)___________元(定金不得超过总价款的20%),货到验收后一次性支付余款;
(二)第六条违约责任:
(一)卖方违约责任:
1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的,卖方应无条件换、退货,或赔偿买方由此受到的损失。
2、卖方延迟交货的,每日应向买方支付延迟部分价款______%的违约金;延迟交货日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还,但买方在不收取违约金的情况下,有权要求卖方双倍返还定金。
(二)买方违约责任:
1、买方延迟提货的,每日应向卖方支付延迟部分价款______%的违约金;
2、买方无正当理由单方面解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付定金的.无权要求返还。
第七条争议解决方式:本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决,也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
建材买卖合同书格式
第八条其他约定事项:________________________________
第九条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的,仍以本合同为准。
第十条本合同未定事项,双方可协商签定补充协议。
买方(章):________
卖方(章):________
住所:____________
住所:________
联系方式:____________
联系方式:____________
委托代理人:________
法定代表人:________
委托代理人:________签
订时间:____年____月____
日签订地点:________________
建材买卖合同书 2
卖方:(以下简称甲方)
买方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《青岛市建设工程材料管理条例》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建设工程材料(以下简称建材)买卖等事宜订立如下条款,以便共同遵守。
第一条拟使用建材之建设工程及所购买建材基本信息
(一)拟使用建材之建设工程基本信息(附件1)
(1)建设工程
①名称:
②地址:
③建设单位名称:
④施工单位名称:
⑤监理单位名称:
(2)建设工程用地批准手续(附件1.1):
①批准证书/证明名称:
②证书/证明编号:
(3)规划许可证(附件1.2):
①规划许可证名称:
②证书编号:
(4)施工许可证(附件1.3):
①施工许可证名称:
②证书编号:
(二)所购买建材基本信息
第二条质量标准(需具体明确,作为产品验收标准,见附件2)
第三条建材包装
(1)包装标准:
(2)包装费用:
(3)包装物的处理方法:选择以下第种处理方法。
①甲方负责自行回收。
②包装物随产品归乙方所有,现场所产生的其它与产品包装有关的垃圾及其相关的清理工作由乙方负责。
(4)其它:第四条交货
(1)交货方式:(甲方送货/乙方取货)
(2)交货时间:
(3)交货地点:
(4)运输方式:
(5)运输及装卸费用承担:
(6)其它:
第五条验收
(1)验收标准:货物验收以本合同第一条、第二条、第三条之约定及双方一致同意的标准进行。
(2)验收方式:
①当场验收:对于货物的规格、颜色、数量与约定不符或有其他表面瑕疵的,乙方应在交货时当场提出异议,异议经核实属实的,甲方应无条件换货或补足。
②无法当场检验的,乙方应在接收货物次日起日内进行检验,并将检验结果及时通知甲方。
③选择甲方安装的,双方应在安装完毕后日内共同验收安装及货物质量,经验收未达到约定标准的,甲方应无条件返工,并承担因此给乙方造成的损失。
④双方对检验标准或检验结果有异议的,委托本市具有相应资质的检验检测机构检测,并以该机构出具的书面鉴定意见为处理争议的依据。
在以上期限内,乙方怠于组织验收的或者未将验收结果及时通知甲方的,视为验收合格。
(3)其它:第六条安装
(1)安装方式:
①(甲方安装/乙方自装);
②选择甲方安装的,安装费用由承担,乙方应为甲方提供必要的安装条件。
(2)甲方负责安装的,应按照国家相关法律法规向乙方提供免费售后服务。或由双方约定以下免费售后服务期限:
(3)其它:
第七条付款
双方约定以第种方式支付价款。
(1)签订本合同时,乙方支付(定金/预付款)___________元(定金不得超过总价款的20%),验收合格后日内一次性支付余款。
(2)其它第八条双方义务
(一)甲方义务
(1)需保证货物质量符合相关法律法规、国家标准、行业标准、双方约定的产品质量标准及产品包装标准,并已取得相关销售许可等。
(2)需按照双方约定的交货时间、地点及交货方式,及时供货,并积极配合乙方进行货物验收工作。
(3)应及时向乙方提供其自身及所销售货物的资质证明材料、货物的产品标准、检验报告、产品合格证明等相应技术资料。
(4)按照国家相关法律规定及双方的约定及时为乙方提供售后服务,产品出现质量瑕疵或不合格现象,应按照乙方要求及时为其提供产品修理、更换或退货工作。
(5)其它:
(二)乙方义务
(1)按约定向甲方支付相应货款。
(2)及时组织货物验收工作,并配合甲方办理相关货物交接、验收手续。 (3)选择甲方进行安装的,应向甲方提供必要的安装条件和便利。
(4)其他:第九条违约责任
(一)甲方违约责任
(1)因甲方产品质量或安装质量问题,给乙方或第三人造成人身或财产损失的,应由甲方承担全部责任。
(2)甲方延迟交货的,应按延迟交货部分货款金额的每日万分之计算,向乙方支付违约金。
甲方迟延交货的,甲方应在发货前与乙方协商,乙方仍需要货物的,甲方应按数补交,并承担迟延交货责任。
(3)甲方提前交货、未按照约定的地点、交货方式交货的,乙方有权拒绝接收。乙方同意接收的,应承担乙方由此多支出的合理费用。
甲方提前交货的,乙方接到货物后,仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的,乙方可拒绝提货。
(4)甲方所交货物品种、型号、规格、花色、质量等不符合合同规定的,乙方有权拒绝接收。
如乙方同意利用,应按质论价。乙方不能利用的,应根据具体情况,由甲方负责修理或更换或退货,并承担修理、更换或退货而支付的实际费用。
(5)甲方因货物包装不符合合同规定,须返修或重新包装的,甲方负责返修或重新包装,并承担因此支出的费用。
乙方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,甲方应赔偿乙方该不合格包装低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的,由甲方负责赔偿。
(6)因甲方原因导致货物错发到货地点或接货人的,甲方除应负责运到合同规定的交货地点或接货人外,还应承担乙方因此多支出的合理费用和迟延交货的违约金。
(7)甲方未按合同约定提供有关技术资料的,乙方有权解除合同。
(8)其它:
(二)乙方违约责任
(1)乙方迟延给付货款的,应按逾期货款金额每日万分之计算,向甲方支付逾期付款的.违约金。逾期给付超过日的,甲方有权解除合同,并有权要求乙方承担由此造成的全部损失。
(2)乙方无合法或约定事由而中途退货的,应向甲方赔偿退货部分货款的______%作为违约金,并承担由此给甲方造成的损失。
(3)乙方自提产品未按甲方通知的日期或合同约定日期提货的,应按逾期提货部分货款金额每日万分之计算,向甲方支付逾期提货的违约金,并承担甲方实际支付的代为保管、保养的费用。
(4)乙方违反合同规定拒绝接收货物的,应承担拒收货物款项______%的违约金,并承担由此给甲方造成的损失。
(5)乙方如错填到货的地点、接货人,或对甲方提供其他错误信息,应承担甲方因此所受到的实际损失。
(6)其它:第十条补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
第十一条其他约定事项
第十二条合同生效、争议解决方式
(1)本合同一式份,双方各执份,建设工程材料管理机关登记备案一份。登记备案工作由甲方/乙方负责办理。
(2)本合同自双方签字并盖章后生效。
(3)本合同履行过程中发生的争议,双方应协商解决,也可向建设工程材料管理机关申请调解。协商或调解未达成一致的,选择下列第方式解决:
①依法向青岛仲裁委员会(建设仲裁中心)提起仲裁;
②依法向法院起诉。
乙方(盖章):甲方(盖章):
住所地:住所地:
法定代表人/授权代表(签字):法定代表人/授权代表(签字):
开户银行:
开户银行:
帐号:
帐号:
日期:___年___月___日
日期:___年___月___日
签订地点:
建材买卖合同书 3
合同编号:_________
供货方:_________(以下简称供方)
需货方:_________以下简称需方)
供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则,经双方协商一致,根据《中华人民共和国经济法》的规定,订立合同如下:
第一条、产品
第二条、供货日期:从_________年_________月_________日起至本工程竣工完成日止。期间送货以需方通知为准(需提前三天通知)。
第三条、质量要求:供方在需方用货前提供货物样品,由供方提供产品合格证,并负责产品检测,检测费用由供方负责,检测报告及现场拉拔试验提供给需方存档,供方供给需方同样质量的产品。供货方必须保证原材料为合格产吕,需方使用后,供方必须保证外墙面不发生渗漏。如供货方的产品发生外墙渗漏、面砖脱落等现象,供货方应承担全部经济损失,并按需方要求的工期负责外墙面的维修,如果供方未能按需方要求的时间进场维修,需方有权另择其他队伍维修,其相关费用在留20%的货款中扣除。
第四条、货款及费用等付款及结算办法:
1、交货方式:所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点,所需运输费用由供方承担,并由供方负责卸车。
2、交货地点:_________
3、结算方式:_________。
第五条经济责任
(一)供方应负的经济责任
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时,需方同意利用者,按质论价。不能利用的,供方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间,每逾期一日,供方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。
2、供方示按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,需方如果需要,应照数补交。如需方需要而供方不能交货,则供方应付绘需方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3、如因供方的`产品使用后出现质量问题,造成外墙面砖脱落,或外墙渗水,供方应承担全部经济责任。
(二)需方应负的经济责任
1、供方供货无误的前提下,如需方中途退货或使用其它同类产品,需方应赔偿本合同总金额5%给共方作为违约金。
2、需方如未按规定日期向供方付款,每延期一天,应按延期付款总额每日万分之三计算付给供方,作为延期罚金。
第六条产品价格如须调整,必须经双方协商后方能变更。
第七条如需方须变更产品品种、规格、质量、包装时,应提前_________天与供方协商。
第八条本合同所订一切条款,任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。
第九条任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
第十条本合同工在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,如协商不成,供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十一条本合同自双方签章之日起生效,到供方将全部订货送齐经需方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十二条本合同在执行期间,如有未尽事宜,由供需双方协商另行签订补充协议,补充协议与本合同有同等效力。
第十三条本合同一式份,由甲、乙双方各执_________份。
甲方:_________(盖章)
经办人:_________
电话:_________年_________月_________日
乙方:_________(盖章)
负责人:_________
电话:_________年_________月_________日
建材买卖合同书 4
出卖方(甲方):
买受方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在自愿、平等、协商、互利的基础上达成以下协议:
1、产品名称、型号规格、单位、数量及价格(详见附件)
注:本单价包含材料费、包装费、运输费、装卸费(卸货至乙方指定位置)、税金等所有费用;供货单仅作为结算凭证,实际交货数量以乙方收货员、负责人、委托代表人签字并加盖合同章的供货明细单为准;供应数量超出总量时需另行签订补充协议。
2、质量要求
标的物质量执行 标准,并且不得低于国家及施工所在地地方政府关于标的物的相关强制性标准。
3、包装标准、包装物的提供与回收
4、交货方式及交货地点
4.1交货地点:
4.2交货方式:货到工地后,由本合同约定的乙方指定收货人签收。该收货人仅对甲方提供的本合同项下的货物数量进行确认,并经乙方盖章后方能生效,收货人无权对本合同项下与数量无关的事项进行确认。验收人的签名字样为( )电话: 。
4.3甲方按约定供应材料,并提供产品合格证、使用说明书、性能检测报告等。
4.4甲方负责运输过程中的车辆、货物和人员的一切安全责任及费用。
5、交付及验收
5.1甲方应于 年 月 日前将标的物送至 。运输途中发生丢失、损坏等责任均由甲方承担。
5.2甲方应在货到工地现场前 天通知乙方,到达现场后由甲乙双方共同对货物进行初步验收,验收以国家验收规范、质量标准、合同要求及供方提供的样品等为依据,由乙方、监理方、建设方验收合格后才能交付乙方;不符合要求的,甲方负责运出工地、重新供应,由此产生的费用均由甲方承担.
5.3乙方在标的物使用过程中,对质量问题有权随时提出异议,因产品质量问题给乙方造成的损失由甲方承担。
6、质量保证期限及售后服务
6.1为确保货物质量符合要求,双方约定:将合同总价款的______%作为质量保证金,质量保证期为 年,从送货验收合格之日起算。
6.2甲方向乙方提供产品厂家标准服务,免费提供电话技术支持和咨询。
6.3其他服务约定:
7、费用支付
7.1、支付材料款时间:供货数量达到合同约定且经验收合格后,甲方提供普通税票后,乙方在 工作日内支付材料款的______%,剩余材料款扣除质保金后在 日内付清。若建设方未能及时向乙方支付工程款,从而影响到乙方支付材料款,甲方须给予理解和配合,不能据此向乙方提出停工索赔等,影响乙方的施工生产。
7.2、本合同所有款项均由乙方按甲方在本合同中提供的银行账号以转账的方式向甲方支付。
8、解除条件
8.1双方协商一致。
8.2一方严重违约造成合同无法履行时,守约方有权解除合同。
9、违约责任
9.1产品存在质量问题,甲方需承担合同总价款 ______%作为违约金,并赔偿乙方因此造成的一切损失。
9.2甲方所交产品品种、规格、型号、花色和质量等不符合合同约定的,如果乙方同意利用,则按质论价,双方另行制定协议;如果乙方不能利用的,甲方应负责包换,并承担调换或退货的费用,甲方不予退换的,按不能交货处理。
9.3甲方逾期交货,每逾期一日,按合同总价款的 ______%支付违约金;逾期超过 日乙方有权解除合同,并有权要求甲方承担合同总价款 ______%的违约金以及因此遭受的损失,乙方有权直接从材料款中扣除违约金;
9.4甲方须服从乙方现场安全、环保、卫生要求,因不满足现场要求造成的损失,由甲方负担。
9.5甲方应当保证其所提供的产品不存在任何权利瑕疵。如因甲方或其供应商侵犯第三方的所有权、担保物权或其他权益产生争议,给乙方造成经济损失的,甲方应当承担全部责任并承担因此发生的各种费用,包括但不限于乙方交纳的.罚款、赔偿金、诉讼费用、律师费等。
10、不可抗力
由于不可抗力(包括:火山爆发、山体滑坡、雪崩、台风、洪水、泥石流、海啸、地震、工程停建、缓建等)因素导致合同无法履行或不能完全履行而造成双方的损失的,双方不对其他方承担违约责任。
11、争议的解决方法(本条款为不可变更条款)
11.1因货物的质量问题发生争议,由双方共同选定具有法定鉴定资质的单位进行质量鉴定,双方无条件服从该鉴定的结论。
11.2双方因本合同发生争议的,首先应当协商解决,协商不成的,按双方约定向乙方住所地人民法院起诉。
12、其他约定事项
12.1本合同经双方签字、盖章后生效。非经双方当事人一致同意,并签订书面协议,任何一方当事人不得将合同项下的任何权利和义务(包括债权债务)转让给其他方。对本合同的变更或补充协议,非经双方当事人一致同意,并签订书面协议,不发生法律效力。
12.2本合同一式 份,甲方执 份,乙方执 份,具有同等效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建材买卖合同书 5
买方:__________________
卖方:__________________
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下:
第一条所购建材基本情况:
品名:__________________
产地:__________________
材质:__________________
颜色:__________________
规格:__________________
数量:__________________
单价:__________________
总价:__________________
地柜:__________________
吊柜:__________________
台面:__________________
燃气灶:__________________
抽烟机:_________________
水槽:__________________
龙头:__________________
配件:__________________
其他:__________________
备注:__________________
合计人民币(大写)_____________________(小写):_______________元
第二条质量标准:《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、______。
第三条设计:
(一)卖方需要实地测量的,测量时间为:______________________________;
(二)卖方设计方案经买方签字确认后,作为本合同的附件与本合同具有同等的法律效力;
(三)设计方案确认后不得单方擅自更改,否则因更改方案造成的延期责任和费用由更改方承担。
第四条交货:交货方式为(卖方送货/买方取货);交货时间:_________;交货地点:_________。
第五条安装:安装方式为(卖方安装/买方自装);选择卖方安装的,安装标准为□《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》/□《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》,安装费用由承担,买方应为卖方提供必要的安装条件。
第六条验收:对于橱柜的规格、颜色与约定不符或有其他表面瑕疵的,买方应在交货时当场提出异议,异议经核实卖方应无条件换货或补足;选择卖方安装的,双方应在安装完毕后日内共同验收安装质量,经验收未达到约定安装标准的,卖方应无条件返工。
第七条付款方式及时间:双方约定以第种方式支付价款。
(一)签订本合同时,买方支付预付款______元,设计出图认可后一次性支付余款;
(二)__________
第八条违约责任:
(一)卖方违约责任:
1.对于橱柜的质量问题,国家有三包规定的按三包规定执行;国家无三包规定的包修期限为____________年,卖方负责修理,但经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的,卖方应无条件换、退货,或赔偿买方由此受到的损失;
2.卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款_______%的违约金;迟延交货超过____________日的,除支付违约金外,买方有权解除合同,卖方已收取的预付款或价款应全额返还。
(二)买方违约责任:
1.买方迟延提货的,每日应向卖方支付迟延部分价款_________%的违约金;
2.买方无正当理由单方解除合同的.,应赔偿由此给卖方造成的损失。
第九条争议解决方式:本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决,也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第十条其他约定事项:
第十一条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的,仍以本合同为准。
买方(章):___________
卖方(章):_________
住所:________________
住所:_____________
联系电话:___________
联系电话:_____________
委托代理人:___________
法定代表人:_________
委托代理人:___________
签订时间:___________
签订地点:_____________
建材买卖合同书 6
合同编号:_____________
买方:___________________
卖方:___________________
法定代表人:_____________
法定代表人:_____________
联系电话:_______________
联系电话:_______________
提示
1、请买方仔细确认所选购的装饰建材,主动向卖方索取有关安装使用注意事项等书面资料并妥善保留。
2、当买方购买商品或服务的合法权益受到损害,卖方撤离展销会或柜台时,买方可以向展销会举办者或柜台出租者要求赔偿。
3、买卖双方应在合同文本“□”上选择打“√”,或在下划线上填写。
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定,买卖双方就以下装饰建材买卖事宜达成协议如下:
第一条装饰建材名称、品牌、规格型号、等级、材质、数量和价款等
产品名称品牌厂家规格型号等级材质数量单价(___________元)总价
款项合计人民币(大写):________
注:内容较多时,可另行附页。
第二条质量标准
1、国家标准□ 。
2、行业标准□ 。
3、企业标准□。
4、其它:________。
第三条付款方式及时间
1、合同签字生效后支付:定金(定金不超过总价款的________%) □___________元,预付款□___________元;货物验收符合合同约定的,即一次性付清余款。
2、合同签订生效后一次性付清全部款项□。
第四条交货验收和加工安装
1、交货方式为:卖方送货□,买方自提□。
2、交货时间:________;
送货/自提地点:________。
3、验收:卖方交货时,买方应当场验收并签字确认。
4、加工安装:
(1)卖方为买方加工安装□。
(2)卖方为买方加工安装,但买方需另行向卖方支付加工安装费用________元□ 。
(3)买方自行加工安装□。
第五条违约责任
1、有下列情形之一的,卖方应无条件退货,并应赔偿由此给买方造成的经济损失:
(1)产品质量经具备资质的专业机构检测不符合合同约定的。
(2)提供的产品与本合同第一条约定不相符的'。
2、迟延履行的违约责任:
(1)卖方迟延交货的,每日应向买方支付________元违约金;迟延交货超过________日的,买方有权单方解除合同。
(2)买方迟延提货的,每日应向卖方支付________元违约金;迟延提货超过________日的,卖方有权单方解除合同。
第六条合同争议的解决方法
1.本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。
2.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。双方约定,凡因本合同发生的一切争议,当和解或调解不成时,选择下列第种方式解决:
(1)将争议提交________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向________人民法院提起诉讼。
第七条合同的解除
1、经双方协商一致,可以解除本合同。
2、依法律规定或合同约定请求解除合同的一方,应当自解除事由发生之日起________日内,以快递签收、公证送达等方式通知对方,否则丧失解除权。
第八条通知与送达
1、双方因履行本合同发出的通知、文件、资料,均按下列地址送达:
甲方:________。
乙方:________。
一方变更地址,应当及时书面通知对方,否则以原地址为准。
2、以邮寄方式送达的,寄件人应当在邮寄详情单上注明文件名称及简要内容。
第九条其他约定
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式________份,甲方________份,乙方________份,具有同等法律效力。
2、未尽事宜,经双方协商一致签订补充协议。
3、双方应当在签订合同时出示各自的营业执照副本,并将复印件交付对方备案。如果合同签约人不是法定代表人,应当提交授权委托书。
4、双方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应当及时向对方通报不能履行合同的理由,并在________日内提供书面证明。
5、其他事项:
买方(盖章):_____________
卖方(盖章)________________
授权代理人(签字):_______
授权代理人(签字):________
住址:_____________________
住址:______________________
联系电话:_________________
联系电话:__________________
开户银行:_________________
开户银行:__________________
账号:_____________________
账号:______________________
_________年____月____日
_________年______月____日
签订地点:_________________
签订地点:__________________
建材买卖合同书 7
买方:
卖方:
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下:
第一条所购建材基本情况(单位:___________元)
建材名称
产地
品牌
规格型号
颜色
材质
数量
单价
总价
卖方安装
□是□否
□是□否
合计人民币(大写):___________元,¥:___________元
第二条质量标准:《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》
第三条交货:交货方式:(卖方送货/买方取货);交货时间:;交货地点:。
第四条安装:安装方式:(卖方安装/买方自装);选择卖方安装的,安装标准为:,安装费用由承担,买方应为卖方提供必要的安装条件。
第五条验收:对于卫浴洁具的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的,买方应在卖方交货时当场提出异议,异议经核实卖方应无条件补足或换货;选择卖方安装的,双方应在安装完毕后日内共同验收安装工程质量,经验收未达到约定安装标准的,卖方应无条件返工。
第六条付款方式及时间:双方约定以第种方式支付价款。
(一)签订本合同时,买方支付(定金/预付款)___________元(定金不得超过总价款的20%),交货验收后一次性支付余款;
第七条违约责任
(一)卖方违约责任:
1、卫浴洁具经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的,卖方应无条件换、退货,或赔偿买方由此受到的损失;对于其他质量问题,包修期限为年,卖方负责免费修理;
2、卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款______%的违约金;迟延交货超过日的`,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还,但买方在不收取违约金的情况下有权要求卖方双倍返还定金。
(二)买方违约责任:
1、买方迟延提货的,每日应向卖方支付迟延部分价款______%的违约金;
2、买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付的定金无权要求返还。
第八条争议解决方式:本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决,也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第九条其他约定事项
第十条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的,仍以本合同为准。
买方:
卖方:
联系电话:
联系电话:
委托代理人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
签订时间:
签订地点:
建材买卖合同书 8
甲方:________________
乙方:________________
甲乙双方本着平等互助,诚实首信的原则,根据中华人民共和国合同法,经营法,经双方协商,签订以下合同,以资共同遵守。
一、合同内容:
1.所提供材料的品名、品牌、规格、型号、数量及单价等相关信息(详情见订购单)。
二、质量要求(乙方需提供的产品符合下列质量要求):
1.乙方必须提供全新的材料,表面无划痕,无碰撞痕迹,且权属清楚,不得侵害他人的知识产权。
2.材料必须符合或优于国家规定行业规定的质量要求,技术指标与出厂标准,做到外观整洁,标识清楚。装饰材料购销合同
三、交货时间与地点:
1.甲方负责承担相应运输、保管、装卸的费用。甲方负责交货地点对数量、外观检查后验收。
2.交货时间:_______________
交货地点:_______________
四、付款方式:
1.要求甲方先支付材料款的待发货时甲方再支付剩下材料款的,乙方收到款项后发货。
五、双方违约责任:
甲方责任:
1.甲方如中途变更材料品种、规格、型号、质量或包装,应提前天通知乙方,经乙方同意后,可以签订书面合同副本。
2.甲方如中途退材料应事先争得乙方的同意,乙方同意退材料的,应由甲方支付乙方由此造成的相应损失或赔偿相应材料总值的违约金,乙方不同意退材料的甲方仍需按合同规定收材料。
乙方责任:
1.乙方未按本合同规定的产品数量交材料时,少交部分,甲方如需要,应照数补齐,甲方如不需要,可以退货,由退货所造成的.损失,由乙方自行承担,如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应该给甲方不能交货部分材料款总值的______%的违约金,甲方另行采购。
六、合同争议解决方式:本合同一式两份,在执行本合同中如发生争议或纠纷,甲乙双方应协商解决,也可以由合同鉴定地的工商行政管理部门调解协商,调解不成的可由当地人民法院或当地仲裁机构仲裁解决。
七、合同生效:本合同一式二份,甲乙双方各持一份,双方签字盖章之日起生效,本合同在执行期间,如有未尽事宜,可由甲乙双方协议解决,并签订补充协议,且有同等效力。
甲方:________________
乙方:________________
日期:________________
日期:________________
建材买卖合同书 9
原告:
负责人:
被告:
法定代表人:
被告:
案由:
诉讼请求
1、请求贵院判令被告向原告支付货款___________元,以及从 年6月 日起至款清之日时止按人民银行同期贷款利率计算的资金利息(利息暂定为一万元)。以上合计___________元。
2、本案诉讼费、保全费由被告承担。
事实与理由
年 月 日,原被告签订供销合同,合同约定原告向被告1承建的 项目供给模板木方建材。原告按照合同约定履行完毕了供货义务。 年 月 日双方进行结算,确认货款总额为___________元。同时被告2在结算单上签字确认。后原告多次要求被告支付货款,被告均拒绝推诿。
原告认为,被告的.行为已经违反了合同约定,故此,原告特依据民事诉讼法的相关规定,向贵院提起诉讼,望贵院依法判决。
此致
区人民法院
具状人:
年 月 日
建材买卖合同书 10
甲方(卖方):_____身份证号:_____住址:_____联系电话:_____
乙方(买方):_____身份证号:_____住址:_____联系电话:_____
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律、法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就本合同所涉房地产转让事宜,达成如下协议,以资共同遵守:
第一条转让标的
1.1卖方所转让房地产(下称该房产)坐落于:___。
1.2土地使用权证号:___,房产权证号:___,登记建筑面积为:___平方米。套内建筑面积为:___平方米。
1.3___该房地产土地使用权年限自___年___月___日起至___年___月___日止。
1.4___该房地产约定交付的附属设施设备、装饰装修、相关物品等在签订本协议前,已经双方现场确认,均无异议。
第二条房地产产权现状
2.1该房地产没有设定抵押也未被查封,卖方对该房地产享有完全的处分权。
第三条房地产租约现状
3.1该房地产所附租约现状为第___项:
(1)___该房地产没有租约;
(2)___该房地产之上存有租约,卖方须于本合同签订时将承租人放弃优先购买权的书面文件及租赁合同交予买方。
第四条附着于该房地产之上的户口
4.1如该房地产所附着有卖方户口,基于保证买方办理房产过户登记后,应享有完全的处分权,卖方保证于收到房地产转让总价款之日起30日内迁出,逾期则以该房地产转让总价款为基数按日万分之五___向买方支付违约金。
第五条转让价款
5.1该房地产转让总价款为人民币:人民币(大写)___(¥___元)
第六条税费承担
6.1双方约定,由买方承担办理相关过户手续双方按规定应缴纳的一切可能产生的税、费。
6.2买方不按约定缴纳相关税费,导致交易不能继续进行的,买方不得因此解除合同,本合同应继续履行,但违约方应承担违约责任,赔偿给守约方造成的损失。
第七条付款方式
7.1买方于___年___月___日前一次性付清全部房款
第八条买方逾期付款的违约责任
8.1买方逾期付款的,卖方有权要求买方要求买方以未付款项为基数,按日万分之___五___支付违约金,合同继续履行。
第九条房地产交付
9、卖方应当于___年___月___日将该房地产交付买方,并履行下列手续:
9.1买卖双方共同对该房地产及附属设施设备、装饰装修、相关物品等事项进行验收,记录水、电、气表的读数,并办理交接手续;
9.2交付该房地产钥匙;
第十条延迟交房的违约责任
10.1除本合同另有约定外,卖方未按合同约定的期限将该房地产交付买方,自约定的交付期限届满次日起至实际交付日止,卖方以该房地产转让总价款为基数按日万分之___五向买方支付违约金,合同继续履行。
第十一条附随债务的处理
11.1卖方在交付该房地产时,应将附随的水费、电费、煤气费、电话费、有线电视费、物业管理服务费、垃圾清运费等费用结清,单据交买方确认,否则买方有权从交房保证金中抵扣上述欠费。
第十二条产权转移登记
12.1买卖双方须在签订本合同___日内,共同向房地产权登记机关申请办理转移登记手续,卖方应按照行政机关的登记手续要求积极协助。
12.2在收文回执载明的.回复日期届满之日起___日内,买方须按本约定办理交纳税费的手续。
第十三条其他违约责任
13.1任何一方不履行本合同约定义务,致合同目的不能实现,违约方承担守约方因维权而支付的包括且不限于诉讼费、律师费、公证费、取证费、交通费、鉴定费等所有费用。
第十四条不可抗力
14.1因不可抗力不能履行本合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人,并自不可抗力结束之日起日内向另一方提供证明。
第十五条本合同与其他文件的冲突解决
15.1买卖双方在本合同签订之前的承诺及协议,如有与本合同不相符的,以本合同为准。
第十六条合同附件
16.1本合同共有附件___份。合同附件为本合同组成部分,具有同等法律效力。
第十七条法律适用与纠纷解决
17.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由合同各方协商解决,也可由有关部门调解。协商或调解不成的,按下列第___种方式解决:
(1)___提交位于___(地点)的___仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力;
(2)___依法向___所在地有管辖权的人民法院起诉。
17.2本合同各方当事人地址和联系方式同时作为有效司法送达方式,本合同载明的各方当事人通讯地址可作为送达催款函、对账单、法院送达诉讼文书的地址,因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址,导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的,相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。
第十八条合同数量及持有
18.1本合同一式___份,卖方___份,买方___份,其他交有关部门,均具同等法律效力。
第十九条合同生效
19.1本协议经各方签署后生效。
签署时间:___年___月___日
甲方(签字):_____
甲方配偶签字:_____
甲方配偶身份证号:_____
甲方配偶联系电话:_____
乙方(签字):_____
乙方配偶签字:_____
乙方配偶身份证号:_____
乙方配偶联系电话:_____
建材买卖合同书 11
甲方(供方):
乙方(需方):
双方就本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以资双方信守执行
第一条 甲方采购产品清单汇总: (见附件)
第二条 货物的技术标准和质量保证
五金产品生产质量标准,既有国际标准,又有国内标准的或行业标准的,以高者为准。 乙方应提供同产品检测报告、产品合格证。乙方保证所提供的产品符合本合同约定的质量要求,在质量保证期内出现的质量问题,由乙方承担维修或更换,费用由乙方承担。 在质量保证期内,因甲方使用不当而造成的产品损坏,乙方不承担保修责任,但乙方应按甲方要求对其进行维修,维修造成的材料、设备、人工费用均由甲方承担。
第三条 货物的运输及交货
合同签定后,根据施工进度按甲方要求的时间将合同规定的产品送抵到甲方指定的工地现场并负责卸货。送货地点为: 。甲方须指派专人对乙方所供之产品进行到货验收,并签收乙方提供的送货签收单。产品的到货验收应包括产品的品牌、数量,型号,外观及完好情况;收到货后,甲方随即向乙方签发由乙方出具的“送货签收单。乙方向甲方工地的运输途中以及卸货过程中出现的损坏等情况均有乙方承担。甲方指定验收接货人为 ,或凭甲方盖章签收。(以甲方书面通知为准)
第四条 付款方式:
甲方选择以 分批次支付 方式支付乙方所有款项。合同签订后:付款按批次付款。每批次要货前6天甲方书面通知乙方,货物到达现场并经甲方验收通过后甲方在7日内支付该批货物价额的70%,工程验收通过后甲方支付至货额95%的货款予乙方,5%的余款作为质保金,质保期为一年,保修期满后十日内无息支付。甲方付款前乙方应提供相应正规发票。
第五条 合同条款的补充或修改:
5.1 乙方按照双方商定的价格交货给甲方,不得自行随意更改价格。如任何一方要作价格调整,均须提前提出,并经双方协商达成一致后方可实施。
5.2 甲、乙任何一方如果要注销合同,必须提出充分的理由,双方协商。
5.3 如甲方有新增的产品超出本合同范围,应及时与乙方协商,以便双方制订新合同或增补合同。
5.4 凡甲方要求在本项目增加购买乙方其他规格型号的五金产品时,乙方需要据此合同附件相同的下浮比例按全国统一批发价格同比例下浮优惠后进行价格调整供货。
5.5 乙方保证所供产品均为广东雅洁五金有限公司产品。如发现不是雅洁品牌等冒充行为将扣除乙方该批货款的20%的违约款,如给甲方造成其他损失,乙方负全责。
第六条 违约责任:
6.1 双方签订合同后,任何一方未能按合同条款履行各自应尽义务的,一律视为违约。(双方另有约定的除外)
6.2 甲方逾期付款,经双方协商仍未能解决的,每逾期 1 天,应向乙方支付逾期付款金额的千分之 1 的违约金。若逾期超过 30 天,乙方有权单方面解除合同并要求甲方支付合同总价的 25%作为对乙方一切损失的赔偿。
6.3 乙方逾期供货,经双方协商仍未能解决的,每逾期 1 天,应向甲方支付本次定货产品金额的千分之 1 的违约金。若逾期超过 30 天,甲方有权单方面解除合同并要求乙方支付合同总价的 25%作为对甲方一切损失的赔偿。
6.4 存在质量问题的产品乙方将无条件在两日内更换,在乙方更换符合合同约定的合格产品之前,甲方有权拒付该批次产品该批次中存在质量问题产品的货款。经甲方催告后乙方仍未更换的,则视为乙方根本性违约,应承担该批货款总价20%的'违约金。
第七条 纠纷解决方式:
7.1 有关本合同或执行过程中发生的一切争执的异议,应通过友好协商解决,若不能妥善解决时,双方约定在项目所在履行地提起诉讼,最后结果以法院的判决为准。
第八条. 其他:
8.1 任何一方遇到“不可抗力”,如地震、台风、水灾、战争、政府介入、自然灾害、禁运和其他不可预测或避免的事故等风险而无法履行合约或延误时间的,应以书面形式通知对方并提乙有效证明,双方应根据事故的合同的影响程度统一协商,以决定完全或部分取消本合同,或是延长合同履行期限,对方对此做出一个明确的、合理的决定。
8.2 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后十日内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
8.3 与本合同有关的所有正式文本,如招标书、投标书、产品报价单等,均可作为本合同的附件,以供双方核查、参考。
8.4双方在合同上所注明的通信地址、联系方法为双方履行通知等义务的指定方式。任何一方通信地址或联系方法发生变更应及时以书面形式通知对方,否则必须承担由此而产生的一切后果。合同所提供的联系地址是双方寄发函件的依据,必须真实准备。任何一方提供的通信地址错误或拒不接收对方的函件,则发函方以挂号信或特快专递方式发出函件的,自寄出的次日起满三天即视为对方已经收到。
8.5合同执行期内,乙甲双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
8.6本合同自双方签字、签章之日起生效,壹式肆份,双方各执贰份。
甲方(供方):
乙方(需方):
年 月 日:
【建材买卖合同书】相关文章:
建材买卖合同书03-25
建材销售合同书04-18
建材买卖订货合同03-17
建材买卖合同08-31
建材买卖合同03-02
金建材买卖合同03-11
建材类买卖合同07-13
建材买卖合同[精华]07-17
【实用】建材买卖合同07-18